试用买卖合同集锦15篇

　　在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的试用买卖合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

试用买卖合同集锦15篇

试用买卖合同1

　　出卖人：_________（以下简称甲方）

　　买受人：_________（以下简称乙方）

　　兹为买卖（施盘）机械先行试验，经双方同意订立协议如下：

　　第一条乙方向甲方购买后列标示机械约定先行试验后如合意时，即行成交于合同成立日起_________天内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂而甲方允诺。

　　第二条试用期间以_________日为限自接到机械的次日起算。

　　第三条前项试用如不合意时，乙方应即将机械退回以做买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。

　　第四条在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而因此有所损害的乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。

　　第五条试用期间届满乙方不立刻表示，并将机械退还与甲方时，视为试用合格买卖应即成立乙方认诺。

　　第六条买卖价款议定为人民币_________元，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_________元，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充价金的一部分，如买卖不成立的由甲方全数返还。

　　第七条试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕须要继续试用时，可以向甲方请求更换或延长期间但甲方不同意时可拒绝。

　　第八条试用后如乙方认为合格的.，应于试用期终止日起算_________日内将货款全部付清不得拖延短欠等情况。

　　第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十条其他约定事项：_________。

　　本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）（签字）：_________ 买受人（乙方）（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

试用买卖合同2

　　出卖人：_________（以下简称甲方）买受人：_________（以下简称乙方）兹为买卖（施盘）机械先行试验，经双方同意订立协议如下：

　　第一条乙方向甲方购买后列标示机械约定先行试验后如合意时，即行成交于合同成立日起_________天内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂而甲方允XX。

　　第二条试用期间以____日为限自接到机械的次日起算。

　　第三条前项试用如不合意时，乙方应即将机械退回以做买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。

　　第四条在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而因此有所损害的乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的不在此限。

　　第五条试用期间届满乙方不立刻表示，并将机械退还与甲方时，视为试用合格买卖应即成立乙方认XX。

　　第六条买卖价款议定为人民币_________元，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币_________元，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充价金的.一部分，如买卖不成立的由甲方全数返还。

　　第七条试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕须要继续试用时，可以向甲方请求更换或延长期间但甲方不同意时可拒绝。

　　第八条试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清不得拖延短欠等情况。

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十条其他约定事项：_________。本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）（签字）：_________

　　买受人（乙方）（签字）：_________

　　________年____月____日

　　签订地点：_________

试用买卖合同3

　　合同编号：_____________

　　工程名称：________________________

　　买方（甲方）：____________________

　　卖方（乙方）：_____________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的39;规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1．建设单位：______________________

　　2．施工单位：______________________

　　3．工程名称：______________________

　　4．工程地点：______________________

　　5．运距：__________________________

　　第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条供货数量及质量的验收确认

　　1．甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2．乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3．乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4．甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5．乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条价款结算及支付

　　1．甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起____日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2．甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

　　（1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行《____市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第

　　（1）种方式结算。

　　3．对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的'单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4．价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5．甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前____日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条双方义务

　　1．甲方义务

　　（1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

　　（2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。水泥品种外加剂品种结算单价（元

　　3）混凝土单价(含运费) 汽车泵泵费地泵泵费外加剂费冬施期冬施费合计

　　甲方：（盖章）_____________

　　乙方：（盖章）_____________

　　委托代理人（签字）：_______

　　签订日期：________年____月____日

　　合同编号：_________________

　　附件编号：_________________

　　____市工商行政管理局

　　____市建设委员会制定_

　　_______年____月

试用买卖合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、公平、互利、互惠的原则，经共同协商一致，签订本合同。

　　第一条：甲方的权利与义务

　　1、甲方授权乙方在范围内代理销售甲方的满天香白酒系列产品，代理销售限为年，协议期满后，乙方需继续代理销售的，需另行签订协议。

　　2、甲方为确保产品质量，在乙方代理期限内，甲方向乙方提供生产许可证、酒类销售许可证、卫生许可证、营业执照、税务登记证及相关产品的检测报告。

　　3、甲方为使乙方零风险开创市场，甲方按代理商级别首批供货可先不支付货款，其中，一级代理商首批供货万元，二级代理商首批供货万元，三级代理商首批供货万元（均按出厂价计算）。

