分期协议书15篇

　　在当下社会，用到协议的地方越来越多，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的分期协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

分期协议书15篇

分期协议书1

　　甲方：中国银行股份有限公司

　　乙方：

　　为满足个人金穗贷记卡（信用卡）消费分期需求，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，就开展个人金穗贷记卡消费分期业务合作的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、甲方向符合农行分期条件的申请人提供消费分期应符合以下条件：

　　1、甲方为每位申请人提供个人金穗贷记卡消费分期的金额不超过商品总价款的70%。

　　2、分期期限最长不超过3年。

　　3、分期费率由甲方按照中国人民银行公布的`同期、同档次贷款利率和甲方上级行规定的浮动权限确定。

　　4、如甲方上级行公布的分期条件发生变化，另行签订协议。

　　二、甲方的权利义务

　　1、负责对分期客户借款资格进行前期调查、审查审批贷款以及贷款资金划转。

　　2、负责分期本息的核算。

　　3、负责按月向乙方提供欠款名单。

　　4、负责保管应保管的相关手续。

　　三、乙方的权利义务

　　1、乙方同意为申请人在甲方分期提供连带责任保证担保，责任范围、保证期间等担保义务以双方签订的担保合同或担保条款约定为准。

　　2、申请人须将所抵押物抵押给甲方，乙方协助甲方先于该抵押担保承担保证责任

　　3、乙方须在甲方指定的营业机构开立保证金专户，保证金余额不低于万元并不得低于乙方担保贷款余额的%，如保证金余额低于上述标准的，乙方应即时补足。

　　5、乙方担保的贷款任何一期还款额逾期时间超过天，甲方有权从乙方保证金帐户扣收逾期本息。

　　6、乙方配合甲方对申请人进行分期资格调查。

分期协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：

　　一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特1.8t帕、萨特2。8t共6台车辆停放乙方处修理。

　　二、甲方共欠乙方修理费用共计人民币元。协议签订之日起甲方

　　先行支付一万现金给乙方，剩下余款甲方以支票的方式分期一次性开具张支票向乙方支付，具体支付方式如下：

　　1、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx2、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx3、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx4、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx5、20xx年xx月xx日支付人民币xx元整（小写xx）支票号：xx

　　三、本协议签订时乙方将金杯、qq、别克共3台车辆交还甲方。

　　四、当第一张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交还捷达车辆给甲方。

　　五、当第二、第三张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交付车辆帕萨特

　　1.8t给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。

　　五、当以上所以款项支付完毕时乙方2日内交付车辆帕萨特2。8t给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。

　　六、上述支票开具后由乙方负责保管，交付支票后（不因甲方的`原因不能够兑现的）即视为乙方收到甲方款项，乙方不得在以任何的方式及任何理由再向甲方提出支付任何费用。乙方必须按照协议的约定及时的交付车辆给甲方，如不能够按时交付或再以各种理由扣押的每拖延一天按协议金额总数的百分之三收起滞纳金。

　　七、本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如协商不成，双方约定由广州市黄埔区人民法院管辖。

　　八、本协议一式二份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。

　　甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：日期：日期：

分期协议书3

　　甲方(债权人)：_____________

　　电话：_____________

　　乙方(债务人)：_____________

　　电话：_____________

　　乙方担保人：_____________

　　电话：_____________

　　为了不增加债务人偿还欠款的负担，不给债权人带来经济损失，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议：

　　第一条还款内容

　　1.还款金额：____________元(大写__________________元整。)

　　2.利率：_____________按照6个月分期支付欠款，月利率5%执行。具体每月支付欠款为：_____________元*(1+5%)=______元。

　　3.每月的还款时间：每月25号之前，逾期一天，每天以3元作为惩罚。

　　4.还款期限：乙方自签订此协议之日起至年月日全部还清债务。

　　第二条抵押物

　　乙方将作为还款的抵押，并提供文字材料证明。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利息为止。

　　第三条甲乙双方的义务

　　(一)甲方的`义务：

　　1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

　　2.在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。

　　(二)乙方的义务：

　　1.应按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款及利息。

　　2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的文字材料证明。

　　第四条违约责任及其它事项。

　　1.乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负违约全部责任。按照欠款本金的双倍给予甲方赔偿(即违约后，偿付甲方贰万肆仟元人民币)。

