土石方运输合同
现今社会公众的法律意识不断增强,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编精心整理的土石方运输合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
土石方运输合同1
发包人:__________________________ (以下简称甲方)
承运人:_________________________ (以下简称乙方)
甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,为明确双方的权力和义务,本着平等互利的原则,经双方协商达成如下协议:
第一条:按现场实际完成土方量结算。
第二条:每车单价:_________元/车。
第三条:付款方式为按____________车结算一次。
第四条:此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条:本合同未尽事宜,经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条:本合同发生争议,发包人、承运人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,任何一方可向人民法院起诉。
第七条:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字):
乙方(签字):
委托代理人:
委托代理人:
____年__月_日
____年__月_日
土石方运输合同2
甲方:__________
乙方:__________
经双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平、守信的原则,为确保土石方运输工程按期顺利完成,特订合同条款如下:
一、工程概况
1、工程名称:__________
2、工程地点:__________
3、价格:统一价格__________/车。(按甲方指定装卸点为准)
4、车型:后八轮自卸车不低于200台。
5、承运时间:总工期三年,一年一签合同,期满双方无异议,合同期顺延。(开工日期__________年__________月__________日)
6、工程数量:__________万方。
二、付款方式
结算方式:每天结算一次,即每日上午10——12点以前全额支付前一天的运费,凭票结帐,不受节假日限制。
三、甲方责任
1、乙方车辆到达现场后,甲方保证立即安排乙方的车辆进行运输作业,并确保乙方24小时运输。
2、甲方必须做好工程道路上的交警、路政、城管等行政执法部门及相关村民的协调工作,如因超载或未办理渣土通行证的罚款系甲方责任由甲方支付,扣罚单由甲方负责当天处理,如因以上原因导致乙方车辆当天无法运营的.,甲方赔付乙方每天每辆壹仟元的费用。
3、甲方负责联系协调乙方工作人员的食宿点,费用由乙方自付。
四、乙方责任:
1、认真执行道路交通的有关法律法规严格安全行车措施,做到文明开车文明运输。
2、认真组织好车辆保证车辆及时进入施工现场和运输效率保证按时完成工期。
3、乙方加强安全教育,做好安全第一,如因管理不严,驾车不慎,酒后驾驶造成人员、车辆事故,责任自负,甲方不负任何责任。
4、乙方在运输过程中如发生交通事故、违章等均由乙方自行解决,责任由乙方自负,如乙方不能解决,甲方可协助解决,费用由乙方负责。
5、乙方施工人员在施工现场内禁止打架斗殴,聚众闹事等行为,如发现,乙方负全部责任,行为严重的将报公安机关处理。
五、违约责任
1、甲方保证按本合同规定的结算方式按时和乙方结算运费,如不及时结算,乙方有权停运。如乙方停运超过24小时,所造成的损失由甲方承担,并赔偿乙方每辆车每天壹仟元。
2、甲方必须与乙方指定的专人结算运费,不得与其他人结算。
3、乙方保证所运输的物料安全运到指定地点,如若乙方擅自将物料中途抛洒或卸到其他地,由此造成一切损失,乙方负责全额赔偿。乙方不得以任何形式倒卖物料小票,违者甲方有权要求其双倍赔偿。
六、其它:
1、甲方负责支付乙方车辆每车__________元调车费,一个月后每天__________元,分期扣完。
2、乙方车辆到达运输现场前,向甲方提供车辆的行驶证、司机的驾驶证、车辆保险单扫描件,办理路保及相关手续。
3、乙方车辆不得擅自跳槽,由此造成的一切责任由乙方负责。因特殊原因需调走的必须经甲方同意,并由乙方负责在三天内补充相应的施工车辆,否则甲方罚款乙方每辆车1000元每天。
5、因甲方的原因(不可抗力自然原因除外),如物料运输路况不好,难行驶、装卸车排除、村民或其他人员阻碍等,造成乙方车辆一天内停运4小时以上补偿500元。
七、其他未尽事宜双方协商解决。合同履行中的争议可由双方协商解决,或申请人民法院解决。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
九、本合同甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):__________________
法定代表人(签字):__________________
__________________年________月________日
乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):__________________
__________________年________月________日
土石方运输合同3
甲方:_________身份证:xxxx(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:xxxx(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
(1)甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。
(2)乙方负责运输:运输地:xxxxxxxxxx
(3)要求乙方车辆:xx部
(4)运距:xxxxx公里x运费:xxx元
(5)结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
(6)此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现。
(7)甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
(8)甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%。
(9)违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金5000元/天。
(10)甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用,剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。
(11)此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:__________________________
代表人:________________________
乙方:__________________________
代表人:_________________________
年月日
土石方运输合同4
托运方(甲方):________________
承运方(乙方):________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:
第一条运输任务
由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条合同期限
自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三条运输起止地
起始地:____________。到达地:____________。
第四条运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆:________辆,车辆牌号:________,行驶证号:________,载重量:________吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。
第五条运费结算
运费按________元/吨*公里计算。
因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。
按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。
第六条运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。
第七条燃油供应
乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。
第八条合同保证金