　　4、甲方供给乙方的首批货物，在6个月至________年内销不出的，乙方可退还甲方或更换其它产品，产生的退货费用由乙方负责。

　　5、甲方向乙方收取首批货款50％的信誉保证金，代理商交纳的信誉保证金在终止代理时甲方全额退还代理商（如乙方欠有甲方货款，甲方可从乙方的信誉保证金中扣除）。

　　6、为确保乙方的市场资源，甲方不得在乙方的销售网点内进行销售，不利用乙方的销售人员销售甲方的产品。

　　7、甲方根据乙方的销售要求，甲方可向乙方组织非甲方的产品（只限茅台酒以及茅台镇的其它中级酒）。

　　8、甲方向乙方供货后，乙方在半年内未产生效益或销售金额不足3万元的，甲方有权终止协议，进行甲、乙双方终止协议财务结算。

　　第二条：乙方的权利与义务

　　1、乙方收到甲方的首批供货后，应立即组织和策划销售。市场销售区域及网点建立，不能在有代理商的区域内进行。

　　2、乙方销售人员在市场销售过程中，应遵循甲方的市场指导价，不得任意过份抬高价格或低于代理价销售。

　　3、乙方与甲方签订代理销售协议时必须向甲方提供有效的.相关证件（如营业执照、身份证等）。

　　4、乙方需要甲方提供第二批货物时，乙方按甲方出厂价支付货款，乙方如遇团购的，甲方可根据乙方的需求与乙方签订供货协议，严格按协议条款履行职责。

　　5、乙方在市场销售过程中，不得有损甲方名誉的言论好行为。

　　6、乙方年销售额超过30万元以上的，甲方给乙方超出部份进行奖励，奖励比例为：超出金额在10万元以内的按5％奖励；10万元以上30万元以下的给于8％奖励，30万元以上的给于10％奖励。

　　第三条：供货结算方式

　　1、甲方供给乙方的首批货物作为乙方代理期间的周转物资，该货物待甲、乙双方终止协议时结算支付。

　　2、乙方需要甲方提供第二批货物时，必须先款后货，甲方收到乙方货款后，必须在甲、乙双方约定的期限内将货物发出。

　　3、甲方供给乙方的货物在运输途中造成损坏的，乙方应在收到货物时当场验收，损坏的产品名称及数量由运输方签字认可，并于当日通知甲方，由甲方与运输方明确责任后处理。

　　4、货款结算按甲、乙双方协商的结算价进行结算，协议终止后的结算按乙方的实际销出量结算。

　　第四条：违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格遵守本协议规定的各项条款，双方不得违约，一方违约造成另一方经济损失的，按实际损失赔偿。

　　2、甲方违反

　　第一条

　　第六款，除核定经济赔偿外，并处以20元至5000元的罚金。

　　3、乙方违反

　　第二条

　　第一款和

　　第五款，除核定经济赔偿外，并处以1000元至3000元的罚金。

　　4、甲、乙双方在本协议履行中产生异议的，由甲、乙双方共同友好协商解决，协商不成的，按相关法律、法规程序处理。

　　第五条：本协议有效期限从________年____月____日起至________年____月____日日止，协议一式四份，甲、乙双方各持两份。

　　甲方(签章）：

　　法人或负责人：

　　联系电话：________年____月____日

　　乙方（签章）：

　　法人或负责人：

　　联系电话：________年____月____日

试用买卖合同5

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：住址：(营业执照)身份证号：

　　一、居间事项及具体要求

　　1、乙方为甲方务；

　　2、具体要求：

　　（1）乙方利用自身资源，为甲方推荐对写字楼有需求的订制开发、写字楼办公的意向客户。

　　（2）乙方协助甲方与乙方推荐的意向客户进行合同洽谈，并促成购房合同的签订。

　　（3）乙方需将其推荐的意向客户的资料向甲方项目客服部备案。

　　二、协议期限：从________年月____日至年____月日止，期限________年。协议期满，双方另行协商是否续约。

　　三、报酬、支付期限：

　　1、报酬报酬按乙方推荐的'意向客户与甲方签订合同到达甲方账户款项总额的计算。

　　2、支付期限及方式甲方应在乙方推荐的意向客户与甲方签订了正式购房合同并交纳了首付款或合同全款后的____日内支付报酬，每到账一笔资金支付一次报酬。

　　3、合同款未到达甲方账户的，乙方不得要求支付报酬，甲方每次支付报酬前，乙方需向甲方提供合法有效的发票。

　　4、客户退房或解除协议的，乙方应在接到甲方书面通知之日起____日内将已收取的相应报酬返还甲方，乙方逾期不返还，每日按应返还金额的千分之一向甲方支付违约金。上述款项甲方有权从未结报酬中扣除。

