工程设备租赁合同集锦15篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家整理的工程设备租赁合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程设备租赁合同1
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行:
一、合同标的约定
自________年__________月__________日起,至__________年______月________日止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写):______________________元(¥:________);每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算。
表格:设备名称型号数量约定租金设备状况
设备名称规格型号数量租金设备(_元/每件)备注
二、双方的权利和义务
1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任;
2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担;
3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故,由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任;
4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿,生活用品自备;
5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的责任;
6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方;
7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方;
8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。
三、运输方式及费用承担
机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费______________元,退场费用由乙方自己负担。
四、其他约定事项
1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间,每月累计不超过__________天(含________天),甲方照付租金,超过____________天,甲方不再承担维修时间的台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除;
2、连续下雨________天(含______天),计机械租赁费;超出______天,不能正常使用机械的.,不再计算租赁费用,从当月租赁费用中扣除;
3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算;
4、其他事项:______________________________________________
五、违约责任
1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
六、合同生效方式
此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。
甲方:____________________乙方:____________________
日期:____________________日期:____________________
工程设备租赁合同2
甲方:____________________
乙方:____________________
因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:
一、设备:
数量:壹台,机械使用地点:
二、租赁期限(时间):自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的'租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金__元整(大写:__元)人民币,__工作时间为240小时/月,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收,甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间,超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时,仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。
四、甲方应该安排好机械作息时间,师傅一天工作9小时,超出9小时则补助司机加班费,每小时__元。
五、甲方不能按约定时间支付租金,乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作,租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。
六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的食宿,甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。
七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。
八、违约责任:由违约方负责。
九、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。
甲方:____________________乙方:____________________
日期:____________________日期:____________________
工程设备租赁合同3
尊敬的审判长、审判员:
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。
据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的`签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。
综上所述:
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
工程设备租赁合同4
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。
一、车型:(见表)
二、租赁使用地点:
三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。
四、机械设备租赁形式及结算方式:
1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;
2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;
3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;
五、甲乙双方的权利和义务
1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行;
2、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;
3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;
4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时,应提前采取,保证甲方工程的正常施工;
5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;
2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;
3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________
规格:_____________________
型号:_____________________
数量:_____________________
使用地点:______________________________________________
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的`食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程设备租赁合同5
出租方:(以下简称甲方)__________________________________________
承租方:(以下简称乙方)__________________________________________
依据《合同法》的有关规则,为清晰甲、乙两边的权力职责,依照平等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致,特签定本合同。
第一条、租借物的称号、数量、用处:
乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。
乙方租借甲方机械设备为:
设备类型数量产地编号现值租金/月
第二条、租借期限
乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备,视甲方持续租借机械,本合同除租借期限变为不定期外,其他条款持续收效,但甲方有权随时终止租借联系,并回收机械。
第三条、租金的核算和付出
