合作协议书通用15篇
在充满活力,日益开放的今天,越来越多人会去使用协议,协议对双方的事务履行起到积极作用。那么协议的格式,你掌握了吗下面是小编为大家收集的合作协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
合作协议书1
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营____________,明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。
一、合作方式
二、权力义务
1、属于甲、乙双方共同策划,共同开发的项目,其所有权属于甲、乙双方共同拥有。
2、属于乙方单方承接的开发项目,其所有权属于乙方拥有。
3、在双方合作过程中,甲、乙双方无权干涉对方企业内部管理。
4、双方应以诚信为本,互相交流和切磋业务动作状况,以便互相促进。
三、合作宗旨:_________________________。
四、合作范围:_________________________。
五、利益分配:
1、属于双方共同开发的系列产品,由双方协商市场价,按税后利益的____%比例分成,此分成比例可每____年调节一次,根据合作情况协商调整。
2、属于乙方单方开发的产品,甲方如有兴趣合作,可在双方协商后,另外确定合作方式和分成方式。
六、同开发项目的成果归属与分享
1、一方转让其有专利权的,另一方可以优先受让其共有的专利权。
2、合作各方中单方声明放弃专利申请权的,可由另一方单独申请。
3、开发项目被授予专利以后,放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可,该许可不得撤消。
4、一方不同意申请专利的,另一方不得单方申请专利。
5、在特殊情况下,当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的.专利申请权,将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果,约定各自独立享有的权利。
七、保密条款:
1、甲、乙双方所提供给对方的一切资料,专项技术和对项目的策划设计要严格保密,并只能在合作双方公司的业务范围内使用。
2、甲、乙双方公司的全部高级职员,研发小组人员将与合作公司签订保密协议,保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料,专项技术予以保密。
3、凡涉及由甲、乙双方提供与项目,资金有关的所有材料,包括但不限于资本营运计划,财资情报,客户名单,经营决策,项目设计,资本融资,技术数据,项目商业计划书等均属保密内容。
4、凡未经双方书面同意而直接,间接,口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。
八、合作保障措施
1、在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益(具体为:按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算,违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益)。并且必须遵守技术、市场保密条款,两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。
2、在合作期内因战争、灾害、疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作,该项目技术内容归双方所有。
3、 合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
九、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本协议法律效力。
十、本协议一式_____份,甲乙双方各执_____份。
甲方:
签订时间:________年_____月_____日
乙方:
签订时间:________年_____月_____日
合作协议书2
甲方:xxx
乙方:xxx
甲方已充分了解乙方关于xx项目的创业计划,欲投入资金与乙方共同创业,经甲、乙双方充分协商达成如下协议:
一、风险投资的项目
1。乙方已拥有xx项目的设计开发思路及相关的技术资料,欲进一步完成该项目的软件开发,产品试样,直至设立公司批量生产、投放市场;
2。甲方已充分了解乙方的创业计划,并认同其市场前景,拟投入风险资金与乙方共同创业。
二、风险投资的阶段划分
xx项目的风险投资分两个阶段:
1。种子期:即xx项目的开发设计,直至完成产品样机,形成产品生产方案;
2。创立期:即甲、乙双方共同设立一家生产xx产品的有限责任公司,并将产品批量生产投放市常
三、风险资金的投入
(一)种子期
1。在种子期,甲方投入万元风险资金,与乙方共同完成产品的设计开发,直至完成产品的'样机;
2。在种子期,甲乙双方决定根据乙方的设计开发思路及相关的技术资料,共同委托软件设计师开发xx专用软件,委托设计软件的报酬及生产样机的费用在上述万元风险资金中支出;
3。在种子期,甲、乙双方均不享有工资收入,如需聘用专业人员则工资在风险资金中支出;
4。种子期的期限为本合同签订之日起xx个月,如在上述期限内仍未完成样机生产,则需甲、乙双方协商是否延长上述期限,协商未果则本协议终止,剩余的资金及业已形成的所有资产属甲、乙双方共同所有;
5。xx产品的样品如在上述期限届满并开发完毕,甲、乙双方对xx样机进行评估,如达到甲、乙双方在签订本协议时认可的设计要求,风险投资必须进入创立期;相反则由甲、乙双方协商是否延长上述期限,协商未果则本协议终止,剩余的资金及业已形成的所有资产属甲、乙双方共同所有。
(二)创立期
1。xx样机开发完毕并达到设计要求时,甲、乙双方必须共同出资设立一家有限责任公司以生产、销售xx产品;
2。甲、乙双方决定设立的有限责任公司注册资本金为xx万元,其中甲方出资xx万元,占注册资本金的xx%;乙方出资xx万元,占注册资本金的xx%,甲、乙双方均以货币资金出资;
3。公司设立后,甲、乙双方必须将在种子期形成的有关xx产品的所有有形及无形资产包括知识产权无偿地转移给公司所有;
4。在公司设立中,乙方出资的xx万元由甲方提供无息贷款,乙方必须在公司设立后xx个完整会计年度内归还给乙方,其中每年各偿还xx,偿还期限为每个完整会计年度结束公司分红后的一个月内。乙方分得的公司红利必须优先偿还上述借款,甲方有权从乙方分得的公司红利中代扣,如当年乙方分得的红利不足以偿还上述借款,乙方必须于分红之日起xx日内筹资偿还,否则乙方必须将当年度欠款部分对应的公司股权转让给甲方,(上述对应是指公司设立时该部分欠款所占的公司股权),但甲方仅限于受让公司股权,不得要求乙方以其它货币或实物资产偿还借款。
四、其它风险投资的引入与限制
1。无论是种子期还是公司设立后,其它风险投资的引入均需甲、乙双方一致同意;
2。其它形式投资引入时,需对公司的资产进行评估,以评估的资产价值为基准折算股权比例;
3。公司设立后如需增加投资,甲、乙双方有权按设立时的股权比例追加投资。
五、违约责任
1。在种子期,甲方未投入或未足额投入风险资金,则甲方应承担违约责任,支付未投入部分资金xx倍的违约金给乙方,xx项目已具有的有形、无形资产均归乙方单独享有;
2。在种子期,乙方未经甲方同意将xx项目交给其他风险投资者,则乙方应承担违约责任,支付已投入资金额2倍的违约金给甲方,xx项目已具有的有形及无形资产均归甲方单独享有;
3。xx样机试制完毕达到设计要求时,甲、乙双方任何一方未按本协议约定设立公司,则违约方需向守约方支付20万元违约金。
六、其它
1。本协议未尽事宜双方协商解决,协商未成可向法院诉讼解决;
2。本协议一式两份,双方各执壹份。
甲方:乙方:
年月日年月日
合作协议书3
甲方:浙江××集团有限公司
乙方:余××
丙方:金××
甲、乙、丙三方经协商,达成协议如下:
