水电安装承包合同（热门）

水电安装承包合同推荐度：
相关推荐

水电安装承包合同（热门）

　　在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的水电安装承包合同，欢迎大家分享。

水电安装承包合同（热门）

水电安装承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国经济合同法和山东省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定；本着互相信任的原则；为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议；

　　一，工程项目

　　1,工程名称：

　　2,工程地点：

　　3,工期：______年______月______日至______年______月______日。

　　二，工程范围和内容

　　1,水，电图纸所示项目。

　　2,水电开槽布管，穿线，埋槽；消防系统除外，水电施工的穿墙，打孔，切割；开关面板灯具的安装。（不包括暖气）。

　　3,给排水管道安装。

　　4,负责施工现场水、电安装、维护。

　　5,乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材（钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝）自带，其它材料一切由甲方负责。

　　三，工程结算方式：按实际建筑面积结算：______元/每平方米（不包括暖）气，施工过程中如有变更需附加工程量结算。

　　四，工程付款方式

　　施工中每月付工程量的______%工程费，安装结束付到工程款的百分之______，竣工验收后一个月内付清余款。

　　五，甲方的'约定

　　1,甲方提供乙方在施工场地人员的住宿，工具存放。

　　2,专人配合乙方，保证材料的供应，不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸，作为附加工程量结算凭证。

　　六，乙方的约定

　　1,工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。

　　2,按图施工，保证施工质量。

　　3,积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。

　　七，违约责任：甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。

　　八，本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　九，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年______月______日

水电安装承包合同2

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三施工工期

　　总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的'责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年月日年月日　

水电安装承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

　　第一条委托事项

　　甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。

　　第二条乙方工作内容

　　1、包材料损耗（损耗按定额执行）。

　　2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。）

　　3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。）

　　4，所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。）

　　第三条施工工期

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

　　本合同约定本工程总工期为天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

　　2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）非乙方原因超过4个小时以上（包括但不限于）停水、停电等情况；

　　（4）工程款未按时支付；

　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）。

　　3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　第四条工程总造价

　　给水工程，电工程。

　　按每㎡建筑面积元作为结算依据；

　　总价：

　　工程总量㎡，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。

　　第五条付款办法

　　依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：

　　1、出正负零，付总造价的元；

　　2、正负零以上每完成两层，付总造价的元；

　　3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元；

　　4、积水排水做完，付总造价的元；

　　5，穿线安装完毕，付总造价的元；

　　6、完工验收，支付总造价的元；

　　7，剩余3%，元，为维修质保金，保修期满结清。

　　第六条双方责权

　　（一）甲方：

　　1、提供水源、电源及场内施工道路，提供施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。

　　2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。

　　3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。

　　4、按合同规定按时支付工程款。

　　5、及时组织有关材料进场。

　　6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保收工，如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。

　　7、甲方必须按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并承担每日工程款总额的5%的违约金。

　　8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，甲方除承担支付余款义务，并当承担每日工程款总额的5%的违约金。

　　（二）乙方：

　　1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。

　　2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。

　　3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方故意破坏，乙方可协助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。

　　4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。

　　5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方故意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。

　　6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。

　　7、乙方包本工程修改人工元以内，超过的按签证调整，

　　8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。

　　第七条管理办法

　　1、工人必须戴好安全帽进场施工。

　　2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。

　　3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

　　4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。

　　第八条质量责任

　　1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。

　　2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。

　　第九条安全责任

　　1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。

　　2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必须负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。

　　第十条合同生效及其他

　　1、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。

　　2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五甲方负责一定的.照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。最新水电承包合同

　　六文明卫生

　　1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七罚款制度

　　施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元，并没收;点白日灯罚款20 元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

　　八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。最新水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　承包合同：水电承包合同

　　合同(contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看承包合同：水电承包合同一文：

　　承包合同：水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　水电承包合同范本：承包合同范文

　　这篇关于《水电承包合同范本：承包合同范文》，是编辑为您整理的，希望对您有所帮助！水电承包合同范本：承包合同范文

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　承包合同范文：水电承包合同范本

　　这篇承包合同范文：水电承包合同范本是由整理提供的，请大家参考！承包合同范文：水电承包合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

水电安装承包合同4

　　甲方：

　　立合同单位

　　乙方：

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价

　　格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的'确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币