1、租金每月为(大写) 元(小写 元),按月核算,每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金,末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金,未超25天则按日核算租金,每日租金按月租金除以30天核算。
2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班),每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻),确因作业所需超出____小时部分应视为加班,按超出作业小时数计收加班租借费,每小时租金按月租金除以240小时核算。
3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成罢工或者作业时刻削减等原因,除非合同还有约好外,皆不影响租金的核算,乙方仍要依约付出租金。
4、租金付款办法为:①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。
第四条、租借机械的交货和检验
1、租借机械在交货地址,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时,甲方不承当职责。
2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械,一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。
3、假如乙方未按前款规则办理检验,甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束,并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。
4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时,乙方应在交货当天,最迟不超越交货日期三天内,当即将上述情况书面告诉甲方,由甲方担任处理,不然,视为租借机械契合本合同及附件的约好要求。
第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当
1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养,使设备坚持杰出的运用状况,费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当,在_______元以上由甲方担任承当。
2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除,应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天,租金不予扣减。如超越三天,超出的`天数不核算租金,但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。
3、租借机械在装置、保管、运用等过程中,致使第三者遭受丢失时,由乙方对此承当悉数职责。
4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款,均由乙方承当。
5、机械租借期间,乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。
第六条、租借机械的运送办法及运费的承当
1、乙方指定运送办法为:①汽运( );②铁运( )。
乙方租借甲方机械,如租期缺乏 个月,乙方承当双程(进场及返程)运费,如租期在 个月以上,则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半,即进场费由乙方承当,离场费用由甲方承当。
第七条、甲方的权力和职责
1、甲方按约好交给租借机械,并在租借期限内确保租借物契合约好用处。
2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。
3、甲方为租借机械装备操作手____名,其每人工资_____元/月,由_____方担任承当,并担任组织操作手的食宿,其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责,但有必要遵守乙方的办理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。
4、乙方付出悉数的租金后,甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。
第八条、乙方的权力和职责
1、乙方有必要按合同约好付出租金。
2、在租借期间,本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权,没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间,非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。
3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时,乙方应供给无偿的人工机械效劳,离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续,离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。
4、乙方在租借期间应妥善保管租借物,未经甲方书面赞同,乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。
5、在租借期间,乙方如将租借机械转租给第三人,有必要征得甲方书面赞同。
6、乙方不得以任何理由对设备进行典当,不然形成的悉数结果由乙方承当。
7、未经甲方书面赞同,乙方不得告贷给甲方机械操作手,不然甲方概不认可。
第九条、违约职责
1、在租借期间,如租借物被第三人建议权力,甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。
2、乙方有必要按合同约好付出租金,不然,甲方有权停机待款,但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用,停机期间所形成的丢失均由乙方担任。
3、在租借期间,乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人,甲方除有权直接免除合同,要求乙方付出转租期间的租金外,还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。
4、未经对方赞同,任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
5、乙方未按合同约好付出租金时,甲方有权采纳下列办法:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金,直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失,则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;
(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同,乙方应偿还租借机械,不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。
第十条、争议的处理
凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议,甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理,由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。
第十一条、未尽事宜,两边另行洽谈处理,本协议一式两份,甲乙两边各执一份,两边签字盖章后收效。
出租方(甲方): 承租方(乙方):
托付代理人: 托付代理人:
工程设备租赁合同6
承租方: (以下简称甲方)
出租方: (以下简称乙方)
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。
二、设备使用地点及工程项目
G320湘潭绕城线一期及白云路工程
三、设备的所有权和使用权
1、已方拥有租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、租赁期限及租金结算方式
1、租期自20xx年9月5号至工程完工止。
2、设备租赁费按小时计算:300元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。
五、租赁设备的使用、维修、保养
1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。
2、设备操作机手每天24小时值班。
六、已方的义务
1、为甲方提供性能良好的`设备,及设备合格证等资料。
2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。
3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。
4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。
5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。
七、甲方的义务
1、负责提供已方机手的食宿,免费提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。
2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。
3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。
八、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。
十、未尽事宜
甲、乙双方另行协商解决。