　　5、乙方开户银行名称、账号：户名：开户银行：银行账号：

　　四、乙方同意，不论何种情况，乙方履行本协议所需或发生的一切费用均由乙方自行承担。

　　五、本合同解除的条件：

　　1、双方就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在协议期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方延迟履行主要义务，经催告后在催告的期限内仍未履行；

　　5、当事人一方延迟履行主要义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方应充分保守本协议所涉及商业秘密。

　　2、乙方不得以其在履行协议过程中获取的甲方商业秘密作出不利于甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的报酬,乙方并应赔偿甲方由此造成的所有损失。

　　七、其他事项

　　1、乙方不得将本合同事项委托他人。

　　2、乙方在履行本协议过程中应维护甲方的形象。

　　八、争议解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由争议双方当事人协商解决，协商不成的可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　签字（盖章）:签字（盖章）:____

　　日期：________年____月____日____日期：________年____月____日

试用买卖合同6

　　卖方:(以下简称甲方)

　　买方:(以下简称乙方)

　　这是为了购买和销售_______机器以供试用。当试用期结束且满足试用方的工作要求时，将进行购买。经双方同意，双方达成以下协议:

　　第一部分:设备名称、规格、型号、数量和金额

　　设备名称

　　规格

　　模型

　　数量/集

　　单价

　　总数

　　第二部分:合同规则

　　第1条如果乙方从甲方购买上述机械后满足乙方的工作要求，销售合同将立即订立。

　　第2条试用期以______自然日为限(自收到机器之日起计算)。

　　第3条前款所述的试用不满意的，乙方应当退还销售的机器。退货运费由乙方承担，甲方收到乙方退货的.机器后___个工作日内，如发现试验机人为损坏，乙方应赔偿甲方维修费用。具体补偿费用应由甲方工程师评估和报价。

　　第4条试用期内，乙方有权自由使用机器。如造成损害，乙方应承担赔偿责任。但是，损坏是由于制造不当或运输过程中损坏造成的。

　　第五条试用期满后，如乙方在______个工作日内未申报机器是否符合工作要求，且未能及时归还甲方，则视为试用期合格，销售合同立即生效。

　　第六条如果乙方认为试用期结束后不合格或试用期尚未结束，需要继续试用期，乙方可以要求甲方更换或延长试用期，但如甲方不同意，甲方可以拒绝。

　　第7条买卖价格约定为人民币_________元，在合同成立的同时由甲方免费交给乙方试用。试用期满后乙方认为合格的，应在试用期结束之日起5个工作日内一次性付清全部货款，不得延误及有其他情况。

　　第八条合同争议的解决:因履行本合同而产生的任何争议应通过双方友好协商解决。也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间发生的所有费用应由败诉方承担。

　　第九条其他商定事项:

　　_____________________

　　本复印件一式两份，双方各执一份。签字盖章后生效。

　　甲方:(盖章)

　　授权代表签名:

　　于____年____月____日

　　乙方:(盖章)

　　授权代表签名:

　　于____年____月____日

试用买卖合同7

　　法定代表人张庆辉。

　　委托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。

　　被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。

　　法定代表人叶凤娟。

　　委托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。

　　上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，向本院提起上诉。

　　上诉人上诉称，XX年1月1日，上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》，协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的约定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。

　　被上诉人答辩称，被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此，双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖，该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉，原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人多次协商，协商不成才向人民法院起诉。况且，双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区法院起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字游戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。

　　本院经审查认为，本案是因买卖合同纠纷而提起的.诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉，原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下：