一、杭州×××装饰设计工程有限公司原股东为乙方和丙方,分别各持有杭州×××装饰设计工程有限公司 %的股权,现乙方和丙方分别将其持有的部分股权赠送给甲方。其中,乙方赠送丙方 %的股权,丙方赠送给甲方 %的股权。股权赠送后,杭州×××装饰设计工程有限公司各股东的持股比例如下:
甲方持有 %的股权;
乙方持有 %的股权;
丙方持有 %的股权。
股权赠送后,三方按照持股比例享受股东权利、承担股东义务。但杭州×××装饰设计工程有限公司在股权赠送变更登记前所形成的债权、债务、公司资产均与甲方无关,甲方不享有任何权利,仍由乙、丙双方按照原持股比例享受权利、承担义务,甲方只对股权赠送后杭州×××装饰设计工程有限公司形成的新增资产及利润享有股东权利、承担股东的义务。
二、甲、乙、丙三方一致同意,将"杭州×××装饰设计工程有限公司"名称变更为"浙江××集团×××住宅建设工程有限公司"。
三、三方一致同意将杭州×××装设计工程有限公司的经营范围变更为:住宅装饰、设计,住宅精装修、简装修以及相关住宅装饰领域一切业务,兼营建筑装饰材料等。
四、本协议签订后,由乙、丙负责责成杭州×××装饰设计工程有限公司办理以上事项的变更登记手续,甲、乙、丙三方予以协助。
五、股权赠送后,浙江××集团×××住宅建设工程有限公司成为甲方的子公司,业务上受甲方统一指导,甲方在业务上全力支持浙江××集团×××住宅建设工程有限公司的全面开展,甲方在其总公司(位置: )无偿提供浙江××集团×××住宅建设工程有限公司二间办公用房,便于工作联系。
六、甲方承诺:
(1)甲方不再设立与浙江××集团×××住宅建设工程有限公司业务相同或相近的子公司或分公司;
(2)甲方不再直接与其它同浙江××集团×××住宅建设工程有限公司业务相同或相近的`第三方开展任何形式的合作,若确有必要合作,甲方指令浙江××集团×××住宅建设工程有限公司与第三方开展合作;
(3)甲方自己开发的或甲方承接的所有的住宅类装修(含住宅精装修、简装修等)甲方全部交由浙江××集团×××住宅建设工程有限公司办理。
以上三款所指甲方包括甲方总公司和甲方的子公司。甲方违反以上规定,应支付浙江××集团×××住宅建设工程有限公司违约金 万元,给浙江××集团×××住宅建设工程有限公司造成的损失超过违约金数额的,赔偿实际造成的损失;同时甲方自动放弃在浙江××集团×××住宅建设工程有限公司所享有的一切股东权利,浙江××集团×××住宅建设工程有限公司的股东及持股比例恢复到股权赠送前的状态。
(4)甲方同意浙江××集团×××住宅建设工程有限公司可以直接以甲方名义对外承接其它甲方经营范围内的业务,甲方在业务联系、接洽等方面提供协助,非住宅类业务按甲方内部统一规定办理。
七、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,浙江××集团×××住宅建设工程有限公司备存一份,具有同等法律效力。
甲方:浙江××集团有限公司
代表:
乙方:余××(签字)
丙方:金××(签字)
日期:
合作协议书4
合伙人:_____________
身份证号:_____________
电话(手机):_____________
合伙人:_____________
身份证号:_____________
电话(手机):_____________
合伙人:_____________
身份证号:_____________
电话(手机):_____________
现有投标及施工,经合伙人平等协商,全面实施共同投资、共同合作经营的决策,成立项目合作部。本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、合伙宗旨
利用合伙人自身能力,自愿入股,建立项目股份合作制,实行共同投资、共同劳动、共担风险、共享利益。各合伙人为项目原始股东,以出资额为限,对项目承担风险责任。项目经营期间,合伙人不得抽回出资。
二、合伙经营项目和范围
经营项目为的前期关系运作,投标前期准备工作,投标工作,中标后的施工管理,项目竣工后的预结算,项目质保期间的管理,项目尾款的收取等。
三、出资额、方式、期限
1、合伙人____(姓名)以方式出资,计人民币____元,折____股,占项目总股份的%(估计总投资____元)。
合伙人____(姓名)以方式出资,计人民币____元,折____股,占项目总股份的_____%(估计总投资____元)。
合伙人____(姓名)以方式出资,计人民币____元,折____股,占项目总股份的_____%(估计总投资____元)。
本次出资____万元作为活动经费(由合伙负责人管理,可不需说明详细用途),另____万元用于日常开支。
2、各合伙人的出资,于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,视为退出股份,前期费用由新的组合一次退还。
3、本次合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,只能用在项目的经营和业务往来上,资金由2个合作人实行账户双控制,一人保管存折,一人分管密码。项目完毕或合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
四、盈余、工资分配与债务承担
1、工资分配。前期运作的人可考虑每月报销电话费和日常车旅费用______元/月,出市区计长途实报实销,工资为包干_____元(未中标前算一半,中标后领取后一半)。
2、奖金分配:随着合伙项目的深入,利润可观后,年底将发放奖金,奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人商议后决定。
3、盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,将以合伙人股份为依据,按比例分配。
4、债务承担:如在合伙经营过程中有债务产生,不论合伙人出资多少,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的股份为据,按比例承担。
合伙人保证在项目有效期内或协议期满后,均不承担当事人或代理人因错误行为、过失或违约而给其他合伙人造成损失的责任。
五、入伙、退伙、出资的转让
(一)入伙:
1、新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意。
2、新合伙人须承认并签署本合伙协议,执行合同规定的权利义务。
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
(二)退伙:
需有正当理由方可退伙。不得在合伙不利时退伙。退伙需提前____日告知其它合伙人并经全体合伙人同意。退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
1、自愿退伙。在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:
①合伙协议约定的退伙事由出现。
②经全体合伙人书面同意退伙。
③发生合伙人难以继续参加合伙项目的法定事由。
合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
①死亡或者被依法宣告死亡。
②被依法宣告为无民事行为能力人。
③个人丧失偿债能力。
④被人民法院强制执行在合伙企项目中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:
①未履行出资义务。
②因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失。
③执行合伙企业事务时有不正当行为。
④合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
(三)出资的转让:
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
六、合伙负责人及合伙事务执行
全体合伙人决定,委托为合伙负责人,其权限为:
1、对外开展业务,负责投标的前期准备工作,订立合同。
2、对合伙项目进行全面日常管理。
3、订立经营价格、购进常用材料;三人受让合伙项目财产。
