工程承包合同（精品15篇）
在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编收集整理的工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程承包合同1
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：工程数量及单价
(一)：
项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。
（二）：
项目名称单位数量单价合计（元）备注φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。
合同工期
本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。
四、质量标准
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。
结算方式1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的'工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。
5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。
7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。
六、双方责任
1、甲方责任：
提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。甲方负责把护筒运送到桩位附近。2、乙方责任：服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。其它本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：
分项工程承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：工程数量及单价
(一)：
项目名称单位数量单价合计（元）备注
φ1.5m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m450元
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担（若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担）。
（二）：
项目名称单位数量单价合计（元）备注
φ1.8m钻孔桩成孔（不含泥浆外运）m750
说明：
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。
3、此单价中包括辅助浇注砼费用。
4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担；乙方使用发电机作为电源者，所用柴油费用由乙方承担。
二、合同工期
本工程合同自签订起三日内，乙方所需设备必须进场，且满足乙方所承担工程项目的施工任务要求，设备进场即为开工之日。
四、质量标准
1、乙方所承担的各分项工程应达到《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准，达到《公路桥涵施工技术规范》的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。
2、乙方必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，钻进过程中应作好钻孔记录，并及时对桩位进行复测，不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移。斜孔、坍孔均由乙方承担，桩位偏移若超规范造成的损失由乙方承担。
五、结算方式
1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量。
2、合同签定、乙方设备进场后，完成第一棵桩甲方支付乙方万元。
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款，每月结算一次，甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%。工程竣工，乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%，竣工后如有拖欠的工程款，则自工程竣工之日起，按现相应期限的银行存款利率计算本息，剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金，乙方撤场后两个月内结算付清。
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算。
5、扩孔系数不得超过1.1，若扩孔系数大于1.1，超灌按购买价格，甲方从乙方工程款中扣除。
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳，产生的费用甲、乙双方均摊。
7、在施工过程中，乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还，无法归还的材料，甲方按照购进价格从结算中扣除。
六、双方责任
1、甲方责任：
（1）提供分项工程施工图及其他相关资料壹份。
（2）开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底。
（3）委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收。
（4）组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证。
（5）线外便道由甲方负责贯通，乙方负责保养。
（6）营业税由甲方缴纳，并向乙方提供相应证明。
（7）开工前，甲方向乙方就安全生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底。交底材料由乙方书面签收。
（8）甲方负责把护筒运送到桩位附近。
2、乙方责任：
（1）服从甲方施工任务的安排，严格按照甲方制定的月计划保质保量地进行施工，如不能保质保量按时完成，甲方有权对乙方承担的工作内容、工程数量进行调整。
（2）严格按照设计图纸、交通部公路工程有关规范和济南市有关规定进行工程施工。
（3）开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施。
（4）每一工序完成后，乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收。
（5）合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导，并承担所承包各分项工程中的质量问题等责任。
（6）开工后乙方应组织召开安全生产会议，严格执行甲方安全生产交底内容，确保安全生产。安全伤亡事故及因文明施工、安全生产等方面被上级有关单位处罚，其善后处理费用及罚款均由乙方承担。如因乙方原因造成甲方损失的，概由乙方负责赔偿。
