电梯维保安全协议书（精选10篇）

相关推荐

电梯维保安全协议书（精选10篇）

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到协议书，协议书具有法律效力，确立某种法律关系。想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是小编整理的电梯维保安全协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

电梯维保安全协议书（精选10篇）

　　电梯维保安全协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方的权利和义务，保障维保业务的正常进行及相关人员的安全，依据国家相关法律法规的规定，结合我司维保业务实施的实际情况，经甲、乙双方协商一致，达成以下协议。

　　一、乙方必须保证所承接维保项目，维保期间相关作业人员必须持证上岗且保证证件的有效性、合法性。

　　二、乙方必须保证所承接维保项目，维保期间为相关作业人员缴纳五险和人身意外险，且保证五险和人身意外险的真实性、有效性，人身意外险保额应大于等于80万。

　　三、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规、行业标准及质监局和当地政府颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，严格按照甲方维保作业安全管理规章制度以及维保作业现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。乙方在电梯维保作业期间必须遵守甲方的各项安全规章制度，服从甲方安全、质量人员的'管理和监督检查，对违章作业人员甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。乙方在维保现场醒目位置应设置本单位的施工标志，悬挂安全警示标语、警示牌等。

　　（1）、维保期间，乙方是维保项目的安全管理主体，甲方根据属地管理原则负责安全质量监督检查。

　　（2）、维保期间，乙方应指定专职或兼职安全员，对维保项目进行巡回检查，及时制止违章行为、消除安全隐患。

　　四、乙方必须为现场维保人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，乙方对维保现场维保人员的工业卫生防治工作负责。

　　五、乙方应制定维保作业安全培训制度，定期对维保作业人员进行安全教育，并根据实际工作中发现的安全隐患提出具体安全防范措施。

　　六、乙方应至少指派一名人员做为安全管理人员并做好安全管理工作，如因乙方不服从甲方安全管理或违章作业造成的一切损失，由乙方负责。

　　七、甲乙双方安全管理人员相互联系，加强沟通，及时信息交流，共同搞好维保作业安全工作。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日生效至施工完成后自动失效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　年月日年月日

　　电梯维保安全协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保电梯日常运行、维保、施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《北京电梯安全监察管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议。

　　服务内容及双方责任：

　　一、乙方的责任

　　1、要加强对操作人员、维修人员安全，消防，治安教育，确保施工安全。要持证上岗，必须做到岗位证书与岗位人员人证相符，坚决杜绝冒名顶替工程做业。施工中要严格按照安全操作规程进行施工，不得发生人身和机械事故。因违规操作出现的人身和机械事故，由施工单位负全部责任。

　　2、施工工地必须配备必要的灭火器材，并由专人管理维护确保安全有效。施工过程中必须设置必要的防护措施，施工人员配备防护工具，确保施工安全，避免发生人身伤亡事故和机械事故。

　　3、施工人员不许以任何理由与业主(住户)发生矛盾和口角，如因此与业主(住户)发生矛盾和口角，给甲方造成的影响和损失，施工单位要负全部责任。

　　4、施工单位和施工人员必须接受当地公安消防部门和建设单位的安全检查管理。施工过程中因违规发生的各类安全事故由施工单位负责。

　　5、服务时应严格遵守甲、乙方有关的规章制度，加强管理，定期对操作人员培训、确保电梯安全运行。

　　6、根据国家标准及《电梯定期保养工作项目单》进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以保证设备的安全正常运行。