　　驳回上诉，维持原裁定。

　　上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。

　　本裁定为终审裁定。

试用买卖合同8

　　出卖人：xxx（以下简称甲方）

　　买受人：xxx（以下简称称乙方）

　　兹为x货物买卖，经双一致方同意签订协议如下：

　　第一条乙方向甲方订购xx货物2台试用，协议签订后x个工作日内由甲方交付货样同品同种类同质的货物xx2台于乙方试用。试用期满，乙方对甲方产品无异议的应与甲方签订后续20台同类产品的买卖合同。产品具体性能及参数见附表1。

　　第二条本件产品买卖货款议定每件人民币x万xx仟x佰元（共人民币x xx万x仟x佰元）。乙方应于合同签订后的3个工作日内交付甲方货款总价值的x%（人民币x万元），甲方在收到款项后3个工作日内即行发货。

　　第三条乙方试用期为x天，试用期满，乙方应将试用结果及时以书面形式通知甲方。乙方没有通知或怠于通知的，视为乙方认可。并于试用期满之日起接受甲方产品和本合同内容。

　　第四条试用期满，乙方没有对甲方产品提出异议的，应自使用期满之次日起与甲方签订20台相同产品的买卖合同。合同具体内容另行约定。

　　第五条在试用期内，乙方提出合理理由并有确切证据证明甲方产品存在技术缺陷，不能满足乙方正常生产需要的，应于发现该问题的3个工作日内以书面形式通知甲方，甲方在收到通知后应及时派技术人员查验、修理。经修理仍不能满足乙方要求或乙方有正当理由认为没有修理的需要时，该试用合同终止。

　　第六条试用合同终止后，乙方应原本返还甲方产品。甲方在扣除乙方试用期内的合理费用后返还甲方预付款。

　　第七条试用期满，乙方既不与甲方签订后续20台同类产品买卖合同，又不支付2台试用产品余款的，甲方有权于3个工作日内以书面形式予以催告。乙方在收到甲方催告后的.2个工作日内仍不付款也不签订后续合同的，甲方有权收回交付的产品。乙方交付的预付款部分不予退还。并收取合同总价款的x%作为违约金。

　　第八条乙方预知届期不能付款的，可于5个工作日前通知甲方展延日期交货。是否同意由甲方决定。

　　第九条产品价格如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。

　　第十条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于x日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除本协议。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

　　第十一条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。由此造成的损失双方自行承担。

　　第十二条在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人应通过友好协商的方式解决，若友好协商解决未果，则双方一致同意提请北京市海淀区人民法院处理。

　　第十三条本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲、乙双方各执一份，具有同等效力。附件与本合同具有同等法律效力，并同时使用。

　　卖方（甲方）：xxx

　　地址：xxx

　　买方（乙方）：xxx

　　地址：xxx

　　xxx年x月x日

试用买卖合同9

　　甲方（卖方）：家具有限公司

　　乙方（买方）：沈XX

　　第一条红木家具基本情况（请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写）

　　第二条质量标准：每件红木家具应符合B2385-20新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

　　第三条付款方式：订货后，乙方需一次性支付给甲方所有货款，共计人民币（大写）玖拾陆万元整，（小写）960000.00元收款账户：____________________开户行：____________________账号：____________________

　　第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

　　第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的5%向乙方支付违约金。

　　第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在30天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的'，甲方应予以更换或退货。

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

　　（一）提交当地仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　代表人签字：代表人签字：

　　签订日期

试用买卖合同10

　　出卖人：签订时间：

　　买受人：签订地点：

　　起始日期：截止日期：

　　第一条标的数量、价款及交（提）货时间、名称、炕货、时间、品种规格、单位（kg）数量、保护价（元/kg）、总金额（元）合计人民币金额（大写）万x仟x佰x拾x元x角x分。

　　第二条质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量：x。检验标准、方法、地点及期限：x。

　　第三条菌种的提供方式为

　　□买方提供：

　　□卖方自备；

　　买方提供菌种的数量、时间和方式为：。对菌种验收的方式为x。

　　菌种价格为元/瓶.合计：

　　□于xxx年xx月xx日前一次性付清；

　　□于交货时抵扣收购款。

　　第四条定金：买方□是/□否在日前向卖方支付收购定金x元。交货时定金（□抵作收购款/□返还买方）。定金支付后，因买方违约解除合同的`，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。

