设计委托书(精选15篇)

　　在委托人的委托书上的合法权益内，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的时代，接触并使用委托书的人越来越多，你知道委托书怎样才能写的好吗？以下是小编整理的设计委托书，希望能够帮助到大家。

设计委托书(精选15篇)

设计委托书1

　　委托方：xxx

　　设计方：xxx

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于xxxx地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方：xxx

　　xx-xx-xx

设计委托书2

　　工程名称：XX县恒源lng与cng加气站项目

　　建设地点：XXXXXXXXXX燃气有限公司

　　设计单位：XXXXXX技发展有限公司

　　委托日期：20xx年X月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：XXXXlng与cng加气站项目

　　2、工程概况：在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　XXX燃气有限公司

　　20xx年X月6日

设计委托书3

　　甲方：

　　乙方：

　　一、设计内容：

　　1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。

　　2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。

　　二、设计依据：

　　1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；

　　2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；

　　3、甲方及政府有关部门的'审查意见。

　　三、设计阶段及设计进度：

　　1、方案设计阶段： 15 个日历天。

　　2、初步设计阶段： 15 个日历天。

　　3、施工图设计阶段：20 个日历天。

　　注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。

　　四、设计要求：

　　（一）园林专业

　　1、在甲方提供的建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。

　　2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。

　　3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。

　　4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。

　　5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。

　　（二）电气专业

　　1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。

　　2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。

　　3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。

　　4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。

　　5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。

　　6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。

　　7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。

　　（三）给、排水专业

　　1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。

　　2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。

　　3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。

　　4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。

　　（四）其他

　　1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。

　　2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。

　　五、设计文件要求：

　　1、方案设计阶段：

　　⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。

　　⑵提供环境总平面图图板。

　　⑶提供设计估算2套。

　　⑷提供上述相应磁盘文件2套。

　　2、初步设计阶段：

　　⑴提供初步设计文件8套。

　　⑵提供设计概算2套。

　　3、施工图阶段：

　　⑴提供工程装饰材料实物样板2套。

　　⑵提供施工图设计文件12套。

　　⑶提供上述相应磁盘文件2套。

　　六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司

　　年月日

　　乙方：沈阳市园林规划设计院

　　年月日

设计委托书4

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图，明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的`劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：xxx

　　乙方（盖章）：xxx

　　代表（签字）：xxx

20xx年xx月xx日

设计委托书5

　　一、项目简介：

　　1、项目规模：该项目为年产1000万吨的大型煤矿，设计服务年限为120年，地面上配套有与煤矿相同生产能力的选煤厂，煤炭运输采用铁路运输，项目划分了主要生产、辅助生产、行政办公生活三个功能区，工业场地呈正南方向布置大约成正方形南高北低，南北方向长530米，占地面积为26.5hm2，煤矿主入口大门位于厂区正南方向，入口处进场道路路面宽21.5米。

　　2、项目位置：小纪汗煤矿厂区位于陕西榆林市榆阳区小纪汗乡境内，地处黄土高原毛乌苏沙漠边缘，距榆林市区30公里，交通比较便利。

　　3、区域环境：该项目区属典型的半干旱、半沙漠高原大陆性气候，四季分明，基本特征为春季干旱多风并伴有沙尘暴，夏季炎热，秋季凉爽多雨、冬季寒冷干燥，多气候干燥，昼夜温差大，冰冻期长，每年份10月降雪，次年3月解冻，无霜期约150—180天，最大冻土厚度为1.42米，年平均气温±8℃，最高气温36.7℃（7月），最低气温-29.7℃（12月），日温差达15-20℃，最大风速18.7m/s,最大风力8级以上，年均降水量279-541mm，较集中于7-9月份，约占全年的30%，年平均蒸发量1720-20xxmm土壤贫瘠，该区域内植被比较稀疏。

　　二、设计依据

　　1、小纪汗煤矿工业厂区总平面布置图。

　　2、小纪汗煤矿厂区鸟瞰效果图。

　　3、公寓、办公楼、食堂及联建单体建筑物效果图。

　　4、本设计委托书。

　　三、设计主导思想：

　　本工业场地设计以简洁、大方；美化环境；体现绿化与厂区建筑相互融合，相辅相成的原则。使环境成为公司文化的延续，整个厂区要充分发挥绿地效益，绿化率不小于30%，满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境，美化环境、陶冶情操，坚持“以人为本”，充分要体现现代结合古代的生态环保型设计风格。植物配置要以可净化厂区污染气体及风尘的乡土树种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花灌木进行搭配，广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使厂区达到四季常绿，三季有花。厂区道路以总平面图中主干道为主其它辅助道路、小径要力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计要力求在造型、颜色、做法上有新意，周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托，又独立成景。绿化景观设计要围绕我厂区文化的内涵，营造出“五境”即“品味高雅的文化环境，严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境做到“移步异景”，充分体现出榆横煤电有限公司的景观特性。