　　2.如果乙方出现逃逸或者去向不明联系不到本人，则剩余的欠款由担保人予以承担。

　　第五条本合同经担保人见证后生效。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，担保人留存一份。

　　甲方签字：_____________

　　乙方签字：_____________

　　乙方担保人签字：_____________

　　签约日期：_____________

分期协议书4

XXXXXXXXX公司：

　　本人（身份证：）于年月日购买了贵公司开发的和家园御和园幢单元室物业，并签订了《商品房买卖合同》，根据《商品房买卖合同》约定，本人应于年月日向贵公司支付购房款计人民币（大写）______元整（小写￥元整）现本人由于资金周转原因，特向贵公司提出分期支付以上款项，即年月日前支付人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整（小写￥元整），余款人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整（小写￥元整）于年月日前付清。本人承诺将按期支付以上购房款项，如发生逾期付款，本人同意按未付款项的每日千分之一向贵公司支付违约金；如逾期超过30日，本人同意贵公司可以自行解除所购房屋的《商品房买卖合同》，并由本人按房屋总价款的15 %支付给贵公司损失赔偿金，《商品房买卖合同》解除后，违约金和损失赔偿金直接从本人已支付的购房款中扣除。

　　在以上款项（含逾期违约金）未付清之前，本人同意暂不与贵司签订网上备案合同，不向杭州市房产交易产权登记管理中心申请登记备案，因此而产生的'所有后果均由本人承担。

　　本承诺书的内容与《商品房买卖合同》有不一致的地方，本人同意以本承诺书为准。

　　承诺人：

　　年月日

分期协议书5

　　出卖人(以下简称甲方)：_________

　　买受人(以下简称乙方)：_________

　　甲方作为济南君和电子有限公司在济南的校园代理，为解决部分学生购机一次性付款难的问题，本着自愿、平等原则，特签定本协议：

　　第一条标的物及数量

　　本合同的标的物为“OPPO”品牌____型号手机，数量部。

　　第二条价款及付款方式

　　价款总额为人民币_________元整。乙方应依照下列规定支付款项予甲方：

　　乙方于收到上述手机并验货后首付_________元予甲方，余款元自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间付清，每月_________日前各支付_________元。

　　第三条违约责任条款

　　乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的1%/每日支付甲方作为延迟履行金最新分期付款合同范本最新分期付款合同范本。

　　第四条所有权保留条款

　　本合同标的物于乙方在上述分期付款期间未全部支付价款及第三条约定的`迟延履行金时所有权仍属于甲方，待乙方付清全部价款及第三条约定的相应迟延履行金之时，手机所有权转移至乙方。

　　第五条期限利益丧失条款

　　乙方连续两次未支付到期价款，或者未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款和第三条约定的迟延履行金或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　第六条关于乙方身份信息核实

　　为降低甲方风险及保证该合同优惠政策惠及范围，乙方签订本合同前应将本人有效身份证及学生证交甲方核对其真实性，并提供乙方签字的复印件各一份于甲方保留。乙方对上述证件负有保证有效性与真实性的义务，如果乙方提供虚假信息则应向甲方承担缔约过失责任。

　　第七条交货及验货

　　(1)甲方应于本合同签订之时将第一条约定的手机交付乙方;

　　(2)乙方收到手机应先行调试并检查外观、附件及包装的完好性最新分期付款合同范本合同范本。

　　第八条维修条款

　　手机维修、更换、退货凭购机时的三包凭证由“OPPO”指定维修网点负责。

　　第九条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，向合同签订地的基层人民法院起诉。

　　第十条其他约定

　　1、本协议一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。本协议经甲乙双方签字后生效。对本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　2、因乙方违约甲方起诉所产生的诉讼费、律师费、差旅费由乙方一并承担。

　　出卖人(甲方)(签字)：_________买受人(乙方)(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　本合同签订地点：_________

分期协议书6

　　买受人：

　　出卖人：

　　买受人与出卖人现就首付款分期付款达成以下协议：

　　第一条、付款方式

　　买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整）；剩余首付款共计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整），买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，分期按以下时间付款：

　　第二条、买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未在分期付款期限内付款，按下列方式处理：

　　1、逾期在____日之内，自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行；

　　2、逾期超过____日的，出卖人有权解除本协议。出卖人解除本协议的，买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金。