本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程设备租赁合同7
甲方(承租方):___________________
乙方(出租方):___________________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上,就甲方场地及设施租赁给乙方使用的事宜,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:租赁期限租赁期限为:自____年____月____日起至____年____月____日止。活动完毕撤场。
第二条、租赁场地与设备
1、租赁场地位置位于,合计:___________________元
2、租赁标的物包括:____________________________________
第三条:付款方式
1、合同签订后,甲方支付乙方定金(合同金额的50%),¥大写人民币:___________________以给乙方。项目完毕后,甲方向乙方一次性支付合同余款,¥元(大写人民币:___________________),不得超过三日,此合同从双方签定之日起生效。
2、收款人资料开户银行:___________________
户名:___________________
账号:___________________
3、甲方支付乙方款项时,请认准乙方公司收据,并将收据或发票妥善保管。甲方若在无乙方收据或发票情况下支付了款项,按未付款处理。
第四条、甲方责任:甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天万分之五赔付滞纳金。
第五条、乙方责任:乙方应按本合同规定的`时间和地点将上述设备安装、调试好,确保活动期内正常使用。
第六条、未尽事宜:双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效。任何一方不得随意取消合同。
甲方:___________________乙方:___________________
签约代表:______________签约代表:________________
____年____月____日____年____月____日
工程设备租赁合同8
出租方:_______________________
承租方:_______________________
签订日期: 年 月 日
依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的'原则,双方就 机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、机械施工地点:
三、机械使用时间暂定 年,自 年 月 日起 年 月 日
四、租金及支付
1、租金及计算:租金 元/月。
2、租金支付:租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。
五、双方责任
(一)承租方
1、按合同约定及时付给出租方租金。
2、给出租方机械操作手提供食宿方便,其费用由出租方承担。
(二)出租方
1、按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。
2、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
3、提供机械相关资料。
4、服从承租方指挥,接受承租方检查。
5、负责机械维修、保养,提供24小时服务,满足施工需要。
6、操作人员持有效证件上岗。
7、因出租方操作人员造成的机械故障事故,出租方承担全部责任,给承租方造成的损失,由出租方进行赔偿。
六、其他约定事项
1、出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除合同。
2、本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。
3、本合同经出租、承租双方签字,方能生效。
七、本合同一式四份,双方各持两份。
出租方:签字(盖章):___________ 承租方:签字(盖章):___________
工程设备租赁合同9
出租方:(以下简称甲方)_______________________________。
承租人:(以下简称乙方)__________________________________。
根据《合同法》的有关规定,为明确双方的权利和义务,按照平等互利、诚实信用的原则,双方经协商一致。
第一条:租赁物的名称、数量和用途:
乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。
乙方租赁甲方的机械设备如下:
设备型号数量产地数量现值租金/月
第二条:租赁期限
乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后,乙方如需继续租用,应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签,机械设备未归还,甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外,本合同的其他条款将继续生效,但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。
第三条:租金的计算和支付
1、房租每月(大写)元(小写),按月计算,每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的,按月计算租金,最后一个月开工超过25天(含25天)的,不足25天的,按月租金除以30天计算日租金。
2、租赁期内,每天平均工作时间原则上不超过小时(相当于一个机班),每月累计不超过___小时(累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间)。工作需要超过_____小时的,视为加班,加班租赁费按加班工作时间计算,小时租金按月租金除以240小时计算。
3、除非合同中另有约定,否则租金的计算不受影响,如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间,乙方仍需按合同支付租金。
4、租金支付方式为:①现金(_________);②现金(_________)。甲方收到后应开具收据。
第四条:租赁机械的交付和验收
1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方(或其代理人)。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟,甲方不承担责任。
2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收,同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。
3、如乙方未按前款规定办理验收,则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收,视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。
4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的,乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日,立即书面通知甲方上述情况,并由甲方负责处理;否则,应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。
第五条:租赁机械的使用、修理、维护和费用
1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养,并保持设备处于良好的工作状态,费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件,乙方承担不超过人民币,甲方承担超过人民币。
2、如果乙方在工作中不能排除设备故障,乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天,租金不扣。超过三天的,超过的天数不计算租金,但必须经甲方经营者(经营者)签字认可。
3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失,乙方应承担全部责任。
4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。
5、在机器租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得转让工作地点。
第六条:租赁机械的运输方式及运费承担
1、乙方指定的运输方式为:①汽车运输(_________);②铁路运输(_________)。
乙方租赁甲方机械的,租赁期不足个月的,乙方承担双向(返回现场)运费;租赁期超过个月的,进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担,即入场费由乙方承担,退场费由甲方承担。
第七条:甲方的权利和义务
1、甲方应按约定交付租赁机械,并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。
2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。
3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责,但必须服从乙方的管理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。
4、乙方支付全部租金后,甲方应提供其居住地开具的应税发票。
第八条:乙方的权利和义务
1、乙方必须按合同约定支付租金。