　　第五条标的物的所有权自xx时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于x所有。

　　第六条交（提）货方式和地点：xx。

　　第七条运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定的投售点。运输费用由x方负担。

　　第八条结算方式、时间及地点：

　　第九条担保方式（也可另立担保合同）。

　　第十条本合同解除的条件

　　第十一条违约责任

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第x种方式解决：

　　（一）提交

　　（二）依法向起诉。

　　第十三条本合同自双方当事人签字盖章后生效，本合同一式三份，双方各执一份（交工商部门备案一份）。

　　第十四条其他约定事项：

　　出卖人（章）：买受人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

试用买卖合同11

　　卖出人(以下简称甲方)：

　　买受人(以下简称乙方)：

　　依据有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就D225-7挖掘机含DBB破碎锤买卖和完成其它服务事项，签订本合同。

　　第一条当事人及车俩情况

　　(一)甲方基本情况：

　　1.自然人身份证号码：

　　现居住地址：

　　联系电话：

　　(二)乙方基本情况：

　　1.自然人身份证号码

　　现居住地址：

　　联系电话：

　　(三)卖出车辆基本情况：D225-7挖掘机含DBB破碎锤及相关配件。颜色红购买日期车架号码。

　　第二条:价格：经双方协商该车的转让价为人民币

　　元(大写：元。

　　第三条双方的权利义务

　　(一)甲方保证卖出挖掘机及DBB破碎锤的合法性以及不存在任何权属上的法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起，挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责，乙方不承担任何费用。

　　(二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款，该机产权属乙方所有。

　　第四条违约责任

　　(一)违反本合同

　　第三条第1款，乙方有权解除本合同，甲方应无条件接受退回的`车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

　　第五条争议解决方式因本合同发生的争议，由双方协商解决，调解不成的39;，可向____市____区人民法院起诉。

　　第六条其它

　　(一)本合同未约定的事项，按照《民法典》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式两份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签约时间：________年____月____日

试用买卖合同12

　　供货方：购货方：

　　一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间供货时间：即日起春节前供完

　　二：质量要求标准------按国家质量技术标准制作生产，甲方提供产品合格证及相关复印件;

　　三：交(提)货地点

　　四：运输方式和费用------采用物流汽车运输。由甲方负责找运输车辆及交货。费用以物流实际价格由乙支付;

　　五：合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的'完整性和无损坏为标准)，经鉴定属乙方行为，造成产品损坏及不完整，甲方一律不退换;(因考虑到路途远且是山路的情况下，只能以水泥管现场交接数量及质量)。

　　六：验收标准、方法及提出异议期限甲方及时送货------乙方按质量验收。验收合格在小票上签字，乙方验货时必须注意产品的数量、规格及货物的完全整性;

　　七：数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货;(下雪及路滑的情况下应考虑实际情况)

　　八：结算方式及期限------乙方一次性支付甲方定金两万元整。剩余款项按发货批次，每到货一批即支付该批货款，(以收据或银行汇款单为凭)。甲方应开具所有产品批次的收据，随批货送到;

　　九：违约责任------甲乙双方严格遵守合同，出现不可遇见的问题时，在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时，由所属地方法院仲裁裁决，因此所产生的费用均由败诉方承担;

　　十：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效，乙方付清本合同所有货款给甲方，甲方交清本合同所订货物给乙方，本合同自动失效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签约日期

试用买卖合同13

　　出卖人：____________(以下简称甲方)

　　买受人：____________(以下简称乙方)

　　兹为买卖机械先行试验，经双方同意订立协议如下：

　　第一条乙方向甲方购买后列标示机械，约定先行试验后如合意时，即行成交;甲方允诺于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂。

　　第二条试用期间以一日为限，自接到机械的翌日起算。

　　第三条前项试用如不合意时，乙方应即将机械退回以作买卖不成立。前项退回所需运费由乙方负担。

　　第四条在试用期间，乙方对买卖机械有自由使用之权，而对因此造成的损害乙方应负赔偿之责。但其损害系因制造欠妥，或因运输中损坏的'不在此限。

　　第五条试用期间届满乙方不立刻表示，并未将机械退还甲方时，视为试用合格买卖应即成立。

　　第六条买卖价款议定为人民币__________元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币元整，甲方如数收讫。如买卖成立时本保证金应充作价金的一部分，如买卖不成立由甲方全数返还。