为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金________万元人民币(¥:________元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。
合同期限届满后,上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。
第九条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。
4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的`基准和依据。
5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
第十条违约责任
1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。
2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。
3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。
4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。
5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。
6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。
7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金________元人民币(¥:________元)的标准,由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。
8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否
则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。
合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。
乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以外,甲方还有权按________元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。
9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。
10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达____个小时以上(含____小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。
11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。
第十一条争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
第十二条其他约定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
托运方(签字):____________ 承运方(签字):____________
签约代表:____________ 签约代表:____________
住所:________________ 住所:____________
签约日期:________年____月____日 签约日期:________年____月____
土石方运输合同5
甲方:_____________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________(以下简称乙方)
乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:
一、工程名称
工程地点:________________________。
二、工期时间
1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的
开工时间为准。
2、竣工时间:________________________。
三、结算方式
每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。
四、运输计费
1、运至弃土场,一公里以内运价________元。(运输税后价)
2、超出一公里,每公里加人民币________元。(运输税后价)
五、挖机撞车计费
________________________________________。
六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币________元,泥头车每台人民币________元;乙方必须在 天内组织 台车辆,挖机进场开工。
七、甲方责任
1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。
2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿________元/天、司机________元/天,以上损失由甲方承担。
3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利安全行驶。
4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。
八、乙方责任
1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。
2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的.交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。
九、未尽事宜双方协商解决
本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。
甲方(签章):__________________
乙方(签章):__________________
___________年________月________日
___________年________月________日
土石方运输合同6
甲方:_____________身份证:________________(以下简称甲方)
乙方:_____________身份证:________________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:____
(1)甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的.畅通。
(2)乙方负责运输:____运输地:__________________________________
(3)要求乙方车辆:__________部
(4)运距:___________________公里___运费:_____________元
(5)结算方式:____按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
(6)此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现。
(7)甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
(8)甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:____工程总费用的__%。
(9)违约罚金:____乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金5000元/天。
(10)甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用,剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。
(11)此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:______________________________
代表人:____________________________
乙方:______________________________
代表人:_____________________________
____年____月____日
土石方运输合同7
甲方:________
乙方:________________