（7）工程竣工验收合格后15天内，乙方负责向甲方提供竣工资料。
（8）乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置。本施工区域地下管线较多，开挖及钻孔过程中损坏管线，责任由乙方负责。
七、其它
a)本合同壹式肆份，正本两份，副本两份，双方各执两份，具有同等法律效力。
b)本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效。
c)其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款，具有同等效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
日期：
日期：
工程承包合同2
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：
1.工程名称：
2.工程地址：
3.工程结构：
4.建筑面积、层数：
二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚＿元。
混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
2.乙方在本工程必须配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员，并负责放线、抄平等业务，甲方负责检验。
四、承包价格：
1.按建筑面积元／平方米。
2.建筑面积计算方法见条。
五、质量标准：按照国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必须达到合格标准。
六、工期：自___年___月___日至___年___月___日主体封顶。总日历工期天。乙方按总合同工期编制形象进度计划，报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行，每超过一天罚元。
七、施工安全：
甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育，宣传正确使用“三宝”，完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查，对违反安全制度的作业人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。
乙方负责职工的安全管理，进行安全培训，做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加规范，系好安全带，作业前首先检查脚手板是否安全，是否牢固，用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的，每项每次罚款元，并要求乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工。
乙方人员在施工操作中，不按安全规范施工，违章作业所造成的一切安全、质量事故，乙方负责解决并承担一切费用及后续责任，引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行。
若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。
八、结算、付款：
结算：
.1综合单价：元/平方米
工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量变化与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方返工，甲方应增加相应的费用。
.3乙方必须保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。
付款：
8.三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的%，中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回），主体封顶付已完成工程量的%，砌体工程完工付至已完成工程量的%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的%。
8.余款在主体结构验收合格后个月内付清。
8.付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。
九、其他约定：
甲方责任、权利：
.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的.问题。
.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划，确保生产均衡和连续性。
.3负责给乙方提供施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份
.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。
.5负责施工中的总质量、安全技术交底，对乙方的施工进行监督、检查和验收。
.6负责建立健全施工现场安全、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育
.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。
乙方责任、权利：
9.乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。
9.向甲方缴纳违约质保金万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。
9.负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报；材料使用前五日提供用材计划。
9.负责对所属作业人员进行安全教育培训，严格按现行安全施工规范作业；负责安全设施的检查报验，严禁使用不合格安全材料。
9.严禁转包工程。
9.每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必须达到合格工程标准，若甲方发现一处不合格，罚乙方元。
.7乙方要爱惜财物，做到工完场清，若发现随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款元、一个卡具罚款元，不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款元。
.8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方原因造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当给予奖励。
.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方元。
