【推荐】房屋认购合同

最新房屋认购协议书推荐度：
相关推荐

【推荐】房屋认购合同

　　随着人们法律意识的建立，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的房屋认购合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【推荐】房屋认购合同

房屋认购合同1

　　鉴于买受人在签订本合同时对房屋的具体情况尚无明确知情，为充分保护双方的合法权益，双方根据我国《合同法》、《担保法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就买受人支付___________元定金一事达成协议如下：

　　一、销售许可

　　根据建设部《城市商品预售管理办法》第五条规定，买受人进行房屋预售应当具

　　备并且已经具备如下条件：

　　1.交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书，号码为：

　　___________________;

　　2.出卖人已经办理持有建设工程规划许可证和施工许可证，号码分别为：

　　________________;

　　3.经过房屋销售许可机构______________，的批准，取得房屋预售(销售)许可证

　　号码为_______ 。

　　二、广告承诺

　　1.买受人根据出卖人于________年________月________日刊登在________报第________版的广告，参考出卖人提供广告(包括文字、图片、音像资料、电子出版物、

　　网络)，与出卖人就购买商品房一事进行协商;

　　2.出卖人承诺商品房及周边环境符合广告所描述之内容，双方就可预见的内容进行约定，如双方没有在涉及房屋质量、装修、周边环境等细节作出说明时，则出卖人提供或发布的广告及宣传品可作为合同的组成部分，出卖人承诺提供房屋符合广告宣

　　传品中文字及图案的描述。

　　3.广告平面图中所列面积如无特别说明均为套内使用面积，广告中关于绿化园林的面积应当与房屋具有相同的比例;如实际情况与广告数量误差超过3%，如果此等误

　　差显然不利于买受人，则买受人有权解除合同。

　　三、合同标的

　　本房屋位于________市________区(县)________路________号________楼________层_______室，目前处于正在施工(或已经完工)的状态，施工进度情况参照由出卖人提供的照片;房屋所在楼房共有________单元________层，买受人所购房屋以自然习惯

　　计数处于_______单元________层，朝向为________。

　　四、购买过程

　　出卖人承诺买受人希望购买的第________楼________户已经与其他买受人签订了买卖合同，致使买受人重新选择了目前本合同所约定的房屋;如果买受人发现原选住宅的认购合同晚于本认购合同签订的日期，则视为受到出卖人的歧视与欺诈，出卖人应当向支付买受人的.违约赔偿责任为每平方米支付1000元违约金，或总额不低于10万元的补偿款。

　　五、房屋面积

　　房屋总建筑面积为________平方米，其中套内建筑面积为________平方米，阳台建筑面积________平方米，室内墙体面积为______平方米，分摊的共用面积为________平方米。

　　六、房屋价格与交付

　　1.基本价格：买受人所购房屋价格为人民币________(大写：________元);按套内使用面积计算为每平方米______________元，按建筑面积计算为每平方米________元;

　　2.价格稳定：出卖人承诺在认购合同签订后半年内相同户型的价格不得降低，同时亦不得将同幢的其他房屋以明显优于买受人的价格出售给其他买受人(差额应在合理范围内)，否则将认为是对买受人的歧视或价格欺诈，出卖人承诺并承认买受人有要求同等优待的权利，以多种价格中最低的价格结算价款。

　　3.交付时间：商品房交付时间为_______年______月______日，广告所承诺的社区设施环境交付时间为________年______月_____日。

　　七、签订《商品房买卖合同》

　　1.协商时间：双方承诺将于________年______月______日就《商品房买卖合同》的内容进行协商，并将于_______年______月_____日前签订《商品房买卖合同》;

　　2.合同内容：《商品房买卖合同》的具体内容包括建设部示范文本的内容、出卖人提出的附加条款、买受人提出的附加条款、双方认为应当签订的其他条款;

　　3.买受人义务：如果出卖人有证据证明买受人未在本合同约定的时间内到达销售现场并就《商品房买卖合同》的内容进行协商，则视为买受人违约;

　　4.出卖人义务：如果买受人有证据证明买受人或者代理人已经在本合同约定的时间内到达销售现场，但出卖人未就《商品房买卖合同》的内容进行协商，则视为出卖人违约;

　　5.无过错：如果双方均未同意对方提出的关于《商品房买卖合同》的内容，导致《商品房买卖合同》最终未能签订，或者双方协商解除本合同，则双方均不承担违约责任。

　　八、履约责任

　　1.权利瑕疵：如出卖人在本认购合同签订前或者《商品房买卖合同》签订前，将房屋出售或者抵押给其他第三人，则出卖人除返还双倍定金外，还应当赔偿买受人的1万元损失;

　　2.买受人违约：如果发生买受人违约的行为，买受人已经支付的________元定金

　　将归出卖人所有;

　　3.出卖人违约：如果发生出卖人违约行为，出卖人承诺将在三天内将买受人支付的双倍定金______元以现金形式支付给买受人，否则每延迟一天将支付300元违约金;

