瓦工承包合同书

相关推荐

瓦工承包合同书

　　随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的瓦工承包合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

瓦工承包合同书

瓦工承包合同书 1

　　发包方：__________(以下简称甲方)

　　承包方：__________(以下简称乙方)

　　现甲方把__________和__________住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。

　　一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的.硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。

　　二、质量标准：执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。

　　本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。

　　建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。

　　乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。

　　细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。

　　平整度误差超过±1每米罚款__________元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款__________元。

　　干砖上墙每块罚款__________元。

　　砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款__________元。

　　现浇构件如

　　三、承包价格及计算方式：

　　(1)-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。

　　(2)-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。

　　四、进度要求：该工程开工日期为年月日，-2、-5号楼主体同时施工，每层按七天计算。

　　完工日期：年月日必须完成住宅阁楼的屋面砼。

　　假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%——5%。

　　如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%——50%，乙方损失自负。

　　甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。

　　乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。

　　五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。

　　，余额在工程竣工验收后二个月内付清。

　　每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。

　　每一次付款都要将罚款扣除。

　　罚款单需有甲方两人以上签字有效。

　　六、工程进度的管理及：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。

　　反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。

　　乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、安全资料的提供和整理。

　　对工人进行安全教育、培训，为工人提供必要的安全用具。

　　严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。

　　严禁拆除、毁坏安全设施。

　　严禁无防护和警戒进行拆除施工。

　　严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。

　　禁止打架斗殴、酗酒闹事。

　　加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。

　　进入施工现场

　　七、安全施工与工伤事故：乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底，遵守工地规章制度。

　　自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。

　　不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。

　　乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。

　　在本工程中出现的工伤安全事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。

　　乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。

　　八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。

　　废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。

　　如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。

　　施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。

　　否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。

　　九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处以罚款。

　　分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。

　　如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。

　　十、其它：

　　1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。

　　2、如甲方使用乙方人工，按元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。

　　3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______

　　___________年____月____日_________年____月____日

瓦工承包合同书 2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称： )

　　2.工程地址：

　　3.建筑面积：平方米(按图纸上平方计算)

　　4.结构类型：框剪结构

　　二、承包方式：

　　承包方(乙方)对项目±0.00以上(标准层，不含首层架空层)瓦工劳务人工费总承包。包安全文明、包措施费、包工期、包质量、包清场。

　　三、承包范围：

　　1.本工程承包范围为瓦工的施工内容，具体详见施工图纸及报价清单;

　　2.如有项目补充，请在报价清单中列明并报价。

　　3.内外墙面批荡(含保温砂浆面的保护层)，局部的地面及天花批荡(如管井室、楼梯间等)，内外墙砖砌筑，外墙砖铺贴，等图纸要求的瓦工部分，如有零星工程则综合考虑在报价内。

　　4.建筑部分的二次结构部分：门窗过梁，门窗洞边预制砼块，窗台压顶，构造柱，砌体内圈梁，厨卫管道围挡，填卫生间沉池陶粒、真空垃圾管道轻质混凝土填堵(或陶粒)，烟道、真空垃圾管及水电等其他专业单位预留洞口封堵(不含水电管井等大面积的封堵)等含在建筑部分的二次结构(具体详见“建筑部分二次结构明细表”)。

　　四、承包单价(详见报价清单)：

　　本项目工程瓦工承包(清包工)单价按元/㎡(按投影面积计算，除屋面工程外)以承包范围的内容包干施工，本单价包含人工费、机具费等。

　　五、施工技术要求

　　1.乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。

　　2. 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　3.详见图纸及《技术要求》，特别需注意并严格按设计要求施工的：

　　(1)单价中包含为各专业单位结构预留小面积的孔洞的一次封堵、其他专业单位打凿并封堵后进行修复处理、门洞边由专业单位塞缝后做平齐处理(包括烟道预留洞的封堵)，墙面线槽底盒的一次性挂网和修补处理，以上各处理方法严格按照设计要求施工;