9.0乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到%。允许偏差项目合格率必须达到%。若验收达不到%，乙方必须及时返工达到要求，返工的所有费用由乙方承担。
十、补充条款：
未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决。
本合同签字后即为生效，若一方违约，则支付给对方五万元违约金。
十一、合同份数：本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
盖章：盖章：
___年___月___日___年___月___日
工程承包合同3
甲方：
乙方：
为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：
一、承包工程内容：
乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的'施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。
二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。
因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。
三、工作要求：
乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。
四、施工安全
在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。
五、工期要求：
乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。
六、价格结算
乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。
七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。
甲方签字：乙方签字：
________年________月________日
工程承包合同4
甲方：_______________
法定代表人：_________
公司住所：_________
乙方：____________
法定代表人：______
公司住所：__________
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
二、承包范围：
乙方有意在甲方承包范围内劳务分包以下工程：__________________
三、施工期限
本合同约定工程内容预计在___年___月___日前完成。具体开工时间及施工进度要求以甲方书面指令为准。竣工时间以双方最终签订的劳务分包协议为准。
四、质量及安全
项目建设质量标准根据国家有关工程技术规范确定。
五、合同价款
1、鉴于本合同性质仅为双方意向性合同，且就本合同项下实施的劳务单价/合同总价（具体内容请各项目根据具体情况添加、修改）等尚未确定，因此，除本合同附表所列明的暂时可予明确的合同单价外，其他项目以双方最终签订的分包合同为准。
2、原则上该类未予明确的合同单价应与甲方将本项目工程劳务分包给其他分包人所签订的合同单价相同，如有特殊情况，该价款不得超出其他分包合同单价的±3%。
3、甲方不向乙方支付预付款。所完成的工作能明确单价的项目按本合同附表所列明的单价进行结算，不能明确单价的项目按本条第2款的原则办理。
4、乙方按月将完成的工程量根据双方收方人员签认的工程质量合格的数量，备齐各项资料，经甲方相关部门和总工程师分别审核后，由项目经理最后审批、签认，作为中期支付的依据。
六、双方权利义务
（一）甲方权利及义务
1、甲方需根据取得及调查、测算等情况及时向乙方提供与本项目工程有关的文件、图纸等资料，并在具备条件的情况下及时与乙方签订正式劳务分包合同；
2、向乙方提供施工场地，负责办理施工前期准备工作；
3、根据施工安排组织采购和供应乙方施工所需的钢材、水泥、火工产品、砂、石、外加剂等主要材料。（此处可根据与乙方具体谈判结果进行约定）
4、指派工程技术人员和现场管理人员，全过程管理和监督乙方现场施工技术、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等。
5、定期检查乙方的进度、质量、安全及文明施工和劳动力、技术人员到位情况，建立履约检查档案。
6、向乙方拨付劳务费，监督乙方发放劳务工工资或根据乙方书面委托代乙方发放劳务工工资。（如委托发放，委托事项里只宜列明接受委托发放工
7、甲方有权视现场实际情况调整乙方的施工任务，乙方无条件服从。
8、甲方需及时向乙方拨付已验工程价款。（具体支付时间可根据协商情
（二）乙方权利及义务
1、乙方需在甲方认为具备签约条件下及时与甲方签订正式劳务分包合同；
2、乙方必须组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，严格遵守安全质量的有关规定和操作规程，如因自身原因发生安全质量事故，乙方应承担相关责任；
3、乙方必须按《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动法》及国家相关法律、法规与每个劳务人员签订劳动合同书，连同每个劳务人员身份证复印件与、全部人员花名册一并报甲方备案；
4、乙方必须具有当地社保局出具的参与甲方项目施工的从业人员参加社会保险的相关证明材料，同时必须为工人购买工伤保险等法定保险，没有提供或购买上述保险的，乙方应自行承担相应后果；
5、乙方负责办理务工人员外出务工许可证等有关手续，进行遵守劳动合同、遵纪守法等教育。乙方与务工人员在履行劳动合同或处理伤亡事故发生争议时，乙方应负责处理劳动争议和伤亡事故的善后工作；
6、乙方自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗等情况；主动与现场其他施工单位配合，接受甲方协调。
7、乙方有权根据验工情况及时取得工程价款。
七、合同解除
（一）甲方解除合同
甲方有权基于下列原因，以书面形式通知解除本合同。
1、乙方实际进度明显落后于甲方指令要求，甲方要求其采取措施时，乙方无作为或者未能实质性改善；
2、工程质量有严重缺陷，乙方无正当理由修复日期拖延达20天以上；
3、乙方明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同致使甲方的合同目的'落空；
4、因乙方的原因使整个工程丧失了生产价值、使用价值；
5、在具备双方签订正式承包合同条件时，经甲方要求，乙方拒不签约。
（二）乙方解除合同
乙方有权基于下列原因，以书面形式通知解除本合同：
1、如甲方延迟付款，且经乙方催告后仍然不付款；
2、甲方延期履行其他合同义务导致本工程明显不能如期完工的；
（三）合同解除后的处理
1、在解除合同的3天内或双方约定的其他时间内，乙方应停止执行被通知解除的工作；向甲方移交已完工程、施工场地和相关物资、文件、资料和图纸等。任何一方拖延办理结算和移交手续，每拖延一天承担违约金人民币10000元。