　　4.双方均未违约：如果双方未就《商品房买卖合同》的内容达成最终协议，则出卖人承诺将在三天内将买受人已经支付的定金____元以现金形式支付给买受人，否则每延迟一天将支付500元违约金。

　　九、合同生效及其他：本合同壹式陆份，双方各执叁份;双方签字盖章且买受人

　　支付定金后生效;如双方发生争议，由北京仲裁委员会仲裁。

　　出卖人：________________

　　出卖人代表：____________

　　买受人：________________

　　买受人代表：____________

　　______年______月______日

房屋认购合同2

　　当事人的权利义务，应当按照购房认购协议的约定处理。购房认购协议不等于房屋买卖合同。购房认购协议的目的是约定双方日后要签订房屋买卖合同，认购协议为签订正式的买卖合同做准备。但是根据目前的法律规定，购房认购协议并不是完全与房屋买卖合同没关系，在符合法律规定的情况下，购房认购协议会转化为房屋买卖合同，此时，认购协议就等于买卖合同了。

　　一、认购合同与购房合同有什么区别?

　　一般情况下，购房认购协议不等于房屋买卖合同。购房认购协议与房屋买卖合同属于预约与本约之关系。

　　购房认购协议是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的协议，是对双方交易房屋有关事宜的'初步确认。开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人，认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务，而并非最终达到签约。认购协议中一般确认认购人打算购买的商品房的位置、朝向、楼层、房价及签订房屋房买卖合同的时间。认购人在购房前作为签订房屋买卖合同的保证，向开发商支付一定数额的订金或者定金。

　　房屋买卖合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和房地产开发企业，在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成的协议。买卖合同也是确定不动产权利人、办理《不动产权证》和确定业主人的重要依据。

　　购房认购协议的目的是约定双方日后要签订房屋买卖合同，认购协议是为签订正式的买卖合同做准备。但认购协议具备一定条件可以认定为买卖合同，当事人义务将产生质的变化，由双方履行磋商义务变更为出卖人交付房屋、买受人支付价款。

　　二、购房认购协议同什么情况下等于房屋买卖合同?

　　《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。

　　《商品房销售管理办法》第十六条：“商品房买卖合同应当明确以下主要内容：(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺;(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;(八)公共配套建筑的产权归属;(九)面积差异的处理方式;(十)办理产权登记有关事宜;(十一)解决争议的方法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。”

房屋认购合同3

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　经甲乙双方协商一致同意，就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议：

　　1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套（三室两厅），自愿转让乙方。

　　2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整，乙方合计应付款柒万元整。

　　3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后，按照合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房，乙方将筹建的建楼款及时交给上述单位，甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。

　　4、此房所在的具体单元及楼层需等单位政策而定。

　　5、甲方将此房指标转让给乙方后，楼房的所有权和使用权都属于乙方，如遇楼价上升，甲方不能反悔索要回此房，违者除归还乙方所付的所有款项。如遇住房和城乡建设局政策变动，此楼房无法建设时，甲方将乙方所付的`转让费一次性退还乙方后不属违约。

　　6、楼房建成交付使用办理房屋所有权证时，甲方协助

　　乙方提供相关资料，办理产权发证手续。办理手续时的所有费用由乙方承担（过户费除外）。

　　7、如果乙方没有按时交房款，甲方贰万元不退还给乙方，甲方不承担任何责任。

　　8、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议经甲乙双方签字后生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

房屋认购合同4

　　鉴于买受人在签订本合同时对房屋的具体情况尚无明确知情，为充分保护双方的合法权益，双方根据我国《_____________》、《_____________》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就买受人支付元定金一事达成协议如下：

　　一、销售许可：根据建设部《城市商品预售管理办法》第五条规定，买受人进行房屋预售应当具备并且已经具备如下条件：

　　1、交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书，号码为：________________;

　　2、出卖人已经办理持有建设工程规划许可证和施工许可证，号码分别为：________________;

　　3、经过房屋销售许可机构，的批准，取得房屋预售(销售)许可证号码为________________。

　　二、广告承诺：

　　1、买受人根据出卖人于________年________月________日刊登在报第的广告，参考出卖人提供广告(包括文字、_____、音像资料、电子出物、网络)，与出卖人就购买商品房一事进行协商;

　　2、出卖人承诺商品房及周边环境符合广告所描述之内容，双方就可预见的内容进行约定，如双方没有在涉及房屋质量、装修、周边环境等细节作出说明时，则出卖人提供或发布的广告及宣传品可作为合同的组成部分，出卖人承诺提供房屋符合广告宣传品中文字及图案的描述。

　　3、广告平面图中所列面积如无特别说明均为套内使用面积，广告中关于绿化园林的面积应当与房屋具有相同的比例;如实际情况与广告数量误差超过3%，如果此等误差显然不利于买受人，则买受人有权解除合同。