　　第三条、关于房屋产权转移及产权登记的约定

　　1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的.权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。

　　2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。

　　3、在买受人未还清首付款前，出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权。

　　第四条、解除协议时相关事项的处理

　　若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，其他事项依法律程序解决；出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。

　　第五条、本协议连同附件页，一式份，双方各执一份。

　　买受人（签章）：出卖人（签章）：

　　________年____月____日 ________年____月____日

分期协议书7

　　甲方：____身份证：____住址：____

　　乙方：____身份证：____住址：____

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　一：乙方在xx年7月2 日向甲方借款人民币万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币 4万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

　　二：以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：

　　⑴从xx年至xx年 0月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

　　⑵从xx年至xx年 0月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　⑶从xx年至xx年 0月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　三:如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从xx年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

　　六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：____

　　甲方：____

　　乙方：____

　　地点：____

　　20xx年xx月xx日

分期协议书8

　　甲方(债权人)：(以下简称甲方)

　　乙方(债务人)：(以下简称乙方)

　　根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：

　　第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元(其中：工程款793633.18;损失费1705378.5;质保金468192.61;诉讼费、评估费25215+20000)，后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元(大写：贰佰肆拾万元整)。

　　第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：

　　1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款100万元(大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第二次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款80万元(大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准)，乙方第三次还款时间与数额：20___年12月30日前还工程款60万元(大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准)。

　　2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。

　　3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的`含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。

　　4、本协议还款数额包含[20___]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面(室外)、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款(240万)中支付。

　　5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票(不包括承兑支票)，不得以物抵债或其他任何方式的还款。

　　第三条、争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。

　　第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分期协议书9

　　卖房方（甲方）：

　　身份证号码：

　　购房方（乙方）：

　　身份证号码：

　　关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于________市________区牌楼巷7号院的单元房壹套，建筑面积______（平方米）以人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（￥_________元整）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。

　　二、甲方承诺：

　　1、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋，则必须取得其他所有共有人的同意出售书面文件。

　　2、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。

　　3、自签订本协议起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。

　　4、按照前述业务的'需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　5、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。

　　三、乙方承诺：

　　1、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。

　　2、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。

　　3、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。

　　4、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。

　　四、违约责任

　　1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　五、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　六、本协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　七、本协议壹式两份，双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

分期协议书10

　　甲方（债权人）：

　　地址：法定代表人：

　　乙方（债务人）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　丙方（保证人）：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方拖欠甲方运费数额、还款方式以及保证等相关事宜达成如下协议：

　　第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止xx年xx月xx日乙方尚欠甲方运费人民币xx元，利息xx元，合计人民币xx元（大写：xx）。

　　第二条、由于乙方资金困难，一直未履行该到期债务的还款义务，为保证甲方债权得以早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：

　　1、乙方承诺于年xx月xx日前偿还人民币xx元；

　　2、乙方承诺于年xx月xx日前清偿尾款人民币xx元；

　　3、如果乙方未按上述时间足额准时给付，除每日按4%向甲方加倍支付延迟履行期间债务利息外，甲方有权就乙方的违约行为通过司法途径予以救济。甲方因主张权利所产生的各项费用(包括并不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)均由乙方承担，同时乙方还须向甲方一次性赔偿所欠余款总额的15%，作为违约金。

　　第三条、保证条款

　　1、丙方自愿为本合同项下甲方对乙方所享有的债权承担连带保证责任。

　　2、担保范围：本合同项下甲方对乙方所享有的.债权本金、利息、罚息、违约金以及甲方为主张前述费用所发生的损失。

　　3、保证期间：主债务履行期限届满之日起2年。

　　第四条：其他约定

　　1、争议解决方式本协议未尽事宜，三方协商并补充协议为准，补充协议作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

　　2、约定管辖鉴于原运输合同签订地为上海市宝山区，解决本协议争议，由原运输合同签订地宝山区人民法院管辖。

　　3、合同的效力本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各执一份，备案贰份，三方签字生效，具有同等法律效力。

　　4、声明与承诺

　　4.1、甲、乙、丙、三方均已详细阅读本协议所有条款，三方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议

　　4.2、甲、乙、丙、三方一致同意本协议作为以给付为内容的债权文书，承诺对本协议进行公证，依法赋予并接受本协议强制执行效力。xx4.