2、甲方按乙方已实际完成的工作内容和数量与乙方结算价款。其中本协议已明确单价的按该单价结算，未明确单价的部分，乙方同意按甲方就本项目最终签订的正式劳务分包合同中相同内容的单价进行结算，并在甲方与分包人签订合同之日起___日内完成结算。结算经双方确认，乙方办完有关移交手续后，甲方于___日内向乙方付清结算款，逾期付款则按未付款额的日万分之二承担违约金。
3、若合同解除系因本合同第七条第（一）项所列明原因，甲方支付乙方结算款前，需扣除工程修补缺陷的费用、延误竣工发生的损害费用及与工程有关的其它直接损失。
4、若合同解除系因本合同第七条第（二）项所列明原因，甲方同意按乙方结算总价的___%或甲方认可的乙方进场施工人员500元/人的标准作为乙方进出场费的补偿。
八、违约责任
1、若因乙方原因造成工程工期延误或者质量不合格，或给甲方造成损失的，以及造成甲方被第三方追究责任的事件发生时，乙方应当承担全部损失，包括行政处罚和对甲方及其他相关第三人利益的损失。乙方的违约金在甲方应付给甲方的工程款中扣除。
2、若甲方未按合同约定期限付款，或给乙方造成损失的，以及造成乙方被第三方追究责任的事件发生时，甲方应当承担全部损失，包括行政处罚和对乙方及其他相关第三人利益的损失。
九、合同生效
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。
2、双方未尽事宜可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力
十、争议的解决
若甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，向______法院起诉。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同5
承包方（甲方）：
责任人：
分包方（乙方）：
责任人：
甲方将________________项目的拆旧工程交由乙方承包。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量
1、施工内容：
2、拆除标准：
3、承包方式：
3、材料归属：施工中拆下的各类废旧材料归______方所有，由______方自行处理。
二、工程价款及结算方式
1、工程价款：
双方商定项目总金额：____________元
2、结算方式：
拆除范围内建筑物，完成及其他清理工作后，一次性付清工程款。
三、施工日期
1、本合同工程定于_______年_______月_______日开工，于_______年_______月_______日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方职责
甲方：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
5、受到甲方验收通知后，及时组织人员验收，验收完成后，按期支付价款。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，
2、积极配合甲方的工作，服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的`各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。
5、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
6、工程完工后，及时向甲方发出验收通知。
五、违约责任：
任何一方违反本合同规定，均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。
六、其他：
1、本合同签字生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。
2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
3、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力
4、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。
甲方：
住址：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
住址：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_______月_______日
工程承包合同6
发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
二、合同工期
1、开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的.签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人委托代理人：(签字)承包人：(签字)联系方式：开户银行：银行账号：简单工程承包合同范文二发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：;
3、工程范围：二楼房顶钢架。
4、承包方式：包工包料。
5、承包面积为x㎡，每平方价格为x元。
二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。
三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：乙方：________年____月____日简单工程承包合同范文三
一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)
二、承包范围：
1、项目工程名称。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日工程质量等级合格。
2、范围：
三、工程款(进度款)拨付
四、承包人乙方的责任：乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
五、甲方的责任：
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。
2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
发包人(甲方)：承包人(乙方)：
________年____月____日
工程承包合同7
发包人(全称)： (简称甲方)
承包人(全称)： (简称乙方)
甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议：
一、付款方式
乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。
乙方负责提供正规发票。
二、承包方式
除按照上海大众规定的.《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。
三、施工安全
在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担；
如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。
四、竣工验收
本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