七、合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权,重大事项应由占出资比例三分之二以上的`合伙人同意方可执行;听取合伙负责人开展业务情况的报告。检查合伙帐册及经营情况。
2、合伙人享有合伙利益的分配权。
3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按协议的约定进行,凡是项目所有的返利折扣率和奖金、奖品或者其他方面的优惠和待遇,废旧材料或设备处理费用,合伙经营积累的财产归合伙人共有。
4、合伙人有退伙的权利。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一。
2、分担合伙的经营损失的债务。
3、为合伙债务承担连带责任。
4、保密约定:合伙人保证并承诺,对于在本协议签订过程中及执行中,向其他人提供本项目相关的经营情况、财务状况、商业秘密及其它情况,负有严格保密的义务。
八、合伙人会议表决制
项目合伙成立后,每半月召开一次股东会议,审核项目的半月财务报表,评议项目的运作状况。如有以下重大难题和关系项目各股东利益的重大事项,由所有合伙人会议,再由占出资比例三分之二以上的合伙人同意方可执行。
1、单项费用如招待费支付超过_____元,管理员工资超过_____元,民工工资超过_____元。采买费超过_____元。
2、投标单位的引进。
3、各种协议的签订。
4、项目管理人员、施工队伍的选择。
5、主材的采买。
6、项目增资。
九、禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人以任何方式或借口,平调、侵占和无偿使用项目的资金、设备、产品和劳力。禁止合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿。
(二)禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务。
(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙其他人进行交易或签订合同。
(四)合伙人不得从事损害本合伙项目利益的活动。
(五)如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由其他合伙人集体决定除名。
十、合伙经营的继续
(一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原公司名称继续经营原项目业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳该继承人为新的合伙人继续经营。
十一、合伙的终止和清算
(一)合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满。
2、全体合伙人同意终止合伙关系。
3、已不具备法定合伙人数。
4、合伙事务完成或不能完成。
5、被依法撤销。
6、出现法律、行政法规规定的合伙项目解散的其他原因。
(二)合伙的清算:
1、合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。
2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定合伙人或委托律师、会计师等第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4、清偿后如有剩余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。
5、清算时合伙有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,依本协议四条四款债务承担的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
十二、违约责任
(一)合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。如果逾期___日仍未缴足出资,按退伙处理。
(二)合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失。
(三)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出资的,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,该合伙人承担全部赔偿责任。
(四)合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙项目解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
(五)合伙人违反本协议七条合伙人的权利和义务的规定,应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿,对劝阻不听者,可由其他合伙人集体决定除名。
(六)如合伙人发现其他合伙人向其它人泄漏或透露投标操作机密的,合伙人有权单方面解除本协议,并由违约方承担因此所造成的全部经济损失。
(七)合伙双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合伙方商业信誉受到损害的,受损方除可立即单方面解除合伙关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
经济损失等于违约金加上赔偿金之和。
违约金的计算方法等于直接费用乘以1.5倍。
赔偿金的计算方法等于直接费用加上间接费用之和乘以1.5倍。
免责条件____________________________
十三、其他
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充。补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
(二)新入伙合同可作为本协议的组成部分。
(三)本协议一式肆份,合伙人各执壹份,送中标公司存档壹份。
(四)项目中标后,股份合作协议,应当获取中标公司的书面认可,并由中标公司为股东出具相关证明、印章或签字。本协议经全体合伙人签名后生效(每页都要签名),具有同等法律效力。
十四、争议的解决方式
在分配利润时,如涉及账面争议,可提请相关劳动部门仲裁。合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决,如协商不成,可以提交邵阳市仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
合伙人:_______
合伙人:_______
合伙人:_______
______年____月____日
合作协议书5
甲方:
乙方:
为发展区域经济、更有效地实施招商引资计划,促进浙江与郑州市上街区经济合作,甲乙双方经充分协商,就甲方委托乙方全权代理招商业务事宜达成以下协议:
一、甲方职责与义务:
1、甲方负责供给当地的投资环境、基本情景、优惠政策等有关文字、图片资料给乙方,并保证所供给资料的有效性。
2、负责向乙方供给最新的招商引资项目资料,供乙方有针对性的选择及向外商推荐项目。
3、承诺在乙方介绍的外商谈判中,若涉及其他项目,也属本协议管辖范围,按本协议经济条款执行。
4、甲方心须保守乙方供给的信息、资料的秘密,未经乙方同意,不得向第三方扩散。
5、甲方负责外方有关考察费用,并按协议要求支付乙方代理费用。
二、乙方职责与义务:
1、乙方根据甲方供给的资料,应及时向目标企业推荐项目,或将贴合当地产业特点的企业投资信息传递给甲方,并负责做好甲方与企业的沟通和协调工作。
2、应充分利用与投资企业交往多,接触直接的有利条件,进取介绍促成企业去当地考察项目、投资环境及项目洽谈。
3、根据行业、区域的分布,安排人员走访企业,听取企业的反馈提议。
4、邀请有意向企业和甲方负责人在台州进行小规模对话,现场由甲方代表解答企业投资疑问。