　　(2)外墙贴砖的分隔缝采用黑色耐候胶填缝，宽度为25mm;

　　(3)外墙面砖采用2-4厚外墙专用粘砖剂满粘粘贴及外墙砖缝的填缝剂施工;

　　(4)按设计要求需做挂网处理的，应严格按要求施工;

　　(5)砖墙拉结筋的植筋安装;

　　(6)门头过梁的.制作安装;

　　(7)预留空调套管(PVC套管预留在砖墙上);

　　(8)外墙结构木工留下的穿墙螺杆孔洞需填补，具体做法：先将原有塑料套管用冲击钻打烂清理，然后用高强砂浆填补，详见《技术要求》

　　(9)其他要求请按图纸及所附的《技术要求》施工，如图纸与《技术要求》有不同，则应及时提出并请设计解决。(按照标准较高的进行施工)

　　六、工程验收

　　1.工程质量，以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。

　　2.以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　3.因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　4.因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记量办理签证。

　　5.保修期到主体工程竣工验收合格为止。

　　七、劳务人工费及支付：

　　1.按每月25号前进行工程量计算，每个月支付当月人工工资的70%;

　　2.工程款待完工后无质量问题的，1个月内支付至结算款90%;待保修期过后1个月内结清尾款。

　　3.如果乙方施工质量不符合《技术要求》或出现严重的质量问题，将扣除5%结算款作为赔偿甲方损失。

　　4.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　八、甲乙双方的职责：

　　(一) 甲方工作

　　1.甲方提供塔吊、人货梯等运输大型机械，其它如砂浆机、振动棒、水管、铁锨、施工安全用具、手推斗车等小型机具及夜间照明灯具和移动电线电箱均由乙方负责。

　　2.为乙方施工协调有关工作关系。

　　3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　4.甲方负责主轴控制线的放线工作，乙方需根据主轴控制线细化个部位的定位放线工作。

　　5.甲方负责每层笼口过道畅通。

　　(二) 乙方工作

　　1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工，按甲方要求工期完成相应工作。

　　2.乙方需包含施工必要的措施费用，如活动脚手架，室内施工成品保护等所需一切机具。

　　2.配合甲方按开发商要求做好工法示范。

　　3. 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

　　4. 组织工人文明施工，加强施工现场管理，做到工完场清，文明施工。

　　九、现场安全：

　　1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2.乙方包暂住费、包平安卡费及工伤保险，当发生工伤意外伤亡，乙方应承担部分经济责任，包括治疗费、各项补偿费、赔偿费用等(一宗二万元以内由乙方负责，超出部分甲方承担70%，乙方承担30%)，并积极进行快速救治，配合项目部做好事故处理和善后工作。

　　3. 因工程事故导致工地停工，乙方可组织人工离场，待甲方通知复工;如工人留守工地，甲方则按乙方在场的人员补偿基本的生活费用。

　　十、其它约定：

　　1.若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方退场，并按已完成工作量单项结算。如有严重影响甲方工期，乙方应相应承担责任，并赔偿甲方损失。

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

　　3.未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　签约代表：签约代表：

　　(盖章) (盖章)

　　年月日年月日

瓦工承包合同书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方在施工中的权力义务和责任，本着协作负责的'原则，经双方协商，同意签订合同共同遵守。

　　1、工程名称及范围：瓦工及全活。

　　2、承包方式及价格：

　　(1)、包公不包料，手头工具自配。

　　(2)、本工程建筑面积为：平米，每平米承包价格为元。

　　3、付款方式：按大合同付款。

　　4、双方责任和义务：甲方责任：

　　(1)、负责协调有关民事施工纠纷和矛盾化解。

　　(2)、负责材料不耽误乙方施工。

　　(3)、负责乙方住宿和伙房。

　　5、乙方责任：

　　(1)、按照施工规范进行施工，如因加工出现错误产生的废料乙方负责。

　　(2)、乙方必须按照甲方的施工进度进行施工。

　　6、安全事项：乙方必须按照工地安全规章制度进行施工，如果出现工伤事故甲方不承担任何责任，由乙方全部负责。

　　7、其它事项：

　　(1)、本合同一式二份，甲乙双方各一份。

　　(2)、本合同由甲乙双方签字之日生效。

　　(3)、本合同其它未尽事宜双方可根据具体情况设定相关条款，作为合同附件，共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　年月日