　　三、合同标的：本房屋位于________市________区(县)________路________号________楼________层________室，目前处于正在施工(或已经完工)的.状态，施工进度情况参照由出卖人提供的照片;房屋所在楼房共有单元层，买受人所购房屋以自然习惯计数处于________单元________层，朝向为________。

　　四、购买过程：出卖人承诺买受人希望购买的第楼户已经与其他买受人签订了买卖合同，致使买受人重新选择了目前本合同所约定的房屋;如果买受人发现原选住宅的认购合同晚于本认购合同签订的日期，则视为受到出卖人的歧视与欺诈，出卖人应当向支付买受人的违约赔偿责任为每平方米支付1000元违约金，或总额不低于10万元的补偿款。

　　五、房屋面积：房屋总建筑面积为________平方米，其中套内建筑面积为________平方米，阳台建筑面积________平方米，室内墙体面积________为平方米，分摊的共用面积为________平方米。

　　六、房屋价格与交付：

　　1、基本价格：买受人所购房屋价格为人民币(大写：________元);按套内使用面积计算为每平方米________元，按建筑面积计算为每平方米________元;

　　2、价格稳定：出卖人承诺在认购合同签订后半年内相同户型的价格不得降低，同时亦不得将同幢的其他房屋以明显优于买受人的价格出售给其他买受人(差额应在合理范围内)，否则将认为是对买受人的歧视或价格欺诈，出卖人承诺并承认买受人有要求同等优待的权利，以多种价格中最低的价格结算价款。

　　3、交付时间：商品房交付时间为________年________月________日，广告所承诺的社区设施环境交付时间为________年________月________日。

　　七、签订《商品房买卖合同》：

　　1、协商时间：双方承诺将于________年________月________日就《商品房买卖合同》的内容进行协商，并将于________年________月________日前签订《商品房买卖合同》;

　　2、合同内容：《商品房买卖合同》的具体内容包括建设部示范文本的内容、出卖人提出的附加条款、买受人提出的附加条款、双方认为应当签订的其他条款;

　　3、买受人义务：如果出卖人有证据证明买受人未在本合同约定的时间内到达销售现场并就《商品房买卖合同》的内容进行协商，则视为买受人违约;

　　4、出卖人义务：如果买受人有证据证明买受人或者代理人已经在本合同约定的时间内到达销售现场，但出卖人未就《商品房买卖合同》的内容进行协商，则视为出卖人违约;

　　5、无过错：如果双方均未同意对方提出的关于《商品房买卖合同》的内容，导致《商品房买卖合同》最终未能签订，或者双方协商解除本合同，则双方均不承担违约责任。

　　八、履约责任：

　　1、权利瑕疵：如出卖人在本认购合同签订前或者《商品房买卖合同》签订前，将房屋出售或者抵押给其他第三人，则出卖人除返还双倍定金外，还应当赔偿买受人的1万元损失;

　　2、买受人违约：如果发生买受人违约的行为，买受人已经支付的元定金将归出卖人所有;

　　3、出卖人违约：如果发生出卖人违约行为，出卖人承诺将在三天内将买受人支付的双倍定金元以现金形式支付给买受人，否则每延迟一天将支付300元违约金;

　　4、双方均未违约：如果双方未就《商品房买卖合同》的内容达成最终协议，则出卖人承诺将在三天内将买受人已经支付的定金元以现金形式支付给买受人，否则每延迟一天将支付500元违约金。

　　九、合同生效及其他：本合同壹式陆份，双方各执叁份;双方签字盖章且买受人支付定金后生效;如双方发生争议，由_____________委员会_____________。

　　出卖人：________________买受人：________________

　　出卖人代表：________________买受人代表：________________

　　________年________月________日

房屋认购合同5

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲、乙双方在自愿、平等基础上，就甲方向乙方转让甲方在三五三八工厂草场坡三宿舍职工改造分配房的购买权一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将在三五三八工厂三宿舍福利分配购买房权转让给乙方，转让费为人民币壹拾万元整(100000元)。

　　二、乙方认同甲方单位制定的`关于改造分配房的认购方法，价款支付方式等相关规定，按厂方要求交纳购房款。

　　三、甲方应积极和三五一三工厂相关部门协商，在"改造房"所有权的变更中给予配合，直接将房屋的所有权人变更为乙方购买人拥有，以免在以后发生纠纷，变更后甲方再无任何干涉权，不得反悔。

　　四、此次购买权转让，经甲乙双方自愿商定确定，具有法律效力，是在双方公平、自愿并出自各自利益关系上确立此交易，签订此合同，必须双方共同遵守。那方悔约，那方赔偿对方壹拾万(100000元)的经济损失。

　　五、在甲方将房屋所有权户名变更过给乙方户名下后，乙方一次性支付给甲方全部转让购买权款壹拾万元整(100000元)。甲方如悔约什么时间悔约按什么时间当地房屋市场价加倍赔偿乙方。乙方如悔约，甲方只退乙方交到厂方的购房款和费用，壹拾万元(100000元)的转让款不退。