5、安排有意向企业到上街实地考察,对考察后企业进行一对一跟踪落实。如果企业与甲方的合作项目超过10个以上,乙方能够组织在当地或台州举办对口项目洽谈及签约活动(费用另定)。
三、经济条款:
1、代理费用:每年的代理费用为人民币壹万伍千元,自协议签定后一周内付20%,余额在至少与企业达成一个项目合同后即付清。
2、考察费:乙方安排经甲乙双方圴认可的投资客商赴当地考察,由甲方承担礼节性接待费用,其它费用由客商承担。
3、佣金:本协议约定的招商引资项目代理佣金为引进资金的0.8%—6%(具体标准个案处理)。
4、佣金的'支付方式及时间:本着“不成功不收费”的原则,佣金的支付以引进资金到位后30日内付给乙方(佣金数额和付款方式个案处理)。若资金分批到位,可按到位资金数额按比例分批付给乙方。
5、如果引进项目,按照“...招商引资优惠政策”进行奖励。
四、附则:
1、甲方若需乙方供给本协议之外的服务项目,双方可另定补充协议。
2、在协议有效期内,若乙方尚未为甲方寻求合作意向的企业,则应退还50%的代理费给甲方。
3、本协议自签订之日起一年,期满双方无异议可续延。
4、本协议一式两份,双方各执一份,一经签订立即生效,若有争议,双方协商解决。
5、本协议为甲、乙双方内部协议,对外不能作为授权委托使用。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表(签字)
代表(签字)
________年________月______日_________年_______月___日
合作协议书6
甲方:______旅游有限公司
乙方:______旅游公司______分公司
双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定合作经营______旅游专线,特订立本协议。
一、合作经营企业名称:
1、甲方:______旅游有限公司
地址:
2、乙方:______旅游公司______分公司
地址:
二、合作经营项目:
组织______游客到______旅游。
三、结算方式:
1、团队:团到乙方前,经双方确认后,甲方需预付地接费的80%,团队行程结束后,若无问题,甲方在一周内付清余款。
2、散客:半月一次结算。
3、乙方每月28号前将该团所收团款的发票交甲方,以便甲方财务结帐。
四、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
(1) 甲方负责按双方商定的旅游线路,在______组织游客交乙方接待。
(2) 甲方组织的旅游团队,在未取得乙方同意,不得交其他旅行社接待。
(3) 甲方负责广告宣传和促销。
(4) 甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。
(5) 甲方有义务负责对游客介绍、讲解清楚行程内容,以便乙方在接待时,客人按事先约定的行程旅行。
2、乙方:
(1) 乙方负责制定旅游线路和地接所需的最低成本价交甲方销售和核算报价,以便甲方进行市场的有力竞争。
(2) 乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作,未经甲方同意,不得拒绝接团或甩团。
(3) 乙方应根据市场变化随时向甲方提供地接价格的变化情况和线路的更新。
(4) 乙方应安排专人协助甲方进行宣传和促销。
(5) 乙方有义务就地解决因各种不确定因素造成的`客人投诉,不得将问题遗留给甲方。特殊情况,双方即时协商解决。
五、利润分配:
甲方按乙方提供的地接成本价核算后销售所得利润归甲方,乙方接待甲方团队所产生的各类回佣归乙方。
六、办事机构:
(1) 甲方派人设立“______旅游专线”负责该项业务工作。
(2) “______旅游专线”办公地址设在甲方。
(3) 甲方“______旅游专线”由YYY全权办理,并执行各项业务、团队操作。
(4) “______旅游专线”所需费用由甲方自理。
七、违约责任:
1、对不可抗力情况的处理:双方应竭力减少不可抗力因素带来的损失,在无法避免时按双方各50%承担损失。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由贵阳市旅游局仲裁委员会仲裁或向地方人民法院起诉。
3、双方不得中途退出联营,如中途退出,退出方除赔偿造成的全部损失外,另付1万元作为违约金给另一方。
4、双方在本合作存续期间不得加入其他本线路的联营,如违反本规定,视为中途退出,按前款处理。
八、 双方协商确定经营的旅游线路及服务标准作为本协议的附件。
九、本协议经双方代表签字后生效执行。协议中如有未尽事宜,由双方共同协商作出补充规定。
十、本协议正本一式四份,双方各执 二 份。
甲方:________旅游有限公司 乙方: ________旅游公司______分公司
负责人:负责人:
二00xx年四月二十月
合作协议书7
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
专项分包人(简称丙方):
为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程(以下称“本工程”)甲方指定分包专项工程(以下称“本专项分包工程”)施工过程中各自的权利和义务,根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议,经三方协商一致,特签订协议如下:
一、甲方的权利和义务:
1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定,向乙方、丙方支付工程款,提供甲方应当供应的材料设备等。
2、负责支付经乙方签认的丙方工程款,负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。
3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作,在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下,落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失,从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况,如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题,落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失,从乙方工程款中扣除。
4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。
二、乙方的权利和义务:
1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件,乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。
2、本工程质量标准为合格工程标准,甲方(包括监理)、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理,乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。
3、乙方根据甲方总体施工计划,协调确定丙方的开、竣工日期。
4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天,乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下,可书面通知丙方采取加快施工进度,若丙方不按照该规定进行施工,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失,若有乙方原因造成的工期拖延,应由乙方承担所有责任,并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。