　　3、甲、乙、丙有权签署本协议。

　　5、（以下无正文）

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　丙方（签字）：

　　xx年xx月xx日

分期协议书11

　　甲方：____身份证：____住址：____

　　乙方：____身份证：____住址：____

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　一：乙方在______年7月2日向甲方借款人民币_________万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币4万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

　　⑴从______年至______年_________月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

　　⑵从______年至______年_________月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　⑶从______年至______年_________月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

　　三:如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从______年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

　　六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　地点：_________

　　20______年______月______日

分期协议书12

　　甲方（债权人）：

　　乙方（债务人）：

　　担保人：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的.规定，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方装修工程款相关事宜达成如下协议：

　　第一条、甲、乙双方经财务对帐，确认截止年月日乙方尚欠甲方装修工程款人民币拾万仟佰拾元整（小计：元）。

　　第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：

　　1、乙方承诺于年月日前还清所欠工程款人民币计拾万仟佰拾元整（小计：元）。

　　2、从年月日起至还清全部欠款时止，乙方按月向甲方支付欠款人民币拾万仟佰拾元整（小计：元），并于每月日前支付；

　　3、如果乙方有一期未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余工程款向泰州市海陵区人民法院申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等）由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠工程款10%的违约金计元。

　　第三条、争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，甲、乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第四条、本协议自三方签字或盖章后生效。一式五份，甲、乙双方、担保方各执壹份。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年月日

　　担保方（签章）：

　　年月日

分期协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：

　　一、现甲方车辆金杯、QQ、别克、帕萨特1.8T帕、萨特2.8T共6台车辆停放乙方处修理。

　　二、甲方共欠乙方修理费用共计人民币元。协议签订之日起甲方先行支付一万现金给乙方，剩下余款甲方以支票的方式分期一次性开具张支票向乙方支付，具体支付方式如下：

　　1、20xx年月日支付人民币元整(小写)支票号：

　　2、20xx年月日支付人民币元整(小写)支票号：

　　3、20xx年月日支付人民币元整(小写)支票号：

　　4、20xx年月日支付人民币元整(小写)支票号：

　　5、20xx年月日支付人民币元整(小写)支票号：

　　三、本协议签订时乙方将金杯、QQ、别克共3台车辆交还甲方。

　　四、当第一张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交还捷达车辆给甲方。

　　五、当第二、第三张支票金额到达乙方账户后，3日内乙方交付车辆帕萨特1.8T给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。五、当以上所以款项支付完毕时乙方2日内交付车辆帕萨特2.8T给甲方使用并保证该车辆在维修质量保证期规定之内出现任何问题由乙方负责免费保修。

　　六、上述支票开具后由乙方负责保管，交付支票后(不因甲方的原因不能够兑现的)即视为乙方收到甲方款项，乙方不得在以任何的方式及任何理由再向甲方提出支付任何费用。乙方必须按照协议的约定及时的交付车辆给甲方，如不能够按时交付或再以各种理由扣押的.每拖延一天按协议金额总数的百分之三收起滞纳金。

　　七、本协议书履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如协商不成，双方约定由广州市黄埔区人民法院管辖。

　　八、本协议一式二份，均具有同等法律效力，本协议自签订之日起生效。

　　甲方(签字或盖章)：

　　乙方(签字或盖章)：

　　日期：

分期协议书14

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　_____年____月_____日，乙方购买甲方所开发的位于栋楼单元楼号商品房，建筑面积为平方米，甲、乙方签订了《商品房买卖合同》。该合同第六条约定以向甲方指定银行贷款方式付款，现因银行贷款无法办理，经双方协商达成如下补充协议：

　　一、甲乙双方约定将该合同第六条中向银行贷款方式付款改为乙方向甲方分期付款方式付款，删除《商品房买卖合同》中附件六关于付款方式的条款内容。

　　二、乙方所购商品房总价为人民币元(大写佰拾万仟佰拾元整)。首付款不低于总房款的%，即人民币￥元，(大写佰拾万仟佰拾元整);剩余房款为人民币￥元(大写佰拾万仟佰拾元整)。