五、本补充协议效力
本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的，以本补充协议为准。
六、其他
本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管辖。
本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程承包合同8
甲方：______________________(以下简称甲方)
乙方：______________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、及其他相关关法律，法规。遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就小井湾隧道加固达成一致，结合本工程的具体情况，经双方协商订立本合同，以便共同遵守。
一、工程地址：______________________
二、工作范围：
1、工程名称：______________________
2、工程内容：
隧道施工：主要工作包括洞门洞口、明洞、洞身、弃渣、环保和洞门口防护及洞内地面等附属工程以及为完成本工程所有便道(包括场内便道，取弃土场便道等)、临时设施。(为完成工程临时设施修建及维护)。
三、承包方式：全部工程内容总承包，工程所需主材(钢材、水泥)由乙方自行采购，须经甲方监理检验认可后主可使用。
四、承包单价：工程暂定总价为____________拾____________万____________仟____________佰____________拾____________元(RMB______________________元)。对于超开挖部分，工程量控制在洞身开挖量的5%之内，空洞砼填筑工程量，以现场监理和业主确认为准。
五、施工工期：总工期____________天。以下两种原因可延长工期。
1、人力不可抗拒的自然灾害。
2、甲方要求，而并非乙方因素。
六、工程质量要求：
1、各工程项目必须符合《公路隧道施工技术规范》(____________)、《公路工程质量检验评定标准》(____________)及施工图说明要求，一次性验收合格率达____________%。
2、乙方必须无条件执行业主、监理通知和指令。服从监理、甲方日常质量管理，确保施工质量，实行质量终身责任制。
3、质量标准和责任：
⑴.一次性验收合格率____________%。
⑵如果因乙方原材料和施工工艺出现工程质量问题，一切责任由乙方负责，并承担相应的经济责任。
七、安全责任：
1、实行项目安全责任负责制，执行国家安全生产规定，制定安全预防措施，确保安全施工无事故。若人为造成的安全事故，一切安全责任和经济责任由乙方自行承担。
2、易燃易爆物品要合法使用，正确贮放。
3、乙方进场施工人员必须办理意外伤害保险。
八、甲方责任和义务：
1、按合同约定，按时向乙方支付工程款，监督民工工资发放。
2、负责与有关部门联系，协调关系。
3、负责监督施工单位的质量、安全、进度管理工作。
九、乙方责任和义务：
1、乙方应当配备满足甲方施工要求的管理、技术人员及各施工工种熟练操作业人员。施工现场所有人员必须办理意外伤害保险，持证上岗、费用由乙方负责。
2、按照设计图纸，施工规范，有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。
3、自觉接受有关部门的管理，监督和检查。
4、完善工程一切试验及验收资料、费用由乙方承担。
5、承担所有临时用地及征用的费用，自己负责施工及生活临时用水用电，费用由乙方承担。
十、工程计量与支付。
1、乙方人员及施工设备进场后，甲方支付乙方承包总价的____________%作为工程预付款和材料预付款。
2、所有工程完工并经监理、甲方验收合格后，乙方按合同工程量清单总价的____________%进行计量，报经监理方复核确认后，由甲方审核批准，扣除工程及材料预付款后，一次性支付乙方。
3、剩余____________%工程款作为质保金，质保期____________年，____________年后无质量问题一次性计量付清(此款不计利息)。
十一、工程变更：
1、施工中乙方不得对原工程设计进行更改，因乙方自身原因导致工程变更，一切责任由乙方负责，并承担经济责任。
2、施工中确需进行工程变更设计的项目，乙方应及时书面向监理方申请，变更申请包括“变更原因、变更项目工程量表，变更后工程造价增减表”等，并提供现场原始资料。
3、监理方根据乙方申请进行现场复核，确认需变更的项目，签署意见后报甲方会审批准后，由监理方下达变更指令，乙方按监理的变更指令进行变更施工。
十二、交工验收、质量缺陷责任期：
1、工程质量必须符合本合同约定的质量标准，出现质量缺陷，乙方应负责无偿修复，但不准延长工期，并承担由此导致甲方的一切损失。
2、本工程质量缺陷责任期两年，质量缺陷责任期内，乙方应对所承担工程的'质量缺陷进行修复和返工并自行承担费用。
十三、违约责任：
1、未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约，工期不予顺延。
2、由于乙方的原因，发生质量事故，乙方在承担事故全部费用的基础上，甲方还有权对乙方处以一定金额(视实际情况由甲方确定)的违约金处罚。
3、其它违约按甲方与业主签订的合同执行。
十四、合同的解除。
发生下列情形，甲方有权解除合同。
1、未经允许，乙方擅自停工超过5天以上。
2、双方协商一致。
3、其它合同解除条件，按乙方与甲方签订的合同执行
十五、合同终止。
本合同内容全部履行完毕，期限届满时即告终止。
十六、其它
1、若在施工中发现其它未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效应。
2、附《工程量清单》
十七、合同生效：自甲乙双方签字之日起生效。
甲方单位：__________________ (盖章)乙方单位：__________________ (盖章)
法定代表人：__________________ (签字)法定代表人：__________________ (签字)
或委托代理人：__________________(签字)或委托代理人：__________________ (签字)
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
工程承包合同9
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
一、工程概况：_________________
1、工程名称：_________________
2、工程范围：_________________乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容
3、承包单价：_________________
二、承包内容及范围：_________________
1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3.提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同