5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意,并经监理审批后,由甲方直接支付给丙方;未经乙方书面签认,甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项,否则,造成的所有损失(含工期、质量、安全等)由甲方承担;如无正当理由,乙方不得拒签丙方的付款申请;对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝,否则,承担由此造成的损失。
6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实,乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同,甲方应予以支持。
7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
8、乙方对丙方进行全面施工质量管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
9、乙方对丙方配合服务内容的约定:负责丙方与承包单位的协调管理工作,合理安排丙方的进出场时间、丙方的'工作面、各工序之间的交叉配合;配合竣工资料的整理归档;为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点,提供施工现场的水源及电源(水电费用丙方自理);提供丙方正常施工期间,现场现有的垂直运输机械,满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸,同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内,所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施,由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。
10、乙方作为总包单位应全面履行管理权,出现问题及时解决,并做好分包工程与总体工程的连接工作,不得推诿扯皮,对丙方工程中出现的质量问题,乙方应负有连带责任。
三、丙方的权利和义务:
1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理,服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理,乙方有权对丙方进行经济处罚,情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同,由此造成的损失全部由丙方承担。
2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份,其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准,其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制,乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间:自接到丙方施工组织设计后,乙方3天,监理3天,甲方3天,共9天。
3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用(表数加损耗),每月25日定期向乙方缴纳水、电费,逾期不交,乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。
4、丙方在施工过程中,严格执行有关施工安全管理条例,施工人员加强安全防范意识,保证,在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关,所有责任和损失均由丙方自行承担。
四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
丙方(盖章):_______________
丙方代表签名:_______________
地址:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
日期:______年______月_____日
合作协议书8
甲方: 乙方:
甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则,经友好协商一致,就双方合作取得 区域矿山探矿权、采矿权及合作开采事宜,签订本协议书。
第一条 合作事项
甲、乙双方共同出资,合作取得 区域矿山探矿权、采矿 权,以及取得采矿权后共同开采(具体详见探矿、采矿许可证)。
第二条 合作期限
双方合作期限自本协议签订之日起至该矿产资源枯竭止。
第三条 合作方式条
1、双方同意以甲方名义申请取得 区域矿山探矿权,甲方负责办理申报审批手续。乙方负责该矿山当地乡镇、村委会及村民的协调工作(包括征山、征地事项);
2、双方同意:甲方占该矿山 %的股份,乙方占该矿山 股 份;前期投入资金及追加投资,均按各自所占矿山股份比例出资。
3、取得探矿许可证后,为更好勘查、开采该矿山,双方同意设立新公司,公司股权甲方占 %、乙方占 %。同时,双方将以甲方名义取得的.探矿权转至新设立公司名下;之后,双方以新设立公司名义取得采矿权及开采矿产资源。
第四条 经营管理
1、双方为取得探矿权而投入资金暂由甲方管理,但所需花费、财务支出共同沟通达成一致,避免造成不必要的浪费及误会。同时,乙方有权对甲方财务情况随时了解和督查。
2、双方各派一名股东参与管理(具体以新公司公司章程为准),其余工作人员可在社会上进行招聘;
3、双方联合制定矿山及新公司各项管理制度,并严格遵照执行。
第五条 盈余分配
双方同意:利润分配及亏损承担按所占股份比例执行,双方前期费用在矿山开采利润中优先归还。
第六条 违约责任
本协议生效后,甲、乙双方未按约定履行任何一项义务,均视为违约,违约方必须赔偿另一方因此造成的一切经济损失,并支付守约方违约金 万元人民币。
第七条 争议解决
本协议在履行过程如发生争议,双方应协商解决;协商不成,向 所在地人民法院提起诉讼。
第八条 其他
1、本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签名): 身份证号
年 月 日 年 月 日
合作协议书9
甲方:乙方:
和简称乙方)经过友好协商,就20xx年 月日在上海举办活动有关事宜达成如下协议:
第一条:职责
1) 甲方负责提供制作
2) 乙方负责提供乙方应按双方确定的计划和方案完成场地活动布置相关工作。
第二条:执行
1) 为保证活动的正常执行和有效工作,双方将指定相关工作人员组成项目小组,并制订项目流程以保障执行;
2) 双方必须保持每周不少于一次的沟通会议和工作交流;并最晚与活动开始前两周确定所有活动方案。
第三条:费用
1) 活动成本费用:包括场地、人员、礼品、服务费等,总计元人民币;
2) 甲方所付费用总计:第四条:付款汇入乙方指定账户或以支票形式支付,同时乙方确认到款后出具正式发票。待活动结束后乙方提供活动报告,甲方确认。
第五条:违约责任
经友好协商甲方需在正式活动前周内,将活动款(共计如果甲方未能在指定时间内支付活动的相关成本费用,乙方有权终止后期活动的执行,同时,由此引发的`相关损失如活动场地等的违约费用也应由甲方承担;如果乙方未能按计划执行活动,甲方有权拒付相关费用。
第六条:责任免除
如
遇不可抗拒力之影响,导致活动终止的,甲乙双方互不追究赔偿责任。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。如遇协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可以通过法律途径解决。本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:
代表:
乙方: 代表:
20xx年 月 日 20xx年月日
合作协议书10
甲方:__________