　　六、甲乙双方在履行本协义中如发生争议，应协商解决，协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁，或向所在地人民法院起诉。

　　七、在本协议执行过程式中，如发生问题，由双方当事人出面协商解决，与他人无关。

　　八、本协议一式两份，自双方签字后生效，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

房屋认购合同6

　　出卖人（以下简称“甲方”）：

　　认购人（以下简称“乙方”）：

　　根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

　　一、认购标的的基本情况

　　乙方所认购的商品房为甲方开发的.位于市区__________________________________________（以下简称商品房）。该商品房的建筑面积为平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

　　二、认购标的的价款

　　该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币元/平方米，房款计人民币元（大写：）。

　　三、认购款

　　乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币 ____________元（大写：）。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

　　甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。乙方在接到甲方的签约通知次日起日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。

　　甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

　　甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过日的，本认购书自行解除。甲方应当在本认购书解除次日起日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

　　甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

　　四、其他约定

　　在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

　　买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

　　五、附则

　　本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

　　本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　授权代表：授权代表：

　　证件号码：证件号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

房屋认购合同7

　　单位团购房屋指标转让合同

　　甲方(出售方)：身份证号码：

　　乙方(购买方)：身份证号码：

　　甲、乙双方在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方，由乙方以甲方名义购买该住房一套（包括地下停车位）。

　　二、该住房项目位于，具体位置以团购房合同为准。

　　三、该住房价格、面积以团购合同为准。

　　四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。

　　五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付，该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后，对该住房不再享有任何权利。同时，甲方仅为出售指标，对团购房产生的风险与责任均无责任，由乙方自行承担。

　　六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的`名义直接支付给收款单位，或由乙方通过甲方支付收款单位，或以其他方式支付，但无论以何种方式支付，甲方都只是名义上的付款人，实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。

　　七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内，及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方，以便乙方按时交纳，若因甲方的疏忽而未能及时通知，由甲方承担责任。若甲方及时通知后，乙方未及时交

　　纳，所造成的后果由乙方承担。

　　八、甲方协助办理相关房产证件时，户主名字应办理为乙方。

　　九、通过协商，乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币：(￥元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币： (￥元)，以上两项合计人民币： (￥元)。

　　十、乙方应在年月日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费，按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。

　　十一、因开发商或甲方单位原因，导致与开发商的团购合同内容变更，甲方不承担责任，且本转让合同不能解除。十二、甲乙双方不得擅自解除本合同，否则违约方向守约方支付违约金：壹拾陆万伍仟元整 (￥165000.00元)。十三、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，签订补充协议予以解决，或按国家有关规定处理。

　　十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示，从签订之日起生效。

　　甲方(签字认可)：联系电话：

　　乙方(签字认可)：联系电话：

　　现场证明人：联系电话：

　　年月日

房屋认购合同8

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲乙双方经过友好协商，在诚信、自愿、互利的基础上达成下列协议，并承诺共同遵守。

　　第一条：

　　甲方将按规定享有的资房)建筑面积住宅区(2m房屋一套，(实际面积以甲方认购条件的规定为准)认购权转让给乙方，甲乙双方约定转让费为元。

　　第二条：

　　付款方式。签订协议当天，乙方将转让费和甲方已支付给房地产开发商的认购金元一次性付给甲方。

　　第三条：

　　购房余款以及因购买房屋所产生的其它一切费用均由乙方支付。车库、车位，底下车位的认购权归乙方。

　　第四条：

　　房屋的具体位置及楼层按照确定。

　　第五条：

　　按照规定，购房合同户主填表写甲方姓名。共同所有人为乙方指定人。如果能够按照更名方式实现产权转移的，双方同意按照更名方式办理产权转移手续(注：产权转移手续所产生的费用由乙方承担)。如果不能够按照转移的，甲方以馈赠方式赠与乙方。更名方式实现产权相关规定的办法元，共计(人民币)

　　第六条：甲方的权力和义务

　　1.一次性享有房屋认购权转让费元。甲方在收到乙方支付的转让费时开具收条，移交单位有关房屋认购权的一切原始单据及房屋规划，设计图等资料，由乙方开具收条。

　　2.按照开发商和间内缴纳购房款，相关费用和办理相关的房屋认购手续。

　　3.协助乙方办理购房款手续，但实际购房人为乙方，协助乙方做好房屋的过户或更名事宜。

　　4.不再分享乙方因房屋价格变动所得收益。

　　5.甲方如有违约情况发生，应按照房款(含转让费)的双倍作为违约金赔偿给乙方。

　　6.甲方已收后，不能转让甲方名下该房给其他人，否则视为违约。

　　7.甲方名下的该期房具体位置及楼层一经确定，甲方不能擅自更换。否则视为违约。

　　第七条：乙方的权利和义务

　　1.履行本协议约定义务，交清各种费用，办完相关手续后获得约定房屋的认购权，并根据甲方在校资格及对应的`选房规定选择房屋的位置、面积及楼层。

　　2.承担因房屋过户或更名产生的一切费用。

　　3.乙方如有违约情况发生，应按照房款(含转让费)的双倍作为违约金赔偿给甲方。

　　4.乙方在付完转让费后不能继续履行协议，不能继续在规定的时间内按时按量缴纳购房款，相关费用和办理相关的房屋认购手续的，视乙方违约。

　　第八条：其它事项

　　1.若按政策和法律规定房屋不能通过更名方式完成产权转移，甲方不承担违约责任，实际产权归乙方所有。

　　2.在履行协议期间，甲、乙双方均应遵守协议秘密，不给对方造成不必要的影响或麻烦。

　　3.本合同适用于中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。协商不能解决的，依法向人民法院起诉。