瓦工承包合同书 4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G—2和G—5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。

　　一、承包范围：

　　自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞（外墙用混凝土，内墙用砖）、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。

　　二、质量标准：

　　执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50～500元。现浇构件如因乙方施工原因，造成表面出现干裂现象，甲方将视干裂情况给予经济处罚。

　　三、承包价格及计算方式：

　　（1）G—2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。

　　（2）G—5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。

　　四、进度要求：

　　1、该工程开工日期为___年___月___日

　　2、G—5号楼主体同时施工，每层按七天计算。完工日期：___年___月___日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%—5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的`30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。

　　五、付款方式：

　　每层完毕后付款该层人工费的85%。余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。

　　六、工程进度的管理及规章制度：

　　乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训，为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发现一人不戴安全帽罚款5元，发现一人大便罚款100元。每发现一人违章、擅自拆除安全设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何原因出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何原因，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。

　　七、安全施工与工伤事故：

　　乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底，遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故，3000元以下（县级医院发票）乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。

　　八、现场文明施工：

　　各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。

　　九、机具管理：

　　乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。

　　十、其它：

　　1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。

　　2、如甲方使用乙方人工，按________元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。

　　3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。

　　4、补充合同与本合同有同等效力。

　　5、附《工地规章制度》 1份

　　6、附《安全技术交底》 1份

　　7、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表：

　　乙方承包人：

　　___年___月___日

瓦工承包合同书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将通和西城公馆二期26、27楼瓦工分项工程交给乙方负责施工，为了明确双方责任，现达成以下协议：

　　1、工程范围：设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作，包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部（除防水层）、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温（含外墙糙底）及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等；搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作，并负责为各班组提供生产服务（如需要培训，培训费由甲方支付）。

　　2、承包方式：按建设工程计算规则计算建筑面积 /㎡，甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊；其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理，甲方只提供移动箱。

　　3、质量进度：乙方在施工中要按相应规范施工，质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。乙方必须满足甲方进度要求，如乙方人员不到位，质量达不到要求等原因造成的工期延误的，甲方有权安排其他班组人员介入施工，所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。造成重大影响的，按每天500元给予罚款。如乙方原因中途退场的，按乙方所完成的工作量的50%给予结算，所造成的经济损失由乙方自行承担（另混凝土屋面及外墙出现渗水现象，一切后果由乙方承担）。

　　4、安全、文明：乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。乙方应对班组操作人员安全负全部责任，进场前应对班组人员进行安全生产教育，按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工，做到安全无事故，进入现场必须佩戴安全帽，否则乙方必须承担相应的经济处罚。乙方要做到文明施工，做到材料对方整齐，工完、场清、料尽。如在施工现场打架闹事，一律罚款500~5000元。应严格遵守施工安全操作规程，工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。严禁私自接电线，严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。

　　5、为了确保施工人员自身利益，乙方所有人员进入工地前，乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名，提供相关人员身份证复印件及一寸照片一张，以便甲方办理工伤保险，施工期间人员如有增减，乙方需及时重新上报以上资料，乙方没有及时提供上述材料的施工人员，甲方一律不予以认可在甲方工程施工，所有责任由乙方负责。

　　6、付款方式：工程款按建设方结点付50%，竣工验收合格后付到95%，余款作为保修金一年内付清。

　　7、甲方支付给乙方进度款为民工工资，乙方必须及时发放给工人，并提供本人签字的'工资表；如挪用其他事宜，甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。