乙方:__________
第一章总则
1.1根据某某县国土资源局关于拍卖某某县南街片区出让宗地编号为201004的国有土地使用权拍卖须知的规定,甲。乙双方充分协商,决定合作参加某某县南街片区出让宗地编号为201004的国有土地使用权的竟买,拍买购得某某县南街片区地块后,由本协议当事人按本协议的约定合作开发。
1.2项目部是本协议项下合作项目(以下简称合作项目)的最高权力机构,由其全权负责合作项目的开发。决策和管理。项目部下设各部具体负责合作项目实施。
1.3土地竟买。工程前期的报批。对规划设计单位。工程监理单位。施工单位的选择和确定。工程的营造。工程款支付。通过媒体推介合作项目。工程的验收以及工程竣工后材料的备案。房屋的保修。物业管理单位的选择等事项由项目部统一管理。
1.4本协议当事人通过合作方式参与竟买土地。
1.5合作项目设立独立的财务帐户,费用的支取按本协议的约定统一拨付。
第二章机构的设置和职责分工
2.1为便于合作项目的开发。建设。管理,由本协议当事人派员共同设立“某某县xx房地产开发项目部”(以下简称项目部),项目部全权负责合作项目的开发和房地产销售,是合作项目的最高权力机构。
2.2项目部由人组成,其中甲方派员人,乙方派员人,丙方派员人。项目部设总经理1人,副总经理人。其它设综合、工程、销售、财务、工程预决算专职人员,受委派方和项目部领导。由甲。乙方另行协商委派。
项目部的职责:
全权负责和决定合作项目的一切事宜。
项目部的议事规则:
项目部实行工作例会制度,决定合作项目所涉一切事宜。项目部召开会议时,由专职人员负责记录,参加会议人员对会议记录无异议时应在会议记录上签名。会议记录由专职记录人员负责保管。专职记录人员由本协议当事人协商后确定。项目部例会由项目部经理主持,经理因故不能参加的,由副经理主持。
经理的职责:组织和协调项目部的日常工作,主持项目部的例会。
副经理的职责:副经理协助总经理的工作。
第三章费用的负担
3.1合作项目的土地竟买保证金。拍卖佣金。土地出让金。行政性事业性收费由乙方支付。
3.2建筑和安装工程基础及外墙以外的所有的建筑物。构筑物。地下管线。绿化。建筑小品。配电室等所发生的全部配套费用,本项目的全部税费由乙方负担。
3.3项目部及下设各部专职人员的工资。职工社会保险费。办公费用。招待费用。办公家具和配备车辆等所发生的费用乙方负担。
3.4售楼处的建造费用和售楼成本由乙方负担。
3.5甲方派员到项目部及下设各部工作的专职人员的福利。保险。工伤费用等,均由乙方负担。
3.6本协议项下合作项目的贷款利息由乙方负担。
3.7上述未涉及到的有关本项目所发生的一切成本费用均由乙方负担。
第四章会计财务制度
4.1合作项目所涉的会计。税务各自进帐,分别处理。
4.2合作项目所需资金由乙方筹集,实行项目部统一管理。统一支出的原则。为便于资金的管理,其资金设立独立帐户,该帐户须预留甲。乙双方印鉴。资金的支出由项目部书面决定后,由财务部实施。
4.3主管会计和出纳应由不同本协议当事人分别委派担任,本协议当事人有权随时派员审阅。了解费用支出情况。
4.4财务部应定期以书面的方式公布费用支出情况。
第五章房屋的权属及项目收益归属
本项目竣工后,房屋所有权归甲方,房屋出售后甲方除预留全部售房款%为甲方管理费。及交纳房屋维修基金外的全部收益归乙方。
第六章合作项目所需资金和其他费用的支付方式
6.1竟买保证金。土地拍卖机构佣金。土地出让金。工程前期向有关部门所缴纳的行政性事业性收费由乙方自筹并向由关部门缴纳。
6.2合作项目各项税收的缴纳按税法和税务机关的规定由乙方负担,甲方缴纳。
6.3项目部及下设部租用的办公场所发生的租赁费用,在房屋租赁合同签订时由乙方缴纳。
6.4根据《建设工程施工合同》的约定,届时由项目部确定具体的支付工程款日期,工程款由乙方负担。
6.5根据《建设工程设计合同》的约定,届时由项目部确定具体的'支付设计费日期,设计费由乙方负担。
6.6根据《建设工程监理合同》的约定,届时由项目部确定具体的支付监理费日期,监理费由乙方负担。
6.7其他费用的支付,届时由项目部根据合作项目的进度另行确定,费用由乙方负担。
第七章工程前期:
7.1合作项目的工程前期工作由项目部统一管理和决策,工程前期乙方具体负责经办,甲方应予以积极协助。
7.2工程前期部的报批工作包括但不限于下列事项:
1、报批建设项目的立项和可行性研究报告
2、建设项目的市场调研,确定开发项目的整体方案;
3、规划设计单位招标(或确定规划设计单位),签订《规划设计合同》;
4、规划方案设计和规划方案的报批;
5、申领《建设用地规划许可证》;
6、建筑设计单位招标(或确定建筑设计单位),签订《建筑设计合同》;
7、方案设计和施工图的审批;
8、申领《建设工程规划许可证》;
9、施工单位招标(或确定施工单位),签订《建设工程施工合同》;
10、监理单位招标(或确定监理单位),签订《工程监理合同》;
11、委托质检工作;
12、申办开工计划和《施工许可证》;
13、办理规划验线,开发项目开工。
7.3办理上述事项向有关部门缴纳的相关费用,由乙方在年月日前支付给财务部。
第八章工程建设
8.1合作项目工程施工单位的选择,应通过招标或其他本协议当事人协商一致的方式确定。
8.2合作项目工程的监理单位的选择,通过招标或其他本协议当事人协商一致的方式确定。
8.3 《建设工程施工合同》应具备下列条款:
1、工程总价款采用“包死价”和工程设计变更据实结算的决算方式:
2、工程材料由施工单位总包,经本协议当事人协商一致,甲。乙双方任何一方可以向施工单位提供工程所需材料。
8.4工程款的拨付日期由项目部决定,由财务部统一支付。届时由工程部按工程进度提出工程款拨付计划,待项目部批准后,由财务部执行。
8.5工程的签证。隐蔽记录等工程资料由工程部保存。
8.6工程的施工和管理由工程部负责,工程施工过程中的资料由专人负责。
第九章房屋销售:
9.1项目取得《商品房预售许可证》后,由销售部负责对外销售,所售房款进合作项目设立的独立帐户。
9.2售楼处房屋建设费用。营销费用。购置办公家具和销售部经理的工资由乙方负担。
本条约定的售楼处房屋建设费用是指建设售楼处发生的土建和安装费用。
本条约定的营销费用是指为销售房屋通过媒体进行广告宣传所发生的费用。
9.3房屋的销售采用统一的《商品房买卖合同》文本。《商品房买卖合同》文本的审定由合作项目聘任的法律顾问负责。
9.4本协议当事人选派的销售人员,应经过培训后方能上岗。
9.5本协议当事人选派的销售人员应服从销售部经理的管理。
第十章竣工验收和竣工材料的报批:
工程的竣工验收工作,由项目部负责统一组织,其他各部予以积极配合。
第十一章工程保修:
11.1房屋交付后,其保修责任由乙方总负责,具体保修单位由本协议当事人协商确定。
12.2房屋的保修金按工程结算金额的5%计算,乙方应在房屋销售款预留给甲方。
12.3保修期限内,如因保修单位的原因造成业主损失的,由保修单位承担赔偿责任。如一方承担了责任,其有权向保修单位予以追偿。
第十三章物业管理
13.1房屋交付后,实行统一的物业管理。
13.2物业管理单位的确定,由本协议当事人协商一致的方式确定。协商不成的,本协议当事人共同委托其他的物业管理单位,并与之签订物业管理合同。
第十四章本项目风险的处理
14.1本项目的开发。房地产的销售。物业管理等其他市场风险概由乙方承担,甲方不承担相应风险责任。
14.2本项目在开发建设过程中,若出现建设资金断连,导致项目建设中止,乙方应无条件将本项目交甲方实施。
14.3在本项目实施过程中,因本项目发生的一切民事。行政责任均由乙方承担。甲方因此支出或将要支出的各种费用及对价,乙方应无条件的负担。给甲方造成损失的,乙方应当赔偿。
第十五章本协议的变更和终止
15.1本协议当事人协商一致,可以变更或终止本协议。
15.2未经本协议当事人的一致同意,任何一方不得将本协议项下的项目向他人转让。
15.3竟买土地被有关部门收回的,本协议自动终止。
15.4因不可抗力造成本协议不能履行的,本协议自动终止。
第十六章违约责任
16.1乙方未按本协议第六章的约定支付费用的,每逾期1日,按应交金额的׉向甲方支付违约金。