根据国家合同法和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:
一、工程名称:__________
二、工程地点:________
三、工程范围:__________
四、付款方式:
1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米__________元,此价格为综合价。公里以外按每百米__________3元/立方米计算。
2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。
五、甲方的责任和权利
1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升__________元油价供乙方使用,结账时扣除。
3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。
4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放,维修和保养场地。
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。
6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。
7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。
8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。
9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。
11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天__________元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)
12、乙方车辆进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车元,挖掘机每台__________元,15天内陆续扣除。
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款__________元,并对违规车辆扣押__________天。
2、乙方在施工中不得随时跳槽,无故不出工,乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方,若上述情况造成工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项,并承担甲方的一切经济损失。
3、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的`告知,乙方必须由相等数量的车辆补充,乙方车辆退出,如提前一天退出,扣除车辆__________元工程款项,并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。
5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
6、后车厢无挡板扣除3立方。
7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。
七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。
八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):__________________
法定代表人(签字):__________________
__________________年________月________日
乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):__________________
__________________年________月________日
土石方运输合同8
甲方(全称):__________
乙方(全称):__________
经甲乙双方协商,甲方将成都资阳工业发展区起步区给水工程土石方项目承包给乙方,责、权、利分清,就有关事项达成协议如下:
一.工程名称:__________土石方项目
二.工程地点:__________
三.工程内容:乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运送到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。
四.工程量计算:以甲乙双方测量员实际测量为准
五.工程工期:
六.结算方式:以现场实际方量,按13元/ m3计算。乙方进场一周后,甲方支付__________元;乙方进场完工后,甲方支付50℅;工程完工八个月后,甲方结清全部费用,甲乙双方互不拖欠。
七.甲方责任:
1.甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督,掌握高程,指定乙方开挖及回填的深度。
2.工程开工后,甲方单方面要求乙方退场,所造成的损失由甲方承担。
3.因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的,所造成的损失由甲方承担。
七、乙方责任:
1.工程开工后,乙方中途退场,造成的`损失由乙方承担。
2.工程施工中,因乙方施工不当,违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。
八、本工程所产生的税费由甲方承担。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
十、如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)__________
电话:__________
_____年_____月_____日
乙方(盖章)__________
电话:__________
_____年_____月_____日
土石方运输合同9
甲方:身份证:(以下简称甲方)
乙方:身份证:(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输:
运输地:
要求乙方车辆: 部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距:
公里 运费: 元/
结算方式:
按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的' %
违约罚金:
乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年 月 日
土石方运输合同10
甲方:
乙方:
按照国家《合同法》公路运输及相关法律规定,经双方友好协商,本着诚信务实和以人为本的原则,特签订如下约定:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总量:
4、工程期限:工程施工工期年年日至 年 月 日。
5、运输距离与单价:
6、车辆要求及数量:总计需台左右,车辆尺寸(5.4×1.5×2.3)至5.6,甲方必须保证乙方车队24小时工作。
7、运输费用的计算方式:按起步价零公里75元+每公里10元计算。
8、取土地点:
9、卸土地点:
10、作业时间:
11、开工时间:
二、结算及付款方式:
1、甲方负责每天结算、付款,结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算,确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清,不得拖欠。
2、施工期间甲方不得私自与乙方车辆结算运费,否则视为违约行为,承担违约行为造成的乙方经济损失,按每台运输车辆赔付
三、甲方负责和义务
1、甲方安排固定人员在现场管理,如发生问题及时沟通。
2、甲方不得擅自调运乙方车辆,如有需要必须征行乙方负责人同意方可。
3、在施工区域内,车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。
4、乙方车辆进场后,如运输中当地村民阻车、超载,交警、路政、城管等惩罚,均由甲方全权负责。
5、甲方负责协调安排乙方人员的.食宿水电问题,生活费用、水电费乙方自理,住宿费用甲方负责,并提供到场设备停车区。
6、乙方车辆到达所出发地的高速公路收费站时,甲方按每辆车 的行驶证交给甲方。此费用正常施工
四、乙方责任和义务:
1、乙方向甲方提供车辆台。
2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。
3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队,若发现严重处分罚款,罚款金 元/车。