　　三、双方约定乙方以分期付款的方式支付购房款，具体方式为：

　　1、在《商品房买卖合同》签订之日支付首付款￥元;

　　2、剩余房款人民币￥元在月内付清;

　　3、双方约定，剩余房款利率按银行同期贷款利率八折计算。乙方须于本协议签订之日的次月起每月20日之前向甲方指定的银行账户支付房款，本金人民币元/月，利息人民币元/月，合计人民币元/月。

　　4、甲方指定银行账户基本情况如下：

　　收款人：

　　开户行：

　　账户号：

　　甲方联系人：

　　联系电话：

　　办公室电话：

　　5、乙方须以购房本人账户向甲方指定银行账户付款，及时与甲方联系人电话联系并做好记录，凭汇款凭证、商品房买卖合同、本人身份证按年到甲方处换取正式收据;

　　6、甲方鼓励乙方提前还款，乙方如提前付清房款，应提前七日书面通知甲方，甲方对乙方提前付款时所剩余的房款不计收利息。

　　四、商品房交付及"两证"(《房屋所有权证》、《国有土地使用证》,以下简称"两证")的办理：

　　1、甲方在《商品房的合同》规定的日期内交房，如果违约按《商品房买卖合同》第十条处理;

　　2、乙方收房后仍需按照本协议约定的条款继续付款，如在付款期限内，出现恶意逾期(连续3个月逾期或累计6个月逾期并在收到甲方书面催款通知后一个月内仍未付款，如因乙方邮寄地址发生变化而导致无法寄达被退回，视为乙方已收到)，甲方有权将房屋收回另行出售他人并按照本协议第五条第2款处理，对已装修的房屋，装修款不予退还;

　　3、甲方在《商品房买卖合同》中约定的商品房交付之日起270日内代乙方办理完毕"两证"，在办理"两证"期间乙方要充分配合甲方办理"两证"，办理"两证"时应由乙方承担的`费用均由乙方自行承担。办理完"两证"后乙方应配合甲方办理该房屋的"两证"抵押手续，并将"两证"办理抵押后的他项权证交给甲方保存，该套房屋的"两证"由乙方持有。待该房款全款付清后，甲方应于乙方房款付清当日将该房屋的他项权证退还给乙方，并配合乙方办理该房屋的抵押注销手续。如因甲方责任不能办理"两证"，视为甲方违约并按照本协议第五条第1款处理。

　　五、违约责任：

　　1、甲方单方面解除合同，按总房价款的10%向乙方支付违约金，并将乙方已支付的房价款全额退还乙方。如遇房价上涨，甲方还需向乙方支付按照新价格计算的房价款与原房价款的差额。

　　2、乙方单方面解除合同，甲方按总房价款的10%扣除违约金后，甲方应将乙方已支付的剩余房款退还乙方。如遇房价下跌，乙方还需向甲方支付按照新价格计算的房价款与原房价款的差额。

　　3、乙方未按本协议约定的期限和方式支付剩余房价款及利息，连续3个月逾期或累计6个月逾期并在收到甲方书面催款通知后一个月内仍未付款的(如因乙方邮寄地址发生变化而导致无法寄达被退回，视为乙方已收到),视为乙方单方面解除合同，此种情形下，乙方除按照本条第2款的约定承担违约责任外，甲方依法向当地人民法院起诉，该房屋在房产、土地管理部门申请办理备案注销手续后另售他人。

　　4、乙方按本协议约定的期限和方式付剩余房价款及利息，乙方在分期付款期间，因甲方恶意原因导致乙方不能正常向甲方支付购房款，视为甲方单方面解除合同，并按照本协议的第五条第1款违约责任处理。

　　5、如因甲方未能向乙方出具购房发票导致不能办理"两证"，乙方有权解除合同按照本条第1款追究甲方的违约责任。

　　六、本补充协议与《商品房买卖合同》及其附件约定不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未约定的，以《商品房买卖合同》及其附件为准。

　　七、甲乙双方联系人联系方式如发生变动，应及时通知对方。

　　八、本补充协议与《商品房买卖合同》同具有同等法律效力。本补充协议及《商品房买卖合同》内、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自双方签字盖章之日生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　固定电话：

　　委托代理人(签字)：

　　联系方式：