　　4.甲乙双方都有及时提醒对方履行本协议的权利和义务。本协议经甲、乙双方签字后生效，甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利、义务清楚明白，并得到了甲方合法继承人的认同。双方按本合同之规定履行，所履行的权利、义务完成后，本协议即行终止。

　　5.因不可抗力、战争、非甲乙双方原因等因素造成协议标的房屋的损毁，本协议即行终止。甲乙双方均不承当责任。

　　6.其它未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

　　7.本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，证明人壹份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

房屋认购合同9

　　转让方（简称甲方）：受让方（简称乙方）：身份证号：身份证号：

　　电话号码：电话号码：

　　甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商，在依法、平等、自愿原则下签订本合同。

　　一、甲方将其单位（某某单位）准备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价元每平米，面积暂定平米，住房具体位臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准，甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围及时告知乙方，由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。

　　二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的所有资金（以甲方所在单位确定的金额为准）由乙方承担。每期缴款甲方应及时通知乙方，乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户（收款账号：，收款单位：，收款人开户银行：，款项用途：交购房款）。账户如有改动或需现金交款，以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后及时将存款凭证交甲方，甲方向单位开具收据后交乙方保管；如果是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方，甲方收款后打收据给乙方，待甲方向单

　　位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等所有相关购房手续，所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门需要这些手续，乙方应及时将这些手续交给甲方，甲方办完后及时将这些手续交还乙方。

　　三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。

　　四、甲方为乙方先代付第一笔定金（￥），缴款凭证先由甲方保管，等签订合同当日乙方支付甲方贰万元，同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。

　　五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币（￥），乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币（￥）交付甲方，余下的'人民币（）于某某单位补贴元钱到位时交于甲方（因甲方未在某某单位集资建房，因享受元补贴，此款项归属于甲方），甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。

　　六、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。

　　七、房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住，甲方不得妨碍乙方居住。乙方必须遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。

　　八、房屋能办理产权转移手续时，甲方立即将该房屋产权转移给乙方，乙方应给予必要配合，办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移成功时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的所有收据

　　退还给甲方。具备过户条件，甲方违反约定不转让，或者不配合乙方过户，退还乙方修建该房屋交付的所有资金。乙方违反约定不受让的，或者交纳购房款不足的，甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，甲乙双方应遵守并认真履行本合同约定，履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

　　甲方签字（捺印）：乙方签字（捺印）：签订时间：签订时间：

房屋认购合同10

　　[事件]

　　25万元订了5套别墅，开发商擅改规划，购房者要求双倍返还定金

　　20xx年5月，余女士看中了位于富阳银湖开发区某别墅楼盘的房屋，并与开发商签订别墅户型确认书，双方约定：余女士向开发商预定别墅五套，每套3000元/平方米，余支付定金每套5万元；开发商在收到定金60天后，对该别墅进行放样施工，余在放样施工前有权变更，60天后不作变更，开发商视为放样确认；在领出别墅预售证时，双方在此基础上正式签订预售合同，房屋认购协议是无效合同吗？。确认书签订后，余不久支付了定金25万元。

　　两个月后，因种种原因，开发商向余发放“规划设计优化调整后有关事项”的征求客户确认函一份，写明：户型、楼型、立面的设计可能会作适当的优化调整，原约定的位置不变，但建筑朝向和定位会作适当调整。如余女士在8月8日前不回复，视为放弃对房屋的预约，开发商将该房屋另行销售，返还原告定金并计同期利银行存款利息。

　　余女士在收到函后，即发出律师函，提出开发商因自身原因调整规划、设计和单体建筑，没有按约定在定金交付60天后对预订别墅进行放样施工，并推迟了交房期限，已构成严重违约，要求解除预约协议，并要求开发商双倍返还定金。为此，双方产生矛盾，开发商至今未施工建造。余女士上告法院，要求开发商双倍返还定金，并赔偿损失20万元。