五、车辆赔偿:
1、因天气和政府部门因素导致停工不给予赔偿。
2、因甲方原因引起的停工每台车每天赔偿乙方误工费500元。
六、以上协议双方共同严格执行,双方在合作期间必须共同遵守法律法规,如有疑问双方协商不成,由当地司法部门裁决。
七、此协议一式两份,每人各持一份。上车之日生效。
甲方签字: 乙方签字:
身份证号: 身份证号
年 月 日 年 月 日
土石方运输合同11
土石方车辆运输协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、项目工程名称:
二、项目工程地点:
三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。
四、工期:
本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。
开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)
甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。
2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
(二)乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的',按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
甲方代表: 乙方代表:
身份证号码:身份证号码:
联系电话: 联系电话:
签订时间: 年月日 签订时间:年月日
土石方运输合同12
托运方(以下简称甲方):
承运方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土石方工程运输任务,本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条 运输任务
由乙方负责将 的土方工程运输承包给乙方,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条 合同期限
自 年 月 日起至 年 月 日止(如遇天气和其他原因可以顺延)
第三条 输起止点及单价
上土点::
缷土点:
运输距离:全程 公里,除泥尾有约几百米泥路外全是水泥路。(如需变换卸土点,必须经甲乙双方协商同意才能变换卸土点,且运输单价不得低于之前的卸土点)
运输数量:
工程土质:1—2类土(如有块石需由甲方负责爆破达到石场外直径小于30cm,石块运输价格甲乙双方另行协商计价,否则乙方有权拒运石块)
运输单价:元/车(大写:。
注:以上为税后价,若超出合同约定运输距离(全程 公里)须按每超出一公里补20元/车补价。
第四条 加油方式
甲乙双方均可加油,如由甲方负责先提供油给乙方,油价比市场价优惠0.3元,从每个结算日中运费扣出。
第五条 运输车辆
乙方提供手续齐全的双桥自卸工程运输车辆暂时 辆,车厢容积18方加盖,按工程进度需要增加车辆时再增加
第六条 运费结算
1、 运输费结算方式为每 天结算一次,乙方第 天上午 点前交运输单据到甲方,第 天 点前以现金或现金转账方式进行支付(运输费甲方必须支付给乙方指定人员,该指定人员必须持有车队每辆车的车主委托收费证明)。
第七条 运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作速度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务
乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产、事故,均由乙方负责。
第八条 运输管理
1、 乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守 施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱缷,不得争道抢 行。运输过程中,运输车辆应注意尽量减少对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染,乙方应当按时、保质保量完成各项运输任务,甲方负责提供车辆停放及提供住宿,住宿费用由乙方负责,水电费用自理。乙方运输的土石方在经过甲方指定地点计量后,计入乙方日常运输台帐。日常运输数量必须有甲、乙双方指定经办人员共同签名确认。上述台帐的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。
第九条 双方责任
1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务履行。否则,约方可以要求对方继续履行本合同。
2、 合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金
3、 甲方应按照本合同约定及支付乙方运输费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期货款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。
4、 乙 方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。
5、 在施工过程中甲乙双方均不得任意提高或降低运输单价,如任何一方提高或降低运输单价都视为违约,违约方必须无条件接受赔偿损失。
6、 合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的.要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。
7、 乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。
8、 甲方负责处理协调路面上的交警、交通、社会、环保及城管等一切的关系,保障乙方运输畅通无阻,如因交警、城管、社会上或交管等扣了车一切由甲方负责取车,取车回来的所有费用由甲方负责(取车时间不能超过24小时,超过的每24小时补偿500元)。
9、 甲方必须保证好路面的平整,如需修路由甲方负责,甲方应保证乙方路面,让乙方能够正常行驶并保证每天能够拿出运输数量。甲 方负责泥头与泥尾的勾机配合乙方车辆正常工作,保证乙方车辆装 卸土方时不用等。
10、甲方支付乙方运输费必须支付给乙方指定人员,不得私自支付与司机及其他人员,否则视为无效支付,责任甲方承担。如甲方不能按时支付工程款(第二天下午18时前),乙方有权及时停工,造成的停工责任由甲方负责,从应付款时开始计算,每辆车停工应补偿乙方500元一天(可甲乙双方协商,如乙方同意除外)。
第十条 争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
第十一条 其他约定
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字生效,同具同等法律效力。
本合同自双方签订之日起生效,本项目工程完工,帐清后自动终止,双方需要严格遵守执行。
甲方代表 : 乙方代表:
身份证号
手机 :
身份证号: 手机:
土石方运输合同13
甲方:___________________________
乙方:___________________________
根据《_____》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:
第一条:工程内容
运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条:工程承包运输时间价款及付款方式
1、工程时间为一年,即___________年________月________日到___________年________月________日。
2、单价以本工程单趟运距为______米以内,按每立方______元人民币计,(此为完税价)。
3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式:日清月结。
第三条:燃油费用
甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合_____出厂要求及工作环境的要求)。
第四条:甲方的权利与义务
1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。
第五条:乙方的'权利与义务
1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
2、乙方运输_____必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。
第六条:其他责任