16.2乙方方未按本协议第六章的约定支付费用的,逾期超过30日,视为违约方放弃本协议的一切权利和权益。其已支付的费用作为违约金。违约方已交的费用不足以赔偿其他守约方损失的,违约方应足额赔偿其他方的全部损失。
16.3财务人员未经项目部同意擅自支付费用的,由派出单位按实际支付费用的×倍承担违约责任。
第十七章合同管理
17.1合作项目所涉的合同,实行洽谈权。审查权和批准权相对独立。互相制约的原则。为保证合作项目的依法。规范开发,由本协议当事人共同聘请法律顾问。
17.2合同的洽谈根据合同所涉内容,由项目部牵头,所涉各部派员参加。根据洽谈的内容由参加人员起草合同要点或草拟合同。合同的审查均由本合作项目聘请的法律顾问负责。合同的批准权由项目部行使。
17.3本项目所涉合同一律采用书面形式签订,严禁口头合同和非正式的书面协议。杜绝合同履行在先,签订在后的现象发生。
17.4洽谈部门在合同签订前,应审查对方当事人的有效的营业执照。资质证书。资信状况;验明对方当事人是否具有签订合同的主体资格;审查代理人是否具有代理权。是否超越代理权限和代理期限及其真实性;审查对方使用印鉴是否合法与真实有效。在实施前述行为时,必要时应请求法律顾问予以协助。
17.5洽谈部门负责收集。记录。整理。保管与合同有关的协议。往来函件等。
17.6合同履行过程中发生的纠纷,各部应及时上报项目部,所涉部门的负责人应及时组织本部门的人员及时分析查明原因,提出解决办法。必要时应咨询法律顾问,共同提出解决办法,及时与对方协商解决。协商不成的,根据合同的规定,在规定的时效内向仲裁部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
17.7各类合同统一由综合部专人负责管理,综合部应对收集。整理各类合同进行归档管理。
17.8出让合同。设计合同。工程监理合同。建设工程施工合同以及与前述合同有关的补充协议。会议机要。信函。电报。电传。电话记录。签证。索赔报告。合同台帐等资料均是合作的主要原始资料,应定期按项目。合同分类建立详细的台帐,及时归挡保存。
第十八章其他约定事项
18.1合作项目完成后,项目部及下设各部的办公家具。办公车辆和其他用品归乙方所有。
18.2本协议未尽事宜由本协议当事人协商一致解决。
18.3本协议签订后,未经本协议当事人协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
18.4履行本协议过程中的有关补充协议。会议记录等材料均作为本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
18.5本协议书自本协议当事人签字盖章后生效。
18.6本协议书一式__份,其中正本__份。副本__份。正本本协议当事人各方各执__份,副本各方各执__份。每份协议书均具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
联系电话:__________联系电话:__________
丙方:__________
法定代表人(签字):__________
委托代理人:__________
联系电话:__________
合作协议书11
授权方:(以下简称“甲方”)
法定授权人:
法定地址:
邮编:
被授权方:(以下简称“乙方”)
法定授权人:
法定地址:
邮编:
甲乙双方本着公平公正、诚实守信、互惠互利的原则,为了保持长期良好的.战略合作,经过友好协商,双方达成以下协议:
一、协议期限
本协议期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
二、合作机制与模式
1、满足条件的乙方加入“中国xx联盟”。
2、乙方为甲方推荐相关企业办理施工总承包资质、施工专业承包资质、劳务分包资质、设计资质、设计施工一体化资质、监理资质、造价资质、招标代理资质、房地产开发资质、园林绿化资质、电监委(承装、承修、承试)资质、环境污染治理设施运营资质等,获得相应佣金。
3、佣金按照本协议附件一执行。
4、若乙方的客户推荐客户,则计算为乙方有效信息,以此类推。
三、甲方权利和义务
1、甲方为联盟成员提供互相交流的平台,不定期举行联盟会议。
2、甲方应在乙方成功推荐客户办理施工总承包、施工专业承包、劳务分包、设计、设计施工一体化、监理、造价、招标代理、房地产开发、园林绿化、电监委(承装、承修、承试)、环境污染治理设施运营等资质后支付乙方相应佣金(见附件一)。
四、乙方权利和义务
1、自本协议签订之日起乙方自愿成为“中国资质联盟”成员单位。
2、乙方应遵守《中国资质联盟章程》,执行联盟决议。
3、乙方应积极配合甲方工作,宣传联盟,为联盟做出积极的贡献。
4、乙方具有自主退出联盟的权利,退出联盟须提前7个工作日向联盟提出申请,一年内不得再次申请加入联盟。
五、保密条款
甲乙双方对此协议内容均有保密义务,不得向任何第三方透露。
六、其他
1、甲乙双方应按照本协议正当行使权力,履行义务,保证本协议的顺利执行。
2、一年内乙方未提供相关企业信息或两年内未推荐合作成功的企业,则丧失联盟成员资格。
3、双方在履行协议过程中如发生争执,应友好协商解决,如果协商不成,应以甲方所在地的法院为第一管辖法院。
4、本协议一式两份,双方各执一份,自双方盖章签字起生效。如有未尽事宜,由双方协商后做补充规定。
甲方(盖章):
电话:
代表(签字):
日期:
乙方(盖章):
电话:
代表(签字):
日期:
合作协议书12
甲方:
地址:
乙方:
地址:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。为了促进彼此业务快速发展,共享客户资源,互利共赢。甲乙双方本着公平、公正、合理互惠互利的原则,经甲乙双方友好协商,特签署如下协议:
一、合作模式:
风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、联合推广(提升品牌形象影响力)
(1)推广范围增加、成本降低:通过整合宣传手册、单页、展架、广告等多种形式整体包装资源互换互利,使甲乙双方在外面的推广范围增加,而推广成本却降低。
(2)口碑:通过甲乙双方工作人员的信息传递和讲解,可形成内外部良好的口碑和信誉。
(3)促销活动:在一些促销、节日、活动中,甲乙双方可整合各方面资源,参与甲乙双方举办一些大型活动中,或是联合举办一些大型活动,传播整体对外的商家形象、商家实力。
2、升级顾客服务(提升顾客品牌XX度)增加产品的附加值:使得甲乙双方会员在甲乙双方消费时享受更多优惠,增加会员卡价值,提升会员XX度。以会员卡的形式:甲方会员卡在乙方消费折扣折,乙方会员卡在甲方消费折扣折;以代金券或体验卡形式:凡到甲方消费的顾客,消费金额达到_________元,乙方赠送;凡到乙方消费的顾客,消费金额达到_________元,甲方赠送。
3、完善职员福利(提升企业核心凝聚力)完善员工福利,增强归属感:甲乙双方根据实际情况,给予双方工作人员到甲乙场所消费时予以优惠折扣折。XX公司内部员工活动时,可以根据实际情况,向甲乙双方借用资源。
二、双方权利与义务:
1、甲乙双方有权利对一切有关自身的事宜做出咨询、沟通。
2、当甲乙双方其中一方举办活动时有权利要求其另一方来协助。
3、甲乙双方有权利为推荐的客户争取最大的利益。(如价格、服务、优惠等)
4、甲乙双方有权利在大型节假日中参与策划的整体活动。
5、甲乙双方有权利优先得到另一方推荐来的客户资源。
6、本次甲乙双方联盟为异业联盟(即每个相关行业只选取一家),将本着互惠互利、各不冲突的原则。
7、甲乙双方联盟后各自须自行选择出联络人员,以保证及时与甲乙双方的联系与执行。
8、甲乙双方每个月须确定一个时间段聚会以保证双方信息的及时汇合与商讨。
9、甲乙双方在本着双赢的基础上必须展现出最大的诚意。(包括价格、产品、服务、对外的媒体宣传、客户资源整合等)。
10、甲乙双方中的`某一家单位举办活动时,其他商家务必协助。
11、优先为双方推荐优质客户(如:客户在一家联盟商家购买物品之后,刚好还需要其他联盟商家产品时,须优先推荐联盟商家)
12、甲乙双方须形成商家内、外部的良好口碑与信誉。
13、未尽事宜,可另商讨及规范补充。
三、特别约定:
1、甲乙双方均须对对方持合作消费凭证客户提供优质的服务和产品。
