- 相关推荐
工程委托施工合同协议书
在不断进步的时代，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书能够较为有效的约束违约行为。想写协议书却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的工程委托施工合同协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装，为明确双方权利和义务，结合建筑装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程情况
1、工程名称（地址）：
2、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为基础，增加项目经甲、乙双方协商工程量同意签字后依据本报价单价结算，变更项目另行计费，签字生效。
3、工程期间：双方商定本工程工期为任务：即自年月日至年月日。
二、甲方工作
1、指派为甲方工程项目代表，负责合同履行；按协议有关要求配合乙方组织施工，按时、保质、保量完成协议项目。
2、成的损失由甲方承担。
3、向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。
4、负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳管理处和报批的一切费用。
5、消防申报及检查影响施工进度，时间以签证单时间顺延。
6、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。
7、按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、乙方工作
1、指派，负责合同履行；按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜。
2、严格执行施工规范、安全打操作规程、防火安全规定。
3、严格图纸或说明进行施工，做好各项质量检查的施工记录及有关资料。
4、工程竣工末移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、关于工程付款及结算的约定
1、平面方案设计确定后，甲方需交定金1000元（可在工程款中扣除），才能进行施工图设计；如因甲方需索取图纸，应按工程建筑面积每平方二十五元收取设计费。
2、本合同签定之日，甲方应付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款的25%，
3、工程施工过程中，附玻及房屋基础完工，甲方再付给乙方报价单确定的总额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）的25%，主体完成后，甲方给乙方第三期工程款，即报价单确定的总金额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）25%，楼房装修完成后甲方给乙方第四期工程款，即报价单确定的总金额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）20%，甲方所付工程款以乙方财务部或业务部开出的票据为准，
4、施工及安装竣工验收后，结算完毕，甲方即付清全部结算款余额（包括增加工程及增减项目金额）；乙方向甲方办理移交场地手续。
五、关于材料供应的约定
1、乙方采购的材料﹑设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延；A、不能按期供水、电及其它基本设施的；B、不能保证每天有10小时以上工作时间（含加班）的；
C、不能按期提供自购材料﹑设备的；D、不能按期付款的；
E、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费的；
F、因甲方原因终止协议、而总造价，工程量未过半，乙方拥有另外收取工程总造价5%的设计费的权利；G、逾期验收的；
H、非乙方造成的其它不可预见的原因的；
L、消防申报及检查如影响施工进度，时间以签证单顺延；2、因乙方影响工期，损失由乙方承担。
A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担；
B、对竣工验收后在一年保修以内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修；
C、由乙方施工中违反规程操作造成人员伤害，责任由乙方自负；
D、由乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修补或赔偿；
E、由乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责（在工程结算款中扣除）
七、关于施工及验收的约定
1、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求，尽快向乙方提交变更所需采用的材料（因变更无法再利用造成的材料；材料损耗）等费用清单，甲方收到报告后两天后作出答复或协商调整；
2、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为壹天；甲方若不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应承认；
3、由于甲方提供材料、设备质量不合格，而影响工程质量，其返工费由甲方承担，且工期顺延；
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续；如甲方在规定时间内未能验收，须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工和中途停工、除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工造成直接损失；每停工或窝工一天，甲方应支付乙方500元；甲方如不按合同约定拨付款，每延期一天按付款额的2%支付滞纳金；
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方500元违约金；
3、因单方面原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失；
九、装饰工程报价单，施工图合同经双方协商，及达成一致共识的其他具体任务、问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力；
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
十一、本合同经双方盖章（签字）首期工程款到乙方指定户头后生效，如有未尽事宜，双方应本着友好互利原则协商解决；如协商解决不成时，双方同意消委、当地人民法院仲裁委员会裁决。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
工程地点：办公地点：
签约时间：签约时间：
帐号：
帐号：
电话：
【工程委托施工合同协议书】相关文章：
工程委托协议书02-16
工程施工协议书03-25
工程施工协议书01-31
工程合作施工协议书02-28
工程施工的协议书02-15
委托施工合同12-28
工程施工安全协议书02-22
建设工程施工协议书04-01
施工工程协议书（精选26篇）03-17
工程施工责任协议书02-13