　　2、完成工程在万元;

　　3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　九、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话号码：电话号码：开户银行：

　　帐号：

　　年月开户银行：帐号：日订立

水电安装承包合同5

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的'监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元/m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用： /m、排水费用：元/m、穿线开关面板桥架元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　签约时间： 年月日签约时间：年月日

水电安装承包合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：克拉中心

　　二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的.有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期： 年月日 日期： 年月日

水电安装承包合同7

　　发包方（简称甲方）：四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称：乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型：工程地点：乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的.蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

水电安装承包合同8

　　甲方：(简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程

　　建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。

　　二、承包方式：

　　包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。

　　三、工程承包范围：

　　承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。

　　四、工程承包费用及结算方式：

　　1、计价方法：

　　(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的'工程量进行结算，(具体见附件1)。

　　(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。

　　五、其它：

　　1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。

　　2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。

　　3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。

　　5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

水电安装承包合同9

　　工程名称：

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一承包形式：

　　单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积平方米，pvc和JDG混合轻工价格平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五付款方式：

　　施工期间甲方按楼和楼分别单一楼次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1：预埋期间标二封顶拨总轻工款 %元。主体封顶拨总轻工款 %元，

　　2：室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %元。

　　3;给排水完成给排水完成拨总轻工款 %元。

　　4：穿线完成拨总轻工款 %元。

　　5：开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %元。

　　6剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除 %元维修保证金外，剩余款项一次付清。 7进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失 8以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿

　　六合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担

　　七违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据

　　甲方

　　乙方

　　年月日

水电安装承包合同10

　　工程名称：

　　甲方：（发包人）

　　乙方：（分包人）

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方提供，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）

　　）。

　　2 工作范围：1.工程上的主体预埋（包括强弱电）、2.水电安装（供水，排水，依据图纸施工到位）(强弱电主线入户)，3.消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求施工，中途如果有变更则另行计价。

　　4 总承包面积平米（建筑面积按图纸实算）

　　二开工日期：以现场通知为准

　　工程进度：按甲方要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走。

　　三质量上：项目部对该工程质量管理目标--一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

　　五文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　甲方驻工地代表

　　1甲方驻工地代表姓名：

　　2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

　　甲方工作

　　甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：

　　1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；

　　2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；

　　3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督；

　　4定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调；

　　5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；

　　6提供乙方人员食宿场地；

　　7负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；

　　8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；

　　9保证春节前乙方工人工资能及时发放；

　　10及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

　　乙方驻工地代表

　　1乙方驻工地代表姓名

　　2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的'工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

　　乙方工作

　　乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　1编制施工方案，并经过甲方代表批准；

　　2按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；

　　3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；

　　4按照甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

　　八付款方式

　　结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

　　1.按节点进度支付工程款：±0.000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%，地下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；

　　工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%；剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足剩余5%为质量保证金（三个月内付清）

　　九工期延误：

　　1 对下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：

　　2有大的设计变更工程量增加较大时；

　　3不可抗力；

　　4乙方施工项目对工期造成影响时；

　　5方代表同意顺延的其它情况。

　　6格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。

　　补充条款：

　　1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准；

　　2如因甲方所供材料不及时工期顺延。

　　本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。

　　十此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　发包人：分包人：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　日期：年月日日期：年月日

水电安装承包合同11

　　甲方：_______________________(发包方)

　　乙方：_______________________(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.装修施工地点：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量，甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的材料，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的工具

　　乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

　　2.由于乙方施工技术及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1.工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的30%，水电、网络、电话线完工后支付50%，整体竣工验收合格后支付20%。

　　2.乙方承包内容：

　　1).水路、电路、网络、电话开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3).水电施工的`穿墙、打孔、切割,由乙方负责

　　4).开关面板安装

　　5).后期灯具的安装

　　3.工程结算方式：

　　按平方结算，总价结算：x元/平米(室内面积)。

　　第六条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍佰元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付付伍佰元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.双方同意由第三方监理进行协商工作，在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)水电工程保修一年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字：

　　乙方签字(盖章)：

　　20xx年xx月xx日

水电安装承包合同12

　　甲方：

　　乙方:

　　甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：商丘市宋城路景观绿化带工程

　　2、工程地点：宋城路睢阳大道--星林路

　　第二条承包范围及内容

　　1、承包范围

　　（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

　　给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；

　　（2）景观电气照明、动力配电

　　范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

　　单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。

　　（3）本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

　　2、承包内容商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。

　　第三条质量技术要求

　　1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

　　知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

　　2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。

　　3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。

　　4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。

　　第四条承包方式

　　包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责承担。

　　第五条合同工期

　　1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，

　　2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：

　　（1）甲方未能履行本协议规定之责任。

　　（2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

　　（3）在施工生产过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

　　（4）人力不可抗拒因素。

　　第六条单价及合同总价款

　　1、合同综合单价

　　包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

　　2、合同总价

　　本承包工程暂定合同总价为人民币（大写）肆拾贰万元整，￥：（小写） 42万元。

　　第七条乙方责任人

　　合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承担责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

　　第八条甲方责任

　　1、在开工前，向班组提供必需的施工图纸。

　　2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。

　　3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。

　　4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

　　5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。

　　6、负责代办班组生产工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

　　7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。

　　第九条乙方责任

　　1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的`管理规定，加强安全教育，加强现场管理，认真落实措施，确保安全及文明施工。

　　2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。

　　3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。

　　4、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表，经甲方批准后严格实施。

　　5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

　　按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。

　　6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。

　　8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。

　　9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。

　　10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

　　11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承担赔偿责任。

　　第十条安全要求

　　1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，采取必要的安全防护措施，认真执行安全技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，杜绝违章生产、违章作业。

　　2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　3、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严重后果者由乙方自己负责；杜绝重大安全事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

　　4、工伤事故及其他安全事故，由乙方承担责任，发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

　　5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%

水电安装承包合同13

　　发包方：_______（以下简称甲方）

　　承包方：_______（以下简称乙方）

　　依照《合同法》有关规定，甲方将位于_______的非机动车车棚制作安装工程承包给乙方。本着平等、自愿的原则，经甲乙双方协商一致订立本合同。

　　一、工程基本情况

　　1、工程位置：

　　2、工程名称及量预估（竣工后按实际面积核算）

　　车棚：约平方米。合同总金额约为人民币_______元（大写：_______），后附预算明细。

　　二、施工期限

　　施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　三、付款方式

　　自车棚全部竣工验收合格后10日内甲乙双方进行结算。甲乙双方之间签署结算书后，甲方向乙方支付总工程款的。剩下作为质保金，待工程竣工验收合格满一年后，若工程无质量问题，甲方再予支付乙方。

　　四、工程质量和验收

　　1、质量要求：乙方保证为甲方设计、制作非机动车车棚所用材料及施工过程，结果应符合制作安装行业国家规定的标装。

　　2、制作和安装要求：非机动车车棚安装牢固，在风雨等荷载作用下不受任何破坏。

　　五、甲乙双方的`权利义务

　　（一）甲方权利义务

　　1、甲方有义务按约定支付工程款。

　　2、甲方有义务配合乙方施工，并提供施工中所需水、电等。

　　3、甲方有权对乙方施工过程进行监督，当乙方施工违法或不符合同约定时，甲方有权提出异议并责令乙方改正。

　　（二）乙方权利义务

　　1、乙方负有安全保障义务。如因乙方在安装期间和在维护期间出现非机动车车棚及相关材料损坏掉落或其他原因造成甲方或第三方人身伤亡或财物损失等，由乙方负责赔偿。

　　2、非机动车车棚保修期为一年，乙方在保修期内有义务定期对非机动车车棚进行检查和维护，确保车棚安装稳固、正常使用。相关的检查和维护、维修费用由乙方承担。

　　3、乙方在施工中有权请求甲方作好协调工作。

　　4、乙方安排的施工及维修人员若发生工伤事故，相关的法律责任由乙方自行承担。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方都不得单方擅自终止合同，否则擅自提出终止合同的一方应按合同总额的5%向对方支付违约金，并且对方有权要求继续履行合同。

　　2、乙方若逾期未完成施工或交付的工程不符合合同约定，应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金，并负责无条件继续施工或返工直至符合合同约定。在继续施工或返工期间，乙方还应按合同总金额的日万分之五向甲方持续支付违约金。

　　3、若乙方不按本合同履行维护责任，因此而造成的一切损失由乙方负责赔偿，且甲方有权没收质保金。

　　4、若甲方迟延向乙方支付工程款，甲方应按合同总金额的日万分之五向乙方支付违约金。

　　七、争议解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不能达成一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、其他约定