1、乙方_____进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按____________元/天赔偿、汽车按____________元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按____________元/天标准补偿乙方的损失。
3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。
4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天____________立方的工作量。
5、乙方可根据甲方工程量的要求增加_____。
6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。
7、乙方_____在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费____________元整。
8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。
9、在正常工作中,_____出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。
10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。
第七条:其他约定
1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。
2、本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
3、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年________月________日___________年________月________日
土石方运输合同14
挖运平土方工程协议
甲方(发包方):
乙方(运输方):
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规等规定,并结合工程的具体情况为明确双方在工程承包中的权利,义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿,平等互利和公平合理及诚实信用的原则下,本着互利互惠的原则,经甲、乙双方友好协商同意签订本协议,希望甲乙双方互相遵守执行。
第一条 工程概况
一、 工程地点:珠海市高栏港
二、 工程范围:挖、运、卸土石头方
三、 工程数量:约一千万方,工期暂定壹年
四、 工程运距及单价:从挖至运输卸泥尾范围内为4公里以内。乙方以每车方计算挖掘及运输价格,税后价人民币 7.8 元方计费向甲方结算运费,甲方确保乙方车队行驶畅通公路,超合同行驶4公里数后,当运输路线行驶超0.5公里即按平均车方运输价格计算加收运费,单运价随着场内价格上浮作相应上浮。
第二条 工程期限
根据双方协商乙方看场地认可情况下签订合同后由甲方开出进场作业通知书之日起乙方三至五个工作日内组织好作业运输工具及挖掘工具,以乙方进场开工日为准365个晴天可开工工作日完成工程,若发生不可预见或不可抗力时,工期则顺延。
第三条 工程款结算办法及支付方式
1、 机械进场费,乙方负责组织挖机,,车辆等机械到场时,甲方负责预支付拖机费用每
台挖机拖机约为1000~1500元,车辆每台为500元。
2、 乙方每天上午10点前向甲方交运输结算单一次,每次凭甲方提供使用的泥头泥尾有
效签字卡或IC卡为结算依据,甲方按乙方各车装载量的实际装车数与运距单价结合进行100%的结算,甲方以10天为期每天每车扣运输款 200 元直到扣满 20xx 元一台车做合同保同证金,合同期满全额退还。
3、 结算时间为每天一结进行结算,甲方按乙方提供的银行的账号以转账形式或现金方
式进行支付给乙方,如甲方没有按时付款给乙方,乙方有权单方面停工,向甲方追讨工程款,并可单方终止本协议并要求甲方付清所欠工程款,并追究甲方赔偿乙方的每台挖土机每天1000人民币,每台运输车每天误工费500元直到甲方付清工程款为止。
4、 乙方车辆在甲方规定的路线内不违规行驶被交警、路政扣车,甲方应在二十四小时
把车拿回给乙方使用,否则,应每天补偿被扣车辆500元人民币。
第四条 甲、乙双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方委派的代表行驶甲方的权利,负责与乙方进行协调沟通并在签订合同时提供工
程相关资料给乙方备份。
2、甲方负责办理进场开工证及乙方挖、运车辆的油料供给(结算后扣回油费),派监
理公司人员直接现场监督、质量检查,配合协调乙方拖工队在工程实施期间发生的
各种情况现场与乙方人员沟通及时处理。
3、甲方负责和及时组织对乙方工程运输量,工程量进行验收确认办理结算手续,如甲
方没有按合理的工程运输量供乙方运输,甲方必须全额支会乙方所有工程工作车辆调度产生的费用。
4、甲方应按约定期限及时支付工程结算款。
5、甲方负责理顺周边关系并保证正常天气情况下乙方开工每天达21个小时,如运政,
交警,市政,环保,林业,村委,居委,国土,城管,确保道路畅通,在乙方车辆不违规的情况下发生的责任费用由甲方负责。
(二)、乙方责任
1、乙方在5天内组织有效证件的`15-50辆以上泥头车自泻运输车进场,车箱容达(20方车),车况好,挖土勾机按乙方车车辆数量自行控制工程场地实际需求配合施工,并备份机械设备表及运输车辆三证复印件给甲方办理相关手续审核备案,并根据工期合理调配车辆和勾机。
2、乙方服从甲方生产安排,确保工程按时完成。
3、乙方自行生产人员安排并自行生产管理,食宿自理。
4、乙方负责对员工(包括司机)进行施工安全技术和文明施工的教育,与村民发生纠纷时第一时间报知甲方协调处理。
(1)、执行国家、广东省、珠海市现行生产文明施工,严评标准,遵守甲方制定的安全规章制度。
(2)、乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定及现行管理法规,严格按照安全规范组织施工随时接受监理安全检查,人员依法施工监督检查。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不当造成事故的责任和由此发生的费用全部由乙方负责。
(3)、乙方应对其在现场的管理人员,在生产作业人员进行安全教育及安全监督。在施工过程中注意安全,要确保人员及财产安全。乙方必须如期完成工程,如不是在甲方原因未经甲方同意中途不得擅自调离机械离场或退场,甲方有权拒付相应的未结工程款项。
(4)、乙方车队住宿地方由甲方免费提供,产生的水电费用、伙食、管理由乙方自行负责处理。
第五条 本协议书期限从 年 月 日至 年 月 日。
第六条 本协议书未尽事宜出双方着友好合作精神协商签订。补充协议与本协议具有
同等的法律效力。
第七条 本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,本协议至双方严
格遵守执行。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方代表:乙方代表:
身份证: 身份证:
日期: 日期:
土石方运输合同15
甲方:_________身份证:(以下简称甲方)
乙方:_________身份证:(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的'畅通。
乙方负责运输:______运输地:______
要求乙方车辆:______部;车箱长______米、车箱宽______米、车箱高______米
运距:______公里运费:______元/
结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同,在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现场
甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的__%
违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车______元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金______元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:__________________________乙方:__________________________
代表人:________________________代表人:_________________________
签约日期:______年______月______日
【土石方运输合同】相关文章:
土石方运输合同12-09
土石方运输合同07-27
承包土石方运输合同09-04
汽车土石方运输合同09-23
工程土石方运输合同09-23
简约土石方运输合同10-23
土石方运输合同【推荐】04-08
【精】土石方运输合同04-01
【热门】土石方运输合同04-03
【荐】土石方运输合同04-15