　　法院认为，余女士明知开发商没取得商品房预售许可证，而与其签订了户型确认书，并在确认书中明确开发商在取得别墅预售证时，双方在此基础上签订预售合同，该确认书应认定为双方对预售合同的签订进行了预约。但同时认为，双方在不具备签订预售合同法定条件时，在确认书中约定购房定金条款，开发商向余收取购房定金行为违反了法律规定，应认定为无效。余女士要求双倍返还定金，没有法律依据，法院不予支持，但开发商应返还定金及支付银行同期贷款利息，法学论文《房屋认购协议是无效合同吗？》。余女士提出要求主赔偿经济损失20万元，法院认为证据不足，不予支持。

　　据业内人士介绍，现此案正在杭州市中级人民法院二审过程中。

　　[争论]

　　认购书究竟是不是有效合同

　　尽管几乎所有的楼盘都有签订房屋认购书的做法，但关于认购书是否有效的争论一直没有停过，据浙联律师事务所戴和平律师介绍，目前主要有两类观点。

　　认购书就相当于房屋买卖合同，违反国家规定，属无效合同。

　　虽然签署房屋认购书的目的，对购房人来讲是为了获得特定房屋一定时间内的优先购买权，对开发商来讲则是为了加强对购房人的`约束以增加交易机会，但从此类文件的形式和内容分析，实为房屋买卖或预售合同。理由如下：

　　一、文件符合（合同法）中关于合同须以书面形式订立的规定；

　　二、文件体现了合同主体、标的、价款等合同一般应包括的条款；

　　三、文件内容虽然简单，但根据项目批准文件、有关法律政策规定、商品房交易习惯以及开发商的宣传、展示内容等，文件所确定的房屋买卖完全可以实现；

　　四、文件中通常会对定金问题做出约定，根据我国现行法律规定，该定金具有证约作用，即能证明开发商和购房人之间存在房屋买卖关系；

　　五、虽然认购书、订单或认购协议中都会约定某一具体时间签订正式的房屋买卖或预售合同，但房屋买卖或预售合同没有强制使用文本，因此，签订正式的房屋买卖或预售合同完全是对认购书、订单或认购协议的细化、补充或变更。

　　《中华人民共和国城市房地产管理法》第44条规定，商品房预售应当符合下列条件：（一）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25％以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期；（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。而《商品房销售管理办法》第22条也规定：不符合商品房销售条件的，房地产开发企业不得销售商品房，不得向买受人收取任何预订款性质费用。因此，签订房屋认购协议行为显属违规，应认定为无效合同。

　　房屋认购协议是独立的担保合同，为有效合同。

　　要分析这类预售

房屋认购合同11

　　编号：

　　房屋认购协议书

　　双方当事人：

　　出卖人（以下简称“甲方”）：认购人（以下简称“乙方”）：

　　根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：

　　一、认购标的的基本情况

　　乙方所认购的商品房为甲方开发的位于市区__________________________________________（以下简称商品房）。该商品房的建筑面积为平方米。以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

　　二、认购标的的价款

　　该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币元/平方米，房款计人民币元（大写：）。

　　三、认购款

　　乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币 ____________元（大写：）。该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。且在签订本协议时表示甲方已收到

　　该款项。

　　甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

　　甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的.认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

　　四、其他约定

　　在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

　　买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

　　五、附则

　　本认购书未尽事宜，经甲、乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本认购书具有同等法律效力。

　　本认购书经甲、乙双方签字或盖章后生效。双方签订的《商品房买卖合同》生效后本认购书自行终止。本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力；

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　授权代表：

　　证件号码：

　　联系电话：

　　年月

房屋认购合同12

　　编号：_____________________

　　甲方（发展商）：___________

　　地址：_____________________

　　电话_______________________

　　乙方（认购方）：___________

　　姓名：_____________________

　　性别：_____________________

　　出生年月：________________

　　国籍：_____________________

　　现住址：_________________

　　身份证号码：_______________

　　电话：____________________

　　乙方拟预订_____________________商品房一套，经甲乙双方协商一致，达成以下协议：

　　一、认购楼宇位置______________位于______________.

　　乙方现认购_________________单元_______号房，建筑面积____________平方米（所有单位建筑面积均以_______市土地房屋管理部门查丈面积为准）。

　　二、楼价乙方可选择（A.一次性；B.分期；C.按揭）付款方式，

　　房屋单价为人民币_______元/平方米，

　　总楼价共计人民币_______佰_______拾_______万_______佰_______拾_______元整（小写：______________）

　　乙方在签订本认购书之日即支付甲方定金人民币____________元整（小写：）

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋认购合同13

　　合同编号：_________________

　　出卖人：_______________________

　　认购人：_______________________

　　本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序，双方经协商一致，可以直接签订商品房买卖合同。认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的，不适用本认购书。