　　8、其他要求：

　　a、搅拌机专人操作，对机械进行维修、清洗。否则甲方有权安排人员替换，费用由乙方承担；

　　b、禁止乙方转包工程，否则甲方将终止合同，所有损失由乙方承担；

　　c、乙方班组长必须常驻工地，并保持通讯畅通，违者每次罚款300元。

　　9、合同纠纷处理：

　　（一）甲乙双方协商处理

　　（二）劳动部门仲裁

　　（三）当地人民法院起诉

　　10、施工过程中登记在册人员如发生工伤（未登记人员，甲方不予认可）费用在1000元以内乙方自理，超出的资金各承担50%，甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任，处理工伤纠纷时，甲乙双方应尽到各自的义务，承担各自的责任，不得推诿退让。

　　11、本合同一式二份，甲方双方各执一份，签字后生效，至竣工后工程款付清终止，合同期内的各种风险（材料、人工、季节、各类验收、外部环境等）自信承担，不得以任何理由变更本合同，如单方毁约，另一方可以保留起诉的权利，所造成的一切损失由毁约方承担。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

瓦工承包合同书 6

　　______________________________________(以下简称甲方)

　　______________________________________(以下简称乙方)

　　根据中华人民共和国民法典和建筑工程管理条例及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确甲乙双方在工程施工和工程承包的结算权利、义务，促使双方在工作中创造条件，通力协作、按时保质保量完成工程任务，经双方协议签订如下合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程结构类型、层数：框架剪力墙结构，地下一层、地上十七层

　　二、承包形式及范围

　　包工不包料。

　　承包范围：包括本工程所有泥瓦工工程内容，以及施工图中所载明的泥瓦工工程所有内容，墙体砌筑、内外墙批荡、外墙贴面、斜屋面盖瓦、楼地面卫生清理、楼梯贴面、电梯大堂贴面等所有泥瓦工工程，验收前工程缺陷修补，内外墙挂网、拉毛，包工程质量验收。

　　承包单价的组成：包括人工费、机械费、搅灰砂浆机、斗车、水管、铝合金刮尺、泥刮、砖刀、灰桶、线、施工机械用的电缆线、清楼地面用的机械、钻子、锤子、扫把、劳保用品、施工现场材料搬运、垂直运输、材料清理、现场卫生打扫等工作。

　　三、承包单价

　　按建筑面积计算，每平方米_________元，图纸修改的按修改图增减计算面积，合同总造价约为_________万元人民币。

　　四、甲方责任和义务

　　甲方在乙方进场3天内提供施工图一份，并向乙方进行施工技术和安全技术交底，组织乙方参加图纸会审工作。

　　为乙方提供施工场所，安排施工场地、施工用电，并做好班组与班组之间的协调。

　　制定工程进度计划，主要工作安排，提供提升机、原材料、红砖水泥、石灰、砂子、自来水、挂网用的胶水，根据工程计划和工程进度，结合现场材料使用情况供应材料。

　　五、乙方的责任和义务

　　乙方须派班组长负责人，安排各项事务，调节各单项工作的交接工作，现场指挥施工，处理好本班组和其他班组之间的.生产生活关系。

　　乙方必须严格按图纸内容和设计要求、施工规范进行施工，明确施工图中各项内容，若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须及时与甲方现场技术人员联系，解决技术中存在的问题。

　　施工中所需材料必须提前申报，严禁浪费材料，水泥上楼必须垫护，砌筑砂浆和粉刷砂浆不得过夜，砌筑砖墙地脚灰和批外墙砂浆要及时回收充分利用，对于故意浪费材料，甲方有权力对其进行五倍处罚。

　　乙方应做好各项施工安全措施，防患于未然，杜绝一切安全隐患，制止一切有关违反安全施工的行为，召开班前安全会议，对工人进行安全技术交底，安全第一，预防为主，自觉佩戴劳动保护用品。