2、在租赁期内,本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权,不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间,非因甲方原因造成的风险和责任(如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当,包括施工方在施工现场等),由乙方承担全部责任。)(如被盗、损坏或丢失,应根据机器的购买价格进行赔偿)。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。
3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时,乙方应提供免费的劳务和机械服务,并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的,退出时间以机械操作人员或运输单位(运输司机)确认的退出时间为准。
4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。
5、在租赁期间,如果乙方将租赁的`机器转租给第三方,必须获得甲方的书面同意。
6、乙方不得以任何理由抵押设备,否则一切后果由乙方承担。
7、未经甲方书面同意,乙方不得借钱给甲方的机械操作人员,否则甲方不予批准。
第九条:违约责任
1、租赁期内,如租赁物被第三方索赔,甲方应承担给乙方造成的一切损失。
2、乙方必须按合同支付租金,否则甲方有权停机支付租金,但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租(使用),停工期间造成的一切损失由乙方承担。
3、租赁期内,乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的,甲方有权直接解除合同,要求乙方支付转租期间的租金,并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。
4、未经对方同意,任何一方不得变更或非法解除本合同;如有违反,任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。
5、乙方未按合同约定支付租金时,甲方有权采取以下措施:
(1)要求乙方及时付清租金及其他费用,每逾期一天,乙方应按所欠租金的5‰支付违约金,直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的,乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任;
(2)如乙方逾期五天未付清租金,甲方有权终止本合同,乙方应返还租赁机械,否则,应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返还运费)。
第十条:争端的解决
因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决;协商不成的,由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议,乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。
第十一条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
出租方(甲方):_________承租方(乙方):_________
授权代理人:_________
地址:_________
工程设备租赁合同10
出租人(甲方):
承租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量:
第二条租赁物资的用途及使用方法:
第三条设备租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工,工期顺延。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前10日内,重新签订合同。
第四条租金、租金支计算方式:收取租金的标准:
第五条租金的`支付方式和期限:租金结算方式全部采用现金方式结算,每月30日结算租金。
第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。
第七条由甲方提供驾驶员1名,工资由甲方提供,食宿由乙方负责。
第八条本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
第九条争议的解决:设备租赁过程中,出现本合同未尽事项双方发生争议的,双方协商解决,协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程设备租赁合同11
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方租用乙方机械设备,经双方共同协商,达成如下协议:
1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏,按原价的80%赔偿。
2、机械设备名称、型号、数量: 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等,具体数量详见租赁清单
3、租凭时间: XX年00月00日——XX年00月0日
4、施工地点:
5、财务结算方式:
(1)计费方式及单价: 见租凭设备表
(2)甲方必须在规定的期限内付款,如逾期未付,乙方有权单方面终止合同的执行,所造成的一切损失由甲方负责,由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
6、有关约定:
(1) 乙 方负责提供设备操作者,操作者必须持证上岗,严格按照设备操作规程作业,并负责设备的日常维修保养工作。
(2)设备租凭期间,设备操作者的食宿由 甲 方负责。
(3)设备租凭期间,设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。
7、甲方责任:
(1)甲方必须为乙方设备的进场做好准备,提供必要的进场条件。
(2)甲方必须有专人负责指导设备的施工产生,但不能违章指挥,若由甲方人员违规指挥造成的.一切损失由甲方负责。
(3)甲方应负责设备的安全工作,若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
8、乙方复杂:
(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
(2)进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者,操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业,并遵守甲方的工作时间和工作安排,但有权对有关违章指挥提出异议。
(3)若乙方机械设备出现故障,乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的,经双方签认后,可免签当日台班费。
9、未尽事宜,由双方协商解决。协商不成,诉诸法律解决。
10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执二份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
经办人: 经办人:
签订日期: 年 月 日
工程设备租赁合同12
承租方:_________________(以下简称甲方)
出租方:_________________(以下简称乙方)
根据法律有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程地点、设备用途
1、工程地点:生态城项目部工地现场。
2、用途:根据施工现场作业要求。
第二条:租赁机械的名称、规格
1、_________________挖掘机一台。
2、进场时间:____________年____________月____________日。
第三条:机械操作人员
乙方为租赁机械配备操作手,并保证满足甲方施工进度要求,操作人员工资由乙方承担,甲方可安排操作人员的住宿,操作人员可在甲方员工食堂就餐,就餐费用按照甲方职工标准收取。
第四条:租赁期限
自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束,具体时间由甲方按照施工进度情况确定,期满后合同终止。
第五条:甲方的权利、义务
1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容,乙方应服从甲方的安排,若乙方不服从甲方的工作安排,甲方有权单方解除本租赁协议。
2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度,若因乙方违规操作发生事故,乙方应承担事故后果及损失,甲方有权解除本租赁协议。
3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记,甲乙双方必须每天核对机械使用时间,经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。
第六条:乙方的.权利、义务
1、乙方应妥善保管和使用机械设备,因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作,使其保持良好状态以保证甲方正常施工,保养发生的费用乙方自行承担。
3、乙方遵守甲方的各项规章制度,并负责办理机械及司机的一切保险,费用由乙方自行承担。
4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。
5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪,记录工作时间,每天与甲方核对。
6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间,如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。
第七条:其他事项
1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥,对于不服从甲方指挥的,甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。