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，以便相互监督履行。

　　甲方：_______法定代表人：_______

　　乙方：_______法定代表人：_______

　　_______年_______月_______日

水电安装承包合同14

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚实守信、公平的原则，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：

　　一、工程名称：水电消防安装工程。

　　二、工程位置：巴州区印盒路。

　　三、承包内容：（材料及工资）

　　1、设计施工图中给水加压泵之后的所有给水管道、建筑主体内的所有排污管道。

　　2、施工图纸内的防雷工程。

　　3、施工图纸中配电柜之后的所有电气工程。

　　4、所有的水、电、消防工程按图施工。

　　四、工程价款及支付方式

　　1、本合同工程建筑面积约50000平方米

　　2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。

　　3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到±0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80％拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。

　　五、质量标准

　　本合同本工程质量必须达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。

　　六、双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并承担费用。

　　2、提供全套施工图纸。

　　3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。

　　4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。

　　5、派驻工地质量监督代表，负责对工程的质量、进度监督检查、隐蔽工程作好记载，签证及分项验收；协助工程竣工验收工作。

　　6、全部工程竣工后，由甲方负责组织竣工验收。

　　(二)乙方职责

　　1、必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、安全规范组织施工，确保工程质量、安全、进度。

　　2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监督职责，做好各项技术指导，监督检查、记录、签证等工作。

　　3、乙方在施工中使用的水、电费由乙方自行缴纳。

　　4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好安全、防盗、排水工作。

　　5、按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

　　6、工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。

　　7、乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

　　8、在施工中因乙方原因发生的纠纷，由乙方自行解决。

　　9、负责对现场施工人员的安全生产管理教育工作，落实专职安全员，切实做好安全防范工作，因水电安装工程过程中出现的安全大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。

　　10、严格按照施工图和本合同约定，按时、按质、按量完成本合同的施工任务。

　　11、尊重甲方的权威性，听从甲方的指挥，服从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

　　12、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

　　13、接受甲方监理，对生产安全、质量、工期监督。

　　14、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。

　　15、乙方必须做好班前安全质量交底工作，进行过程控制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。

　　16、乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。

　　七、工程进度

　　随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。

　　八、开工时间

　　工程开工时间以甲方通知的时间为准。

　　九、税、费

　　乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。

　　十、竣工验收：

　　1、竣工前乙方应向发包方提供合同范围内的相关工程技术资，料。

　　2、工程竣工后，双方办清工程结算，按总价的.1%预留保修金，余款甲方一次性结清。

　　十一、工程保修

　　1、按照《建筑法》及相应法律法规之规定，本工程在法定使用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方承担。

　　2、工程竣工验收合格交付使用后，乙方对本工程按法定的保修年限内进行保修，竣工验收年后付清乙方预留的保修金。

　　3、若业主不按规定使用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行承担。

　　十二、安全责任

　　本项目施工中产生的安全事故由乙方承担全部行政、民事经济责任。

　　十三、违约责任

　　本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。若单方违约，由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。

　　十四、安全及履约保证金

　　本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整（伍万元整），待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整（壹拾伍万元整）。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整），在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整）。如果在20xx年3月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。

　　十五、未尽事宜

　　双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　十六、合同生效

　　本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　项目负责人：项目负责人：

　　年月日

水电安装承包合同15

　　工程名称：

　　地址：

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一，承包方法：

　　1承包形式：双包，即包工包料。

　　2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米______元。按图纸设计和甲方要求。

　　二，工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的.生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三，质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四，安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

　　五，甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六，文明卫生

　　现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　七，罚款制度

　　施工不带安全帽罚款______元/人次；帽带不扣罚款______元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款______元/人次；悬空抛物罚款______元/人次；井字架吊篮乘人罚款______元/人次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款______元，并没收；点白日灯罚款______元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以______的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款______元；在新建楼内大便罚款______元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款______元。

　　八，合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九，由甲方负责一定的用电费用（______度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十，乙方向甲方交纳万元作为的安全及质量保证金，工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故，甲方全额退还万保证金给乙方，不计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

　　十一，付款方式：

　　十二，此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______年______月______日

【水电安装承包合同】相关文章：