1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的`总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四.付款方式：_________________每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。
五、结算方式：_________________工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六、安全事宜
1.进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工。
3.乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4.所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5.在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。
七.工地纪律制度：_________________
1.乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2.打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币________元/人，情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担，甲方不负经济责任。
八.合同生效与失效：_________________合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。
甲方(签字)___________
乙方(签字)___________
日期：_________________
工程承包合同10
工程名称：
甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司
乙方(受托人)：
二○○九年三月十八日
工程合作施工协议书
甲方(委托人)：xx市电信工程有限公司
乙方(受托人)：
依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。
一、工程项目
1.工程名称：
2.建设单位：
3.工程地点：xx市
4.本合同价款：￥元(实际按建设单位审定的工程结算价款施工费的%作为乙方承包价款)。
5.工程分包形式：包工包料
二、甲方责任
1.甲方负责协调乙方工程结算工作。
2.负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。
3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。
4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。
三、乙方责任
1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。
2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。
3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的.工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。
4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方、监理单位和建设单位确认。
5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。
6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。
7.工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。及时支付工人的工资，不得借故拖欠，甲方有权检查和监督工人工资的发放情况。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。
9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。
四、工程工期
1.本工程施工日期为。
2.因甲方原因影响工期，工期顺延。
3.因设计变更及不可抗力因素等非乙方原因，影响工期，工期顺延。
4.因乙方责任不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。
五、质量保证
1.本工程必须通过建设单位的初验、试运行、终验。
2.乙方必须健全质量检验制度和质量控制体系，现场设质量安全检验员，做好自检记录。
3.乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图纸组织施工。
六、安全施工
1.乙方必须贯彻执行国家及行业的安全生产法律、法规及规范和标准。
2.必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。
3.乙方原因所造成的安全事故，由乙方承担全部责任、损失和费用。
4.乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。
七、工程验收
1.验收必须按信息产业部颁施工及验收规范要求进行。
2.工程质量经验收评定为不合格工程，乙方需无条件返工，返工费用由乙方承担。
八、竣工结算和付款方式
1.甲方收到建设方(或投资单位)关于本项目的工程款项(预付款、进度款、结算款等)后，在15个工作日内向乙方支付相应的款项。
2.付款程序：乙方应遵守甲方的付款程序，甲方有义务向乙方介绍甲方财务部的付款流程。工程款支付以银行转帐方式进行支付
九、违约责任
1.合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，毁约方承担赔偿因此造成各方的全部经济损失。
2.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。
3.因工程质量造成的损失，乙方承担全部责任并赔偿全部经济损失。
十、仲裁条款
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向有管辖权的人民法院起诉。
十一、其它约定
1.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
2.本合同经签字盖章后生效，工程验收合格并全部付清工程款后失效。
3.本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，，具同等效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
单位名称：xx市电信工程有限公司单位名称：
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
合同签署日期：______年______月______日