　　六、付款方式

　　甲方每月按乙方实际完成量支付_____%工程款给乙方，工程竣工后七天内支付至_____%工程款，剩余部分在工程竣工验收满一年后十天内全部付清给乙方。

　　七、质量技术要求

　　乙方必须按图施工，应符合建筑施工技术规范和技术要求，以及行业标准，严格按照施工图中的技术要求和施工规范进行施工，每完成一道工序必须自检和交接检验，验收后才能进行下一道工序施工

　　各分部技术要求，质量要求，红砖未淋透水不准上楼面，砖墙砌筑灰缝要饱满，墙体要垂直，纵墙与横墙要同时砌筑，留斜差或马牙差，梁底或板底与墙顶结合处砖要5天后或等下部墙体干缩后才能砌顶，空调安装要内高外低。

　　内墙批荡，主体结构验收后才能挂网拉毛，批荡砂荡配合比要符合设计图中要求，阳角要做5cm宽同墙厚的双面护角，批面要垂直平整，严禁有开裂空鼓现象，批前要拉线定点充筋，内窗台与外窗台要高~2cm，阴阳角要显线平直，要紧有凹凸不平现象发生，应符合技术规范与验收标准。

　　外墙批荡贴面，外墙批荡要挂网，放线定点拉毛，砂浆要符合设计要求和抗渗要求批贴面要平整垂直，严禁有空鼓现象发生，厚度超过2cm的要分两次批荡，贴面按立面图及建筑说明进行分色铺贴，线条要平平直显线，外窗台要比内窗台低~2cm，窗台下口边沿，线条底下口边沿，窗飘板地下口边沿均要做滴线或鹰嘴，或隔水实施，窗边、窗台要用纯水泥砂浆填缝，周边用纯水泥砂浆扫两边，防止外墙渗漏透水，窗台面外飘，天面过面必须要放坡度向外或排水地漏，坡度不小于1~2%，保护排水顺畅，不积水、不漏水，符合设计规范和验收要求。

　　电梯大堂和楼梯铺贴技术要求，饰面铺贴必须符合设计要求和验收要求，铺贴前要把楼面清理干净，面砖湿水，按要求拉线定点铺贴，铺贴要平整，严禁有空鼓现象发生(注：凡每完成一道工序必须搞好卫生，及时清理)

　　八、安全施工

　　乙方要注意各项施工安全，严格遵守国家和省规定的安全生产法，掌握安全技术、开好班前安全会议，对各分项工作人员进行安全技术交底，进入现场必须佩带安全帽，发现有安全隐患的施工现场要及时告知班组长或现场施工管理人员，未经加固不得施工作业。

　　注意自身安全，不伤害别人，也不被别人伤害，处理好上下交叉作业的安全围挡及防护。

　　工伤保险由甲方购买，其费用由甲方负责，发生安全事故其治疗及赔偿费用按工伤条例执行，对于不听劝阻，不听现场管理人员指挥或严重违反安全操作规程、野蛮施工的，责任由其本人承担，甲方有权对其进行处罚。

　　九、文明施工

　　乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度，自觉接受监督，做到文明施工，按规章制度作业，服从甲方现场管理人员的指挥和安排，处理好工友之间的关系，以及各班组之间的衔接，不打架斗殴，遵守地方风俗习惯，注意自身安全，严格遵守各项安全纪律和安全规范及技术要求。

　　保持施工现场卫生，道路畅通，做到下班前清理施工现场，谁干谁清，随干随清，工完即清，不随地大小便。

　　十、乙方每次结算、借款包括月结预借款，要有现场施工员的签名、签证才能有效。

　　十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协定解决。

　　此合同一式三份，甲方执两份、乙方执一份。

　　本合同由甲乙双方签字之日起生效，履行完成自动失效。

　　甲方_____________________ 乙方_____________________

　　_________年_________月_________日

瓦工承包合同书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循自愿、互利、平等、协商的原则，双方订立如下协议。