　　出卖人：_______________________________________________________

　　通讯地址：_____________________________________________________

　　邮政编码：_____________________________________________________

　　营业执照注册号：_______________________________________________

　　企业资质证书号：_______________________________________________

　　法定代表人：____________________

　　联系电话：_____________________

　　委托代理人：____________________

　　联系电话：_____________________

　　委托销售代理机构： ____________________________________________

　　通讯地址：_____________________________________________________

　　邮政编码：_____________________________________________________

　　营业执照注册号：_______________________________________________

　　认购人：_______________________________________________________

　　（法定代表人）（负责人）：_______________

　　国籍：________________

　　（身份证）（护照）（营业执照注册号）（）：___________________

　　出生日期：______年______月______日，性别：_____________________

　　通讯地址：_____________________________________________________

　　邮政编码：______________________

　　联系电话：_____________________

　　（法定代理人）（委托代理人）：_____________

　　国籍：______________

　　（身份证）（护照）（）：_____________________________________

　　出生日期：______年______月______日，

　　性别：_____________________

　　通讯地址：_____________________________________________________

　　邮政编码：______________________

　　联系电话：_____________________

　　第一条基本情况

　　（一）认购人所认购的商品房（以下简称该商品房）为出卖人所开发的位于北京市_______区________项目中的第___________（幢）（座）___________（单元）（层）___________号房，朝向为：___________。

　　（二）该商品房的用途为：___________，建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_________平方米。

　　第二条销售依据

　　1．该商品房为预售商品房的，预售商品房批准机关为：_____________，预售许可证号为：________________________。

　　2．该商品房为现房的，房屋所有权证号为：_____________，国有土地使用证号为：_____________。

　　第三条价款与付款方式

　　（一）该商品房按照（套内建筑面积）计价，单价为________元/平方米，总房价款为___________ 元人民币（大写）。

　　该商品房按照（建筑面积）计价，单价为________元/平方米，总房价款为___________ 元人民币（大写）。

　　该商品房按照（套）计价，总房价款为___________ 元人民币（大写）。

　　（二）出卖人同意认购人按照下列第____种方式付款：

　　1．一次性付款。

　　2．分期付款。

　　3．贷款方式付款。

　　4．其他方式。

　　认购人选择第3种方式付款，认购人可以首期支付购房总价款的____％，其余价款可以向__________银行或住房公积金管理机构借款支付。

　　第四条认购定金

　　认购人应当自签订本认购书之日起______日内，向出卖人支付认购定金________元人民币（大写）；出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书，并有权将该商品房另行出卖给第三方。

　　认购人同意在支付定金之日起_____日内，与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。

　　第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的，出卖人有权解除本认购书。出卖人解除本认购书的，认购人已支付的定金不予退还，出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。

　　第六条认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自第四条第二款约定的'期限届满之次日起超过___日的，本认购书自动解除；双方也可以协商解除本认购书。出卖人应当在本认购书解除之日起___日内将已收取的定金退还认购人。

　　第七条出卖人在认购人支付认购定金之日起至本认购书解除之日止，将该商品房另行出卖给第三方的，出卖人应当向认购人双倍返还定金。

　　第八条该商品房的买受人为（本人）（同一户籍内亲属）（）：__________。

　　（若选择其他的，应在空格部位写出买受人姓名）

　　第九条其他约定

　　_______________________________________________________________。

　　第十条本认购书经双方签字盖章后生效，双方签订的商品房买卖合同生效后本认购书自行终止。本认购书终止后，认购定金应当（返还认购人）（抵作商品房价款）。

　　第十一条本认购书未尽事项，可签订补充协议。

　　第十二条本认购书一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。

　　出卖人（签章）：____________________

　　认购人（签章）：_______________

　　法定代表人：________________________

　　法定代表人：___________________

　　委托代理人（签章）：________________

　　负责人：_______________________

　　委托销售代理机构（签章）：__________

　　委托代理人（签章）：___________

　　签订时间：_________年_______月____日

　　签订时间：________年____月___日

　　签订地点：__________________________

　　签订地点：____________________

　　北京市建设委员会

　　北京市工商行政管理局

　　二〇〇五年二月

房屋认购合同14

　　一、销售许可

　　根据建设部《城市商品预售管理办法》第五条规定，买受人进行房屋预售应当具备并且已经具备如下条件：

　　1.交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书，号码为：___________________;

　　2.出卖人已经办理持有建设工程规划许可证和施工许可证，号码分别为：________________;

　　3.经过房屋销售许可机构______________，的批准，取得房屋预售(销售)许可证号码为_______。

　　二、广告承诺

　　1.买受人根据出卖人于________年________月________日刊登在________报第________版的广告，参考出卖人提供广告(包括文字、图片、音像资料、电子出版物、网络)，与出卖人就购买商品房一事进行协商;

　　2.出卖人承诺商品房及周边环境符合广告所描述之内容，双方就可预见的内容进行约定，如双方没有在涉及房屋质量、装修、周边环境等细节作出说明时，则出卖人提供或发布的广告及宣传品可作为合同的组成部分，出卖人承诺提供房屋符合广告宣传品中文字及图案的描述。

　　3.广告平面图中所列面积如无特别说明均为套内使用面积，广告中关于绿化园林的面积应当与房屋具有相同的比例;如实际情况与广告数量误差超过3%，如果此等误差显然不利于买受人，则买受人有权解除合同。