　　四、具体规划设计要求

　　通过主导思想，把本厂区设计成为一个真正的花园园林式厂区，按照整个厂区的布局与不同功能的划分分为几个区段，每个区段体现不同的景观风格，以办公楼、公寓楼为中心景观，其它区段根据中心景观进行配景。

　　1、办公楼前广场作为整个矿区中心景观，广场占地近13000平方米，位于厂区主入口至办公楼之间，这里与进场道路相互连接、相互透视，也是本厂区职工上下班的密集地和外来客人入矿的第一印象场所，设计要意在表现企业发展的特色文化，企业的精神，及表达一定的地域文化，展示我矿对外的一个形象。广场内要设计灯光喷泉，以华电煤电一体化为形象的中心主题雕塑体现煤电一体化的前景，供人休闲娱乐的场所，树木配置以常绿为主。

　　2、厂区主大门的设计要以办公楼及前广场为背景，风格以现代建筑为主，人车分流，与前广场、进场道路成呼应关系，形成一个整体，并且要厚重、大气，具有强烈的`视觉冲击力，体现煤电一体化的内涵。大门周边与进场道路合成一个小型广场，提供人流和车辆足够的集散空间。

　　3、生活区为我矿区工人休闲、娱乐场所，公寓楼前区要设计雕塑，意在表现企业的精神面貌，反映当代煤矿工人的风采，具有时代特征。公寓楼间配有各式各样的健身器材、羽毛球场地，具有现代装饰风格的花架走廊及凉亭，水系相互环绕。

　　4、污水处理厂与办公楼前广场间设计一座灯光塑胶体育场。

　　5、产品仓与办公楼前广场间设计不规则型人工湖与污水处理厂连接，湖边仿古连水走廊凉亭，卵石小径，岸与岸拱形小桥，与中心广场喷泉、公寓楼水系形成循环水系，可处处时时都能听到潺潺的小溪流水声音，西南山头设计一座意在提升企业形象或展现企业精神面貌的现代雕塑，站在山头可一眼观赏到前广场全部景色。

　　6、根据厂区不同功能的划分以道路为界，树种区分各功能区，每到一处可观赏到不同的树木景色。

　　7、围墙内侧栽植以防风、防沙的高干乔木并栽有伏墙植物。

　　8、前广场与生活休息区域道路、广场以花岗岩、广场砖、马路砖等进行铺贴。

　　9、前广场与生活休息区设计要有背景音乐。

　　10、以景观为背景统一布置厂区灯光（含路灯、庭院灯、围墙等）

　　11、植物配置需大树在上，中树居中承上启下，小树小灌木地被衬垫。

　　12、煤矿进场路与榆乌路接口处设计立体式大型钢架结构艺术造型，设计方案要规模宏大，与周围环境相协调，动静结合，可展示企业文化形象，采用新材料和新灯光设备，兼顾白天和夜间的视觉效果。

　　13、进场路K5+600至K6+000两侧20米范围利用场地现状，结合地方文化特色，以各种树木为主通过点、线、面的处理手法，创造四时美景，营造热烈欢饮的迎宾气氛。

　　五、成果要求：

　　1、设计综合说明书，每一区段的设计意境。

　　2、景观设计总平面定位图

　　3、景观分析图、透视图、意向图

　　4、彩色效果图及大门效果图

　　5、绿化分析及系统图

　　6、水体分析图

　　7、投资估算及经济指标分析

委托单位：

　　年月日

设计委托书6

　　今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为㎡。

　　2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：

　　1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。四、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的.具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

设计委托书7

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的`一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书8