　　第七条试用后乙方认为不合格，或试用尚未完毕需要继续试用时，可以向甲方请求更换或延长期间，但甲方不同意时可拒绝。

　　第八条试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算日内将货款全部付清，不得拖延短欠。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：____________

　　买受人(乙方)：____________

试用买卖合同14

　　出售人（以下简称甲方）

　　姓名：

　　购买者（以下简称乙方）

　　姓名：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　甲方自愿将其门面出售给乙方，乙方也已充分了解该门面具体状况，并自愿购买该门面。现该门面具体状况如下：

　　（一）座落于市，建筑面积45。6平方米；

　　（二）门面的所有权证号为___，国有土地使用权证号为___；上述门面的交易价格为：单价：人民币3280元平方米，总价：人民币149568元整（大写：壹拾肆万玖仟伍佰陆拾捌元整）

　　第三条乙方在开工前应向甲方给付定金人民币70000元整（大写：柒万元整）上述定金在乙方一起付款时充抵门面房款。

　　第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起____日内将该门面全部价款付给甲方。具体付款方式为：

　　第五条甲方承诺在本合同生效之日起____日将门面交付给乙方，并在交付门面前腾空该门面。

　　甲方承诺并保证，依法享有本合同所售门面共有权的权利人均已书面同意将该门面出售给乙方。

　　第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起____日内，共同向门面权属登记机关申请办理门面所有权登记手续，依法取得门面登记在乙方名下的《门面所有权证》；并在乙方领取《门面所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该门面土地使用证。

　　该门面土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

　　该门面土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由双方共同承担。

　　除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担50%。

　　第八条甲方保证已如实陈述本合同所售门面权属状况和其他具体状况，保证该门面在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　乙方未按本合同的约定支付门面价款的`，按下列约定承担违约责任：

　　乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之十支付违约金。乙方逾期支付房价款超过____日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起____日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之二十的违约金。

　　甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：

　　甲方逾期交付门面的，每逾期一天，按总房价款的万分之二十支付违约金。甲方逾期交付门面超过____日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起____日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之20支付违约金。

　　2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之二十支付违约金。

　　本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

　　第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁解决。

　　本合同一式三份。其中甲方执一份，乙方执一份，提交门面权属登记机关一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

试用买卖合同15

　　卖方：（以下简称甲方）

　　买方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，基于自愿平等互利的原则，就甲方向乙方出售本合同约定的作品事宜，达成如下协议：

　　二、交易价格

　　经甲乙双方确认，本合同交易作品价格为：人民币。甲乙双方应对本合同约定的交易价格保密，任何一方应承担因泄密而给对方造成的损失。

　　三、付款方式

　　乙方应于年____月____日前将上述款项付至甲方银行帐户。

　　四、作品的交付验收

　　甲方应自本合同签订之日起日内交付给乙方，并双方书面确认。

　　五、交易的中止

　　乙方于以下情形有权中止交易，有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处，乙方有权解除合同，如乙方已支付交易款项，则甲方应如数退回乙方。

　　六、不可抗力

　　如因不可抗力导致合同无法履行时，遇不可抗力一方应立即将情况书面告知另一方，双方认可协商后终止合同或延迟履行合同。

　　七、争议处理

　　本合同未尽事宜，可由甲乙双方达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或提交仲裁解决。

　　八、合同效力

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，壹式贰份。甲乙双方各执壹份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：________年____月____日________年____月____日买卖合同

　　出卖人（甲方）：

　　身份证号码：

　　买受人（乙方）：

　　身份证号码：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方自愿将其村证房位于_________市___________区________________________的房屋（建筑面积_________平方米）以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整（________元）的价款出售给乙方。（含地下室_____号_____平方米）

　　二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

　　四、本合同签订后，甲方对________________________________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

　　五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；

　　六、违约责任

　　1、甲方应当于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

　　3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的.行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

　　4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

　　5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

　　七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第_________种方式解决。

　　1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向____________________________________区人民法院起诉。

　　八、其他约定

　　九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

　　甲方：______________

　　乙方：______________