　　三、合同标的

　　本房屋位于________市________区(县)________路________号________楼________层_______室，目前处于正在施工(或已经完工)的状态，施工进度情况参照由出卖人提供的照片;房屋所在楼房共有________单元________层，买受人所购房屋以自然习惯计数处于_______单元________层，朝向为________。

　　四、购买过程

　　出卖人承诺买受人希望购买的第________楼________户已经与其他买受人签订了买卖合同致使买受人重新选择了目前本合同所约定的房屋;如果买受人发现原选住宅的认购合同晚于本认购合同签订的日期，则视为受到出卖人的歧视与欺诈，出卖人应当向支付买受人的违约赔偿责任为每平方米支付1000元违约金，或总额不低于10万元的补偿款。

　　五、房屋面积

　　六、房屋价格与交付

　　1.基本价格：买受人所购房屋价格为人民币________(大写：________元);按套内使用面积计算为每平方米______________元，按建筑面积计算为每平方米________元;

　　2.价格稳定：出卖人承诺在认购合同签订后半年内相同户型的'价格不得降低，同时亦不得将同幢的其他房屋以明显优于买受人的价格出售给其他买受人(差额应在合理范围内)，否则将认为是对买受人的歧视或价格欺诈，出卖人承诺并承认买受人有要求同等优待的权利，以多种价格中最低的价格结算价款。

　　3.交付时间：商品房交付时间为_______年______月______日，广告所承诺的社区设施环境交付时间为________年______月_____日。

　　七、签订《商品房买卖合同》

　　1.协商时间：双方承诺将于________年______月______日就《商品房买卖合同》的内容进行协商，并将于_______年______月_____日前签订《商品房买卖合同》;

　　3.买受人义务：如果出卖人有证据证明买受人未在本合同约定的时间内到达销售现场并就《商品房买卖合同》的内容进行协商，则视为买受人违约;

　　5.无过错：如果双方均未同意对方提出的关于《商品房买卖合同》的内容，导致《商品房买卖合同》最终未能签订，或者双方协商解除本合同，则双方均不承担违约责

　　八、履约责任

　　2.买受人违约：如果发生买受人违约的行为，买受人已经支付的________元定金将归出卖人所有;

　　九、合同生效及其他：

本合同壹式陆份，双方各执叁份;双方签字盖章且买受人支付定金后生效;如双方发生争议，由北京仲裁委员会仲裁。

　　出卖人：________________

　　出卖人代表：____________

　　买受人：________________

　　买受人代表：____________

　　______年______月______日

房屋认购合同15

　　甲方(卖方)：_____________身份证号__________ ___________

　　乙方(买方)：_____________身份证号___________ __________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋认购权签订本协议，以资共同信守执行。

　　第一条

　　甲方同意将本人合法具有的市直机关住房认购权转让给乙方，房屋建筑面积约120平方米(最终以产权登记的面积为准)。乙方对该房屋情况已充分了解，同意购买该房屋认购权。

　　第二条

　　转让金额：因该房屋尚在筹建阶段，甲方同意将该房屋(包括所附带的附属设施)认购权转让给乙方，转让价格为人民币：壹拾伍万元整(￥：150000)。房屋实际交付时产生的面积差异，均不影响本协议约定的转让价格。

　　第三条

　　付款方式：乙方共分三期付款，第一期转让费人民币贰万元整(￥：20xx0)乙方应于本协议签订时向甲方支付;第二期转让费捌万元整(￥：80000)乙方应于签订房屋购买合同时向甲方支付(该房屋购买合同由具备购房资格的甲方签订);第三期转让费人民币伍万元整(￥：50000)乙方应于甲方将房屋交付乙方使用时向甲方支付。

　　第四条

　　该房屋自甲方交付乙方之日起，乙方对该房屋享有使用权，乙方应承担业主及住户的各项义务(包括但不仅限于水电暖、物业及房屋维修等相关费用)，期间所产生的各项责任均由乙方承担。

　　第五条

　　本房屋的产权过户手续由甲方会同乙方联合办理，因办理产权过户产生的`税费及其他相关费用由乙方承担。

　　第六条甲方的权利和义务：

　　1、甲方应及时将选房、购房信息及有关规定和要求告知乙方，以便乙方及时了解和掌握。

　　2、房屋的选定按照售房方规定的办法确定，甲方有义务按乙方要求在甲方可选择的范围内确定房屋的具体位置及楼层。

　　3、甲方有义务协助乙方办理房屋购买及使用过程中需以甲方名义办理的各类手续。

　　4、该房屋未办理产权过户前，乙方拥有该房屋使用权，甲方不得将该房屋使用权转让他人，不得办理与该房屋产权相关的抵押贷款。

　　5、甲方应在该房屋具备产权转让条件后，全力配合乙方办理该房屋产权过户的相关手续。

　　6、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋无法交付使用且乙方无过失的，甲方应退还乙方已交付的购房款及房屋认购权转让费。

　　第七条乙方的权利和义务：