　　以指名设计竞赛的方式进行CI设计开发时，应明确公布以下内容：

　　(一)CI设计开发的目标

　　1．记述该公司为何以CI为开发对象？其背景、理由及课题。

　　2．记述在CI的设计开发过程，应谋求解决什么问题？

　　(二)事前调查结果概要

　　1．记述关于调查的目标及实施过程。

　　2．说明调查结果的主要重点“该公司以往的形象及其问题点”。

　　3．记述调查结果中关于设计部分的评价。

　　4．记述该公司以往的设计系统、识别要素及其问题点。

　　5．详述有关该公司项目的特性。

　　(三)CI总概念

　　1．明确表示最后决定的CI总概念要点。

　　2．表示企业理念系统。

　　3．叙述该公司今后所应具有的企业形象。

　　(四)该公司的基本识别系统

　　基于总概念而言，明确表示该公司的新识别系统。

　　(五)指定应开发的基本设计要素及展现的形态

　　1．明确设计开发应有的基本设计要素，并尽可能地详述其所属必要的条件。

　　2．叙述有关各设计要素间的相互关系。

　　3．指定在展现资料时用的形式、规格等。

　　(六)基本要素的设计标准

　　明确表示有关标志要素及标准字等基本设计要素的设计标准。

　　(七)有关作品的截止期限及审查日期

　　1．明确提出作品的截止期限。

　　2．如果可能的话，就表示作品的审查方式。

　　3．明确记载审查日期、公布结果日期及通知结果的方式。

　　(八)关于设计竞赛的奖金

　　要明白表示参加设计竞赛者，入选者奖金多少、不入选者又可获多少奖金。

　　(九)被采用的作者，今后的任务及作业内容

　　明确表示关于被采用的'设计者，今后的任务、作业内容及作业期间设计开发方式的契约及报酬。

　　(十)在不被采用的情况下，其有关的资料及权利

　　1．明载不被采用者的设计样本的归还情况。

　　2．明载关于没有被采用的作品的著作权、发表权、构想权的权利问题。

　　…………

设计委托书9

　　委托人：xxx

　　住所：xxxx

　　联系电话：xxx

　　法定代表人（或负责人）：xxx

　　姓名：xxx

　　职务：xxx

　　受委托人：xxx

　　姓名：xx

　　性别：x

　　身份证号码：xxx

　　住址：xxx

　　联系电话：xxx

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的`代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　（身份证复印件并加盖校对章）

　　代理人代理期限至20xx年xx月xx日。

　　委托单位（盖章）：xxx

　　法定代表人（或负责人）（签名）：xxx

　　受委托人（签名）：xxx

　　20xx年xx月xx日

设计委托书10

xxx设计咨询有限公司：

　　xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：

　　一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。

　　二、工程概况：

　　三、工程投资、规模及范围：

　　四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

　　五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。

　　六、请各市分公司给予必要的协助。

　　七、进度要求：请你公司于x年xx月xx日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

　　八、本工程联系人：

　　部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

　　委托人：

　　20xx年xx月xx日

设计委托书11

　　委托人：

　　住所：联系电话：

　　法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：

　　姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的.消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至月日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：受委托人(签名)：

　　年月日年月日

设计委托书12

　　工程名称：_______

　　地点：_______

　　签订日期：_______

　　发包人：_______

　　设计人：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　3、设计范围：外立面石材幕墙工程。

　　4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。

　　第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。

　　第三条工程时间：_____年_____月_____日

　　第四条本工程设计收费标准

　　1、设计费单价30元/m2。

　　2、设计工程量3400平方米。

　　3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。

　　4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。

　　5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。

　　6、效果图费用另行结算。

　　第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。

　　5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。

　　5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任

　　6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的'实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

　　6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　6.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。

　　6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。

　　6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。

　　第七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第八条争议

　　本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　电话：_______

　　传真：_______

　　日期：_______

　　设计人名称：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　开户行：_______

　　账号：_______

　　电话：_______

　　传真：_______

　　日期：_______

设计委托书13

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元

　　( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的设计定金为2000元。）

　　1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的'时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。

　　2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。

　　3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。

　　4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　联系电话：联系电话：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书14

　　工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处

　　建设单位：山东协合燃气有限公司

　　设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　委托日期：20______年8月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力1.5万立方米，CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　______限公司

　　20______年8月6日

设计委托书15

　　对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

　　账名:________

　　账号:________

　　开户行:________

　　以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的`勘察、设计工作。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　如果发生了不可抗拒的因素，甲乙双方各自承担自己的责任。如：战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的，双方不承担任何法律上和经济上的责任，双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

【设计委托书】相关文章：

设计委托书07-04