工程承包合同11
发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的`敷设安装;
②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;
③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;
④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为，自________年________月________日开工;________年________月________日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费
乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米(已含室外工程量的人工费)
第四条施工质量
乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库
乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。
第六条安全事项
乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。
第七条付款方式
乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5%作为工程质保金，在一年后无施工质量问题，质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。
第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
甲方代表：乙方代表：
________年________月________日
工程承包合同12
甲方：______________________(以下简称甲方)
乙方：______________________(以下简称乙方)
由甲方承建的合水县广场路(林馨苑)20xx年限价房，生活适用房1#楼工程经甲乙双方协商，由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任，权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，签订水暖预留、消防工程施工合同(以下简称本合同)。
第一条承包范围：
包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容：
(1)排水系统预留；
(2)暖气预留；
(3)消防水系统预留及安装；
(4)自动报警及安装；
(5)自动喷淋及安装。
承包方式：按合同承包范围包人工、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
第二条结款方式：
(1)人工费总额11.5万元，按工程进度的65%付款，按月付，整体工程验收完毕后，以10%的人工费总额为后期保修金，保修期为一年，保修期满后若无质量问题，一月内付清保修金，如果有质量问题，乙方无条件修复，费用自付，若乙方未修复，则甲方另派人予以维修，产生的费用从质量保证金中扣除，不足
(2)剩余款项25%在工程交工验收完毕后一次付清。
第三条
(1)提供一套施工图纸；
(2)按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收；
(3)乙方在开工前七天提供材料单，因甲方不能及时提供材料，由甲方负责。
第四条
(1)遵守有关法律和规定，履行本合同中的规定的乙方有关权利和责任，按照图纸设计、变更单图纸会审，现行施工及验收规范进行施工，按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。
(2)进场后，乙方要对施工人员的人身安全做好防范，给施工人员购买相应的个人意外保险。
第五条工期管理：
(1)因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的'费用，工期不予顺延
(2)因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方承担由此造成的一切损失与费用。
(3)乙方不得以工程付款或其他方面的任何理由，擅自停工或故意拖延日期，否则将视为违约。
第六条工程质量与检验
(1)本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分部分项工程，均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准。
(2)工程质量到不到合同约定及相关的规定和要求的部
第七条安全生产与文明施工
安全施工与检查
(1)乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
(2)乙方应对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，检查、发现、消除各种安全隐患，必须确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持证上岗。
第八条其它
(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。
(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：________
_________年____月____日
工程承包合同13
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方位于_______________小区_______________室空屋子给乙方，装修构料，往甲、乙双方计算协议好了，此房屋装修购料要费用贰佰万元整，在双方合作期间定下以下协议：_________________
1、乙方在年月日开始，装修购料，到年月日前必须完工。
2、乙方负责装修购料，乙方承诺对其质量负责，并负责材料保修期内进行维修和更换，如乙方提供材料的质量问题，乙方应负全部责任。
3、乙方如购好材料在运输时中途发生损坏，全部由乙方自己负责。
4、乙方要完全按照甲方提供的.欧式风格装修购料。
5、甲方居室后，如不小心造成人为问题，有甲方自己负责。
6、乙方装修购料完工后，甲方验收完后，天内把贰佰万元整如期付给乙方。
7、以上未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲载解决。
8、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方签字：_________________
乙方签字：_________________
_____年_____月____日
_____年_____月____日
工程承包合同14
甲方：
乙方：
甲方将TJ12标段的挡土墙施工劳务费承包给乙方，甲、乙双方根据合同法及本着平等、信任自愿协商达成如下合同：
工程概况及主要工程量
一、工程概况