2、甲乙双方不得向对方顾客进行强行推销,如因任何一方自身原因发生的客怨事件,均须由发生客怨一方负责解决,并向对方及客人道歉和赔偿相关损失。
3、甲乙双方相关责任人应该经常保持信息畅通,针对出现的问题进行相关沟通和调整,以保证双方良好的履行合作约定。
四、保密事项:
风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。协议双方在履行本合约期间对于所获知的另一方的商业及技术秘密负有保密义务,不得将获知的商业和技术秘密泄露给第三方。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
五、不可抗拒因素:
1、任何一方遇到又不可抗力而全部或者部分不能履行本协议或延迟履行本协议,双方互不承担法律责任。
2、本条所称不可抗力系指不能预见、不能避免和不能克服的客观事件,包括但不限于自然灾害,如:洪水、地震、火灾风暴等;如:计算机网络瘫痪、战争、动乱、罢工等。
3、在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。合同期限因此而顺延。
4、因不可抗力所造成的损失,双方各自承担。
六、违约责任:
风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、协议各方同意,本合约任何一方违反各自在本合约中所保证,承诺或者是其他条款,均构成违约,如因一方的违约行为对其他方造成损失的,违约方应负赔偿责任。
2、对非本协议双方过错所产生的损失,各方应按照公平原则分担并相互协助向有过错一方请求赔偿。
七、免责条款由于目前的技术或者成本无法解决的问题或者由于不可抗力而不能履行合约时,由双方共同商议确定。
八、争议解决本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商的方式予以解决,经友好协商不能解决的,任何一方可向_________所在地仲裁委员会提出仲裁申请。
九、协议终止下列情况之一出现时,本合作协议被视为即时终止:
1、协议期限满。
2、甲乙双方书面协议提前终止本合作协议。
3、任何一方违约,另一方根据合作协议的约定提前终止。
4、协议终止后,有关客户纠纷由违约方负责承担。同时双方应在_________天内销毁所有使用的对方服务标识。
十、附责:
1、如本合同中的任何一款与国家相关法律法规又冲突时,按照国家相关法律法规执行。
2、本和同未尽事宜,双方可签订补充协议或以附件形式对相关问题做出补充、说明和解释。
3、补充本合同或者附件经甲乙双方签字盖章后生效,是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
4、本协议有效期:自________年____月____日起至________年____月____日止,有效期为________年。
5、本协议有效期满后,双方如需继续合作,则需要在协议期满前_________个月以书面形式通知对方,经过商谈、修订条款后加签协议,否则,期满时本协议自动终止。
6、本协议一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力,经双方法定代表人或授权签字并加盖公章之日起生效。
甲方:
电话:
法定代表人签字:
日期:___年____月____日
乙方:
电话:
法定代表人签字:
日期:____年____月____日
合作协议书13
甲方:______身份证:
乙方:______身份证:
丙方:______身份证:
甲,乙,丙三方本着互利互惠,共同发展的原则,经友好协商,决定充分利用双方各自优势,资源互补,进行合作,特订立本协议。
合作条款:
第一条由甲方出资注册成立温州言色文化传播有限公司,并有甲方出任法人代表兼总经理。公司经营范围:平面设计,广告设计制作,市场咨询策划等等。
第二条甲,乙,丙三方以温州言色文化传播有限公司的名义各自开展业务,并统一使用温州言色文化传播有限公司的名片。
第三条合作期间,甲乙丙三方各自开展业务过程中产生的费用由公司统一支付,但必须额度不能超过1000元。
第四条合作期限:______年______月______日至______年______月______日
第五条企业盈余分配
在合作协议签订之日起,甲乙丙三方共同经营所产生的利润,扣除必须的费用和税金后,在年底(农历春节)时,按甲乙方三方各自30%分配,剩余10%留归公司发展之用。 企业债务承担合作期间公司经营产生的一切负债,费用及税金由甲乙丙三方共同承担。
第六条甲乙丙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
甲,乙,丙三方在开展业务过程中,必须保持公开原则,签订任何协议必须在另外两方知情的`情况下进行。
任何一方在业务开展过程中,如需其他两方帮助,则其他两方有义务无条件提供帮助 任何一方在业务发展过程中损害公司利益,则其他两方有权要求赔偿。
第七条出现下列事项,合作终止:
(一)合作期满
(二)甲,乙,丙三方协商同意
(三)任何一方在发生不可抗拒的意外事情的情况需下有权终止合作协议,但必须提早30个工作日通知其他两方。
(四)其他法律规定的情况
第八条本协议未尽事宜,甲,乙,丙三方通过协商解决,如无法协商解决,则由法院仲裁。
第九条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
甲方(签章):__________
代表人(签字):__________
______年______月______日
乙方(签章):__________
代表人(签字):__________
______年______月______日
丙方(签章):__________
代表人(签字):__________
______年______月______日
合作协议书14
甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲,乙双方友好协商,本着长期平等合作,互利互惠的.原则,为实现良性的市场营运,创造良好的经济效益和社会效益,达成以下协议:
一、 合作方式:
甲方同意乙方作为其“世界旅游小姐大赛”河北赛区秦皇岛分赛区执行,并把秦皇岛分赛区海选任务委任于乙方。
二、权力义务
1. “世界旅游小姐大赛”河北赛区秦皇岛分赛区海选属于甲、乙双方共同策划,其执行权属于甲,乙双方共同拥有。
2.在双方合作过程中,甲,乙双方无权干涉对方企业内部管理。
3.双方应以诚信为本,互相交流和切磋业务动作状况,以便互相促进。
三、合作宗旨:
甲乙双方致力于“世界旅游小姐大赛”河北赛区秦皇岛分赛区海选的成功举办,互利双赢。
四、违约条款如果一方擅自解除合同,除赔偿造成的全部损失外,另付出资额的10%作为违约金。
甲方: 乙方:
合作协议书15
甲方:
乙方:
甲乙双方有意合作建一酒店,经协商,订立如下协议:
一、甲方投资人民币_____万元,占总投资额的90%;乙方投资人民币_____万元,占总投资额的10%;
二、酒店建成运营时,由乙方负责日常经营管理。重要经营事项由甲乙双方共同协商决定;
三、由双方协商聘请财务人员按月进行经营核算,公开账目;
四、对经营所获利润,每季度末按双方投资比例进行分配(乙方因负责日常经营管理,增加分配比例_____%,甲方相应减少分配比例_____%);
五、合作时间暂定_____年,自________年_____月_____日至________年_____月_____日。
本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(签字)乙方:(签字)
_____年_____月_____日_______年______月______日
【合作协议书】相关文章:
合作社合作协议书07-14
合作的协议书03-06
农村合作社与农户合作的协议书11-26
化妆合作协议书 化妆品合作协议书09-08
公司股份合作协议书 股份合作协议书范本08-06
合作框架协议书09-06
合作投资协议书10-12
合作办厂协议书09-07
种植合作的协议书10-27
合作承包协议书11-10