　　一、承包方式：包清工(包工不包料)。

　　二、承包范围及内容：

　　1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。

　　2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。其它机械由乙方自供。木工包含铁钉及铁丝。钢筋工自带扎丝。

　　三、施工限期： 20xx 年 6月23日至 20xx 年 7月23日，合同工期总日历天数 30 天。

　　四、工程验收及工程质量：

　　1、质量标准：优质

　　2、验收标准：现行的建筑工程施工质量验收规范

　　3、工程质量：

　　1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍，以防止产生水缩裂缝，其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛，发现每少一遍或不到位每层罚款 500元。

　　2)混凝土拆模共同检查，每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款 100 元。(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)

　　3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度，外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等，经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍，罚款 50元，依此类推。

　　4)甲方对乙方的施工质量检查，采用施工质量检查记录单备案，乙方必须签字认可，如乙方拖延时间、拒绝不签，在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。

　　4、技术要求：

　　乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工，对违反交底造成的返工，返工的材料与人工均由乙方承担，且每次罚款200元。对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。

　　5、验收顺序：

　　乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检，对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员，质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。

　　6、配合验收：

　　乙方应积极配合甲方的质量检查验收工作，验收不合格，无条件返工至符合要求为止，对不符合质量要求的'返工或返修指令，必须及时组织人员返工或返修，材料由乙方承担，如果借故拖延，甲方有权临时派人处理，费用在乙方生活费中扣除。

　　五、工程费用结算标准及支付办法：

　　1、工程费用结算标准：

　　1)按图纸建筑面积，按建筑面积每平方167元计价，其中钢筋工28元每平方，木工44元每平方，瓦工95每平方米。(此结算费用含乙方自备的小型工具费、医药费和一切用于工程的开支)。

　　2) 除本协议约定的承包范围及内容以外，甲方指定发生少量的零点工，乙方按甲方所要求的标准予以完成，费用不论大小工均按每工日100元计算。

　　3、工程费支付办法：

　　1) 工程验收合格后支付总工程费用的70%。其余30%工程费作为工程质量质量保证金，如何无需修补现象，甲方在工程结束后二个月内发还给乙方。

　　六、双方权利和义务

　　1、甲方严格按照优良工程、文明工地、安全生产、工程质量规范对乙方进行管理、监督和验收。乙方有义务严格遵守上述规范。

　　2、甲方对乙方的工程进度及工人劳动纪律进行考核，并有权行使奖罚和辞退。

　　3、乙方在施工过程中有义务节约材料，坚决杜绝浪费现象，如发生浪费，每发现一次将按原价材料款的十倍罚款。乙方负责人负责工种所用材料进场及质量情况，及时与项目部、材料员联系，材料计划提前三天，特殊情况提前一天申报，否则由此造成的停工等一切损失由乙方自负。

　　4、乙方应切实做好工地文明施工，施工中必须随做随清、日做日清，模板拆除一层必须及时清理一层，特别是搅拌机、料斗等必须由专人每天清理干净并集中放置，否则处于各每次五十元罚款。如遇工地迎接检查，乙方有义务且必须协助甲方做好各项工作。

　　5、乙方不得依任何理由拒绝及故意拖延甲方工作安排，否则甲方将安排其它人员处理，其所用的人工及材料将按双倍价计取，在乙方总工程款中扣除。

　　11、工地上严禁打架斗殴，如发生打架将对当事双方各处壹千元罚款后再作处理，对当事人所在班组的工长管理不力处于伍佰元罚款，情节严重的移交司法机关处理。在施工中不服从甲方管理，打骂甲方管理人员的，每人每次处于伍佰元罚款，对当事人所在班组的工长管理不力处于贰佰元罚款。女人、小孩一律不得进入施工现场，工地上严禁男女混居，如发现每人每天处于壹佰元罚款，并负责由此造成的一切后果。