1、挡土墙施工处于公路水沟边，土质为新填起来较松软。应注意雨水及山沟流水，护面墙、挡土墙采取浆砌片(卵)石(含沟缝灌浆或抹面)。预埋排水管，低值易耗材料。直至交工验收等一切人工费，(甲方只提供模板、架杆、斗车、振动棒、搅拌机和生产产品的材料，其余材料均包含在单价内，由乙方负责)。
2、各挡墙断面设置不一样，具体方量以实际方量为准。
合同内容
二、甲方以清包工的形式承包给乙方
工程承包价以护面墙、挡土墙砌筑，勾缝或抹面，预埋排水管直至交工验收等一切人工费，每立方米元/m3大写：计算，总方量以实际丈量为准。
三、付款方式
每月路基队支付甲方工程款后5个工作日内，甲方按乙方完成工程量的80﹪支付给乙方(指完成的`合格工程)，其余工程款待整体挡土墙或护面墙完工，甲方验收合格后一个月内支付15%，余下的作为保证金待整个工程(指乐雅高速公路TJ12标段所有结构物、护面墙、水沟等)完工验收后一个月内付清。
四、甲方的权利与责任
1、甲方指派工程施工监督人员对乙方进行质量监督及相关指导。
2、当施工时遇到地界纠纷不清时由甲方负责协商。
3、监督人员发现施工质量问题，有权责令施工停止或返工。
五、乙方的权利与责任
1、因工程为清包工的形式承包给乙方，有关施工中所需要的小型机具，工具等相关费用由乙方自行负责。
2、乙方要保证挡土墙的砌筑牢固性、安全性，若在一年之内有任何质量问题，由乙方负责一切损失。
3、甲方提供的材料、机具，乙方负责看管，如有丢失，损坏，乙方照价赔偿。
六、施工安全
乙方在施工过程中，必须安全施工、文明施工如有安全事故概由乙方负责。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：
___年__月__日
身份证号：
乙方签字：
___年__月__日
身份证号：
工程承包合同15
甲方：
乙方：
甲方拟于 建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：
第一条：工程概况
1、工程结构：房屋共3层，均为钢筋混泥土框架结构，甲方将包括地基在内的房屋建筑主体工程承包给乙方（含基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模拆模、做地平、安装水电管道、内墙水泥粗粉、塑钢窗、门等）
2、建筑面积： 平方米，最后按建筑实际面积为准及石棉瓦隔热层
第二条：承包方式
1、乙方包工包料，甲方负责施工所需的建筑材料的质量监督
2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币 元（大写： ），每一层按房屋占地面积算，外走廊挑出部分不算（按水平面积计算）；
3、工程承包内容：土建工程、水电管道、塑钢门窗、隔热层、走廊不锈钢栏杆、卷帘门；
第三条：工程工期
1、甲方规定动工时间为 年 月 日至 月，乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
第四条：工程质量
1、地工基础：深度：深达硬土层 ，基础柱：下底面150cm×150cm，上平面120cm×120cm,。下底面要求深度一致，上平面要求水平一致。
2、柱桩工程：框架柱要求50cm×50cm高度一致，横竖对齐<±1cm。
3、墙体工程：外墙 24 内墙 18 砌筑时内外错缝一般采用水泥浆强度要达到（C40）.砌筑前必须把砖浸水湿润，沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法（一块砖 一铲灰 一挤实）的要求。
4、圈梁过梁：过梁高度不低于12cm，钢筋直径不宜小于10mm，刚箍直径不低于6mm，箍距不超过250mm，圈梁高度不低于200mm.
5、屋顶现浇板，钢筋不低于12mm，距离16cm，混泥土C20级，屋面炉灰前面高度25cm，后面15cm，炉灰上面5cm混泥土，2cm沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3
6、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。
7、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，质量验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
8、抹灰，刮白和瓷砖工程：各层室内，楼梯地面贴地板砖地角线，卫生间，厨房瓷砖贴到顶，饭厅瓷砖，大门通道，楼梯通道，贴1.5m，走道围栏贴1.2m，余室内为仿瓷涂料。 9、地面工程：水泥沙浆磨平
10、外观工程：整幢楼，临街面及院内为瓷砖到顶，不在临街面的为水泥抹墙到顶。
11、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的.预埋件和安装 塑钢窗。
12、楼梯，楼顶工程：楼顶遮雨板外伸40cm，上贴瓷砖并安装防雷设施，楼梯顶部整体浇灌一个
2.5×1.6×1.4米水池，楼顶50公分高石棉瓦隔垫层
13、水电工程：水、电按设计安装。排水管接到地面下水道内。
14、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条：施工费结算方式
1、合同签定后，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元；
第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方 元；
第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方 元；
一至二层内墙楼地面刷漆粉结束付 元；
工程全部完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金 元除外）。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为二年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式
向甲方提前付款要求。
第六条：安全生产及其它
1、施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中应认真注意施工安全，因设
备原因或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的伤亡事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。施工人员的吃住生活由乙方自理；
2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金 万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。
甲方(字盖章):
乙方(签字盖章):
年 月 日
年 月 日
【工程承包合同】相关文章：
工程承包合同05-22
工程承包合同11-23
【精选】工程承包合同07-05
工程承包合同(精选)07-04
工程承包合同06-27
工程承包合同06-12
工程承包合同【精选】07-18
【经典】工程承包合同08-14
工程承包合同（经典）08-15
工程的承包合同02-08