2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务,影响甲方正常施工,甲方可拒绝支付租赁费。
第八条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交天津铁路运输法院诉讼解决。
第九条:合同生效
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。
承租方(甲方):__________________出租方(乙方):__________________
联系方式:_________________________联系方式:_________________________
____________年____________月____________日
工程设备租赁合同13
承租方(以下简称甲方):
出租方(以下简称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,特签订本合同。
一、设备名称、数量及规格型号:
二、设备使用点: 。
三、租赁时间:租赁期限暂定 个月(含节假日),设备起用和停用时间双方议定为:租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》,且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金,由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停,报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备,通知乙方设备出场之日起为止租日。
四、租赁价格及付款方式:
1、设备租赁费每月,不足月按天折算,租赁期间租金每30天结算一次,月结月清。
2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。
3、设备操作工由乙方负责安排,工资含在租赁费内,保证操作工持证上岗,按操作规程安全操作,工作时间满足甲方工程施工需要(上午6:30-11:30,下午13:00-18:00)。
五、所有权及使用权
1、设备在租赁期内,所有权属乙方,甲方享有使用权,但不得转让,转借或作为财产抵押。未经乙方同意,亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况,甲方应提供一切方便。
2、设备应购买保险,费用由乙方负责,乙方应严格按照升降机安全操作规程操作,并负责设备的日常维修和保养、检测,日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。
六、双方的权利和义务:
1、甲方的权利和义务:
1.1甲方负责施工升降机混凝土基础,乙方负责预埋件的预埋,技术质量符合乙方提供的图纸要求,并向乙方提供相关资料。
1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方),但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。
1.3施工升降机到工地后,如无法一次性安装到位,甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内,以便下次顺利安装。
1.4维护施工场所正常秩序,保证乙方人员、设备安全,承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。
1.5设备操作司机由乙方负责配备,操作人员必须持证上岗,遵守设备安全操作规程,甲方不得强令操作人员违章作业,并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。
1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。
1.7负责乙方进出场的.场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件,施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。
1.8施工升降机退场时,必须将施工升降机的相关资料退还给乙方,不得扣留。
2、乙方的权利和义务:
2.1提供符合国家标准,市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。
2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料,参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。
2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。
2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。
2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。
2.6甲方违约欠款,乙方有权停机,有权提前拆除租赁设备,并向甲方追索相关经济损失。
2.7乙方应在下班后或雨天,且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等,当设备出现突发故障时必须及时派人修理,排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的,扣除当天租赁费。
八、违约责任:
1、双方应严格履行合同条款,否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。
2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用,否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。
九、其它约定:
1、本合同管辖地为乙方所在地。
2、设备及操作人员均由乙方提供,若发生任何安全责任事故,均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。
3、本合同未尽事宜,双方协调一致后另补充规定,其补充规定与本合同具有同等效力。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程设备租赁合同14
签订日期:__________________________________ 合同编号:____________________________
承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________
出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________
根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________
规格:_____________________
型号:_____________________
数量:_____________________
使用地点:___________________________________________________。
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每xx均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的`使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
出租方(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
地 址:
电 话:
开 户 行:
帐 号:
税 号:
工程设备租赁合同15
甲方:____________________
乙方:____________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、工程承包范围:
机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。
二、承包方式与结算方式:
1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。
2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。
3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的'确认量按实计算。
三、工期:
实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿插进行施工。
四、质量标准:
工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。
五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。
六、其它:
1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。
2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。
甲方:____________________乙方:____________________
日期:____________________日期:____________________
【工程设备租赁合同】相关文章:
工程设备租赁合同04-10
工程设备租赁合同05-15
工程设备租赁合同模板07-11
工程设备租赁合同书06-22
工程设备租赁合同范本03-12
工程设备租赁合同15篇04-14
工程设备机械租赁合同模板10-28
工程设备租赁合同书02-06
工程设备租赁合同(15篇)01-06
工程设备租赁合同(精选6篇)04-09