　　12、乙方如在工程施工中发现质量、安全、文明施工问题的，甲方有权处罚，并从中扣除。

　　七、违约责任

　　1、乙方不执行安全生产和工程质量规范，发生安全生产事故或工程质量问题，一切责任由乙方自负，并向甲方支付总工程费用1%的违约金。因发生工程质量问题必须返工时，乙方应赔偿该项目工程全部的材料费，返工人工费自负。

　　2、乙方承包的工程质量达不到优质，管理达不到标化现场及文明工地要求的，乙方必须向甲方支付总工程费用1%的违约金。

　　3、乙方如在中途退场，造成半拉子工程，甲方视乙方为严重违约行为，有权终止履行合同，除已付生活费外，乙方必须无条件同意将其余工程费用全部作为对甲方的损害赔偿。

　　4、乙方不能按照约定工期完成，应承担违约金(违约金计算每拖延一天元计)。

　　八、合同生效

　　合同订立时间：__年____月__日合同订立地点：现场办公室

　　本合同双方签字生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　地址：地址：

瓦工承包合同书 8

　　发包方：_____________(简称甲方)承包方：_____________(简称乙方)为确保项目部计划的实施，明确承包任务、职责、内容，发挥班组的劳动积极性，现将工程的木工支模工作，以包清工形式承包给乙方施工，经双方商定，特订立如下协议，以资共同遵守。

一、承包范围、工作内容

　　1、工程承包范围：按建施总说明的建筑面积计算，本工程所有图纸及联系单内及施工现场范围内的木工模板工程。

　　2、工作内容包括：混凝土、砖墙、屋面、楼地面及各工序施工前后的清理，最终扫地出门等除水磨石墙地砖面层基础以外图纸设计内容及招标工作量清单的所有瓦工工程。

　　3、乙方必须在按合同要求人数进入甲方指定的场所正常开工。

　　二、单价根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量，按工程建筑面积每平方米元。

　　此单价还包括支模所需的铁丝、铁钉、锯片等辅助材料的费用，以及本协议内所确定的其他费用;如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变，工程量按实际完成部位结算。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按图纸和国家规范标准施工，确保本工程目测、实测在结构验收时一次性达到优良的质量要求，并且实测实量符合施工规范和设计要求。

　　2、施工前，必须上报管理人员名单，支模施工方案及质量保证措施，组织精干的场指挥人员，精心施工，确保甲方下达的指标按期完成。

　　3、砼浇捣时必须在瓦工班管理人员的带领下有专人值班，跟随浇捣班，不得随便离开，否则发现一次，罚款200元。

　　由于支模引起砼变形或炸模现象而返工的损失均由乙方承担，并按每处__________元进行罚款。

　　4、乙方保证砼接缝平滑无明显漏浆现象，主要部位如柱和梁交接处、楼梯施工缝、楼梯处剪力墙上下层接缝、电梯井内侧上下层接缝、地下室外墙内外侧接缝、楼板、梁施工缝接缝、楼梯平台角柱、栏板与楼板外侧接缝、地下室外墙与外柱接缝等均用泡沫胶条或其他可代用材料处理。

　　墙、板模板接缝整齐、预留洞口垂直平整无炸模现象、梁底处阳角、柱阳角、预留洞阳角等无炸模现象、构造柱与砖接槎整齐，接槎处嵌泡沫胶条，柱子一次性定形部位的模板按缝不能超出2毫米，水平模板接缝不能超出毫米。

　　四、安全生产、文明施工

　　1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的`方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。

　　2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，上报给甲方。

　　3、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。

　　自工班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议，并作会议记录，呈报甲方。

　　设专职文明施工管理人员一名，负责后勤，配合项目部的文明施工管理工作。

　　4、坚持文明施工，及时做好“落手清”工作，搞好宿舍及包干区范围清洁卫生。

　　不随地大小便，寝室内不准烧电饭锅、热得快、电炉等用电量较大的电器。

　　未经项目部同意，不得私自开火，违者按有关条例予以处罚。

　　5、在现场作业层，禁止放置木工锯机进行现场切割加工，如确因施工需要必须经甲方批准同意，并办理好安全、消防等手续。

　　五、工程进度

　　1、乙方应根据施工实际情况，配备足够的管理和操作人员，进行昼夜分班施工，在高峰期必须保证施工人员有30人以上，管理人员有1人以上。

　　2、乙方应确保项目部编制的总进度网络及进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。

　　服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工，并无条件接受通知单要求的奖罚措施。

　　3、如因工程需要必须保证雨天、节假日、夜间正常施工。

　　4、在主体施工中，专门落实1名施工人员配合项目部放样及复核工作。

　　六、综合治理

　　1、遵守项目部各项规章制度(具体另附)，创文明建筑工地，做文明建筑工人，与项目部签订有关消防、安全，综合治理等责任书，积极开展劳动竞赛活动，争创模范班组。

　　2、新工人进场必须具备汁划生育证明、外出劳务址明、有效身份证及准备五张一寸彩色近照，甲方配合做好暂住证就业证等，费用由乙方自负，未经项目部同意，不准带家属孩子住工地，违者按有关条例予以处罚。

　　3、乙方招收劳务人员，必须严格按江西省有关法规规定、政策接受政府所属部门及街道组织的监督、检查。

　　七、机械设备、劳保用品、其他机械用具及零星点工

　　1、木工工程所需的机械没备，木工锯机、平板压刨机、工具均由乙方自理，如属甲方提供部分设备，在使用过程中的配中的配件更换由乙方负责.保证所有机具能符合安全规范，可以正常使用。

　　2、劳保用品(包括雨衣、手套)由乙方自负。

　　4、本工程所需要而不属承包范围的木工工人工资，按每小时4元计算，不作调整。

　　乙方必须服从从项目部统一调派，不得因工资高低或其他借口而拒绝作业。

　　八、付款办法在结构主体验收后付至

　　%，(但前提是必须做好做完，乙方在本工程中的所有事务后)，如乙方需中途借款，由工班长向所在栋号的施工员书面申请，栋号施工员签字后报请项目经理批准。

　　再到项目部财务人员处领取。

　　剩余款在工程竣工验收后

　　天内付清。

　　九、其他

　　1、乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同，否则罚没保证金和工程余款。

　　如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同。

　　2、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从甲方的统一调遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

　　3、乙方落实专门施工员，未经甲方同意不能随意调换。

　　4、乙方负责急用材料卸车工作，甲方不承担费用。

　　5、乙方应教育职工在施工时做好其他工班的成品保护工作，如已浇捣的混凝土等，若在混凝土表面有乙方工作人员踩留脚印的每只罚10元，在当月执行。

　　十一、协议生效后，如乙方以各种理由中途退场，则甲方有权按乙方已完成的总工程量的70%给乙方结算，乙方不得有异议。

　　十二、本工程木工班施工人员需办理政府规定的各项应由班组承担的手续费用诸如参加养老保险的费用，应由乙方承担;所有对外办理的证件如暂住证等费用匀由乙方自行承担。

　　十三、未尽事宜双方协商处理。

　　十四、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经签字盖章或手印后生效，具有法律效力。

　　十五、项目部的职工文明守则、就餐制度、项目部治安处罚管理条例、项目部全员规范责任制、施工现场安全生产管理制度、安全生产管理处罚条例、消防防火管理责任书、消防安全管理制度、动用明火及危险品规章制度、消防安全管理奖罚条例，各班组落手清检查考核制度，班组长责任制、安全管理责任书等作为本协议的附件。

　　甲方___________乙方___________

　　____年_____月_____日

【瓦工承包合同书】相关文章：

瓦工承包合同11-01

瓦工承包合同03-28