　　7、提供全天候的服务，并在接到甲方报修通知30分钟内赶到现场。

　　8、当发生设备故障及事故时立即通知甲方。

　　9、当发生人员被困时15分钟内赶到现场按应急程序进行解救。

　　二、乙方应遵守的作业规程

　　1、一般安全规定

　　(1)凡是上岗人员必须执证，熟知本工种安全作业规程，严禁酒后操作。

　　(2)电梯维修、保养、作业时必须挂“检修，保养”标牌。

　　(3)电梯维修作业，只允许开检修速度。

　　(4)饭上岗人员要正确使用防护用品，严禁穿拖鞋作业。

　　(5)电梯在保养或维修时禁止载客。

　　(6)一般不准在机房控制屏上强开门，防止伤人。

　　2、电梯维修保养工作安全操作规程

　　(1)在轿厢内工作

　　A、进入轿厢前，首先看清轿厢是否停在本层，防止踏空坠落。

　　B、在轿厢内检修保养时，严禁将外厅门敞开走车，检查操作盘各按钮应灵活可靠，急停开关是否起作用。

　　C、因故厅门不能关闭时，必须派专人监护或装好牢固可靠的防护栏，挂好明显警告牌，防止他人误入坠落。

　　D、在轿厢内检修时，身体各部位不得超越轿厢底坎以外的免刮伤、撞伤。

　　(2)在轿厢顶上工作

　　A、进入轿厢顶上以前，首先要看清轿厢是否停在本层理想的`位置上，不可只看楼层指示灯，即进入井道，防止踏空坠落。

　　B、电梯司机配合维修时要听从维修工的统一指挥，确保人员安全。

　　C、在任何情况下，不可跨于轿厢与厅门之间进行工作，更不可将身体某部位探于中间梁下，厅门口下及各种支架下进行工作。如确需要必须有切实可行的安全措施。

　　(3)在机房内工作

　　A、在机房内经行维修时，除因工作需要且有绝对把握外，必须将电源开关切断挂标示牌，并派专人看守。

　　B、因工作需要在机房操作轿厢时，必须与轿箱内或轿厢上的人员联系好，将轿厢门、厅门安全关闭，门锁作业正常方可开车。严禁在厅门敞开的情况下开动轿厢。

　　C、机房进行走车时必须与轿箱内的人员联系好，两人操作且断开电源。防止抱闸打开产生溜车，操作抱闸人员应断续工作并随时做好刹车准备。

　　D、接近带电体时，要有防护措施且有专人监护。

　　E、检查控制柜各器件时，一定要断电工作。

　　(4)在底坑工作

　　A、首先断开急停开关再下到底坑工作，如工作需要开车时，必须采取措施，确保安全，并派专人看管监护。

　　B、在检查换速和极限开关时，必须注意选好安全可靠的位置。

　　C、在底坑工作需要开车时，一定要站在安全位置，防止被随缆或平衡连兜倒。

　　3、故障情况下的安全操作规程

　　(1)电梯冲顶：电梯内如有乘客，工作人员要首先将动力电源断开，再将乘客按救援方法安全放出处理故障，放下轿厢。

　　(2)电梯蹲底：首先断开动力电源，按救援方法将乘客安全放出，如轿厢地坎高于厅门地坎超过60公分，则不允许轿厢内人员外出，采取安全措施将人放出。

　　(3)电梯不关门：在处理故障时，一定注意有随时走车的可能，此时不准载客，维修人员要注意电梯突然启动，以防伤人。严禁不关门走车，以防他人误入坠落。

　　(4)电梯不开门：听从维修人员的指挥，不要慌乱，然后再排除故障，轿厢停于不安全位置，不要开门。

　　(5)在任何情况下严禁在机房短接门锁接点开车。如因工作需要，只允许短时间在专人监护下，但应尽量抓紧时间排除故障，拆除短接线恢复正常。

　　三、甲方责任

　　1、负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

　　2、保养维修时给予乙方合理的充分时间。

　　3、认真贯彻执行国家及北京市有关电梯设备的法律规章规程和标准并组织具体实施。

　　4、主持编制特种设备各种管理制度，操作规程和常规检查计划并对执行情况进行检查。

　　5、检查和纠正电梯设备运行中的违章行为。

　　6、管理电梯设备技术档案和相关技术资料。

　　7、编制定期检验计划并组织落实。

　　8、检查电梯操作人员维修人员培训和复查情况。

　　9、传达贯彻监察机构下达的安全监察指令。

　　10、发现电梯存在安全隐患需要停止使用的，有权作出停止使用的决定，并立即报告本单位负责人。

　　四、本协议一式贰份，甲、乙双方各保存壹份。

　　五、本协议自双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20____年__月___日

　　电梯维保安全协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，就乙方对甲方正在使用的.__套________自动感应门进行维修和保养达成如下协议：

　　一、甲方如发现自动门有故障，本市内乙方必须在接到维修通知后24小时内到达现场处理或电话联系最早处理时间，未按时按30元/次从维保费用中扣除。

　　二、自动门主机维护与保养、活动门页止摆器、密封胶条、自动门主机内部各种紧固件螺丝一年内免费保修和更换。

　　三、协议期间乙方因维保产生的服务费、出差费和其它费用由乙方自理。

　　四、甲方支会乙方自动门维修保养费￥：__________元/年，大写：______，款项甲方一次性付清；

　　五、甲使用的自动感应门如需更换配件，费用由甲方自行承担，如甲方选用乙方提供的配件，乙方应以最优惠的价格提供。

　　六、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　七、本协议有效期有壹年，自20__年______月__日至20__年______月__日止。到期如需续签，由双方另行签订。

　　八、本协议一式贰份，甲方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：甲方（签章）：

　　法定代表人（授权代表人）：法定代表人（授权代表人）：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　电梯维保安全协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了使用户安全、正确、方便地使用电梯，保证电梯能正常运行，现经甲、乙双方磋商协定，就甲方所服务的内的电梯维护保养达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　一、电梯型号及保养费用

　　二、合同期限及付款方式

　　1月一方欲终止本合同，均应于本合同终止前提前一个月书面通知对方，如双方未曾依上述规定提出终止合同，则必须在合同期满时方能终止本合同。

　　2、付款方式：按月支付。

　　三、保养等级内容

　　A级保养：保证保养电梯的安全正常使用，定期检查调整个安全部件及各活动部件，并定期进行清理润滑(依据电梯保养周期表内容执行)。提供全天24小时应急修理服务，在维保期内乙方负责免费提供为保证该设备安全正常使用所需要的所有电梯配件更换及维修产生费用(电梯的装修、照明更换除外)，负责实施技监局年检前后的整改工作，并达到质检局的`各项年检标准(但年检费用由甲方承担)。

　　四、保养期内甲、乙双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1) 甲方按合同要求按时付款。

　　(2) 甲方应按电梯操作规范，合理、安全、正确地使用电梯，避免出现人为的损坏；

　　(3) 在电梯使用过程中发现故障或异常情况应立即停止使用，并及时通知乙方；

　　(4) 尽可能为乙方人员提供有关保养、维修的各种方便，以便尽快地使设备恢复正常运作；

　　(5) 前述电梯及其附件均为甲方财产，应由甲方负责保管，乙方只负责执行一切有关保养维修服务。

　　2、乙方职责

　　(1) 乙方须向甲方提供营业执照、组织机构代码证及相关的维修许可证、作业人员证等相关复印件(加盖单位公章)，并且在每个电梯中张贴维修人员的电话号码及“乘客须知”提示牌；

　　(2) 以顾客满意为最高目标，提供一流、优质服务；

　　(3) 每月至少两次对电梯进行维护保养；

　　(4) 定期向甲方报告保养设备的运行情况，零部件使用情况，易损件的更换情况，并做好详细记录，每月甲方汇报一次；

　　(5) 提供各部件润滑(运行系统、传动系统)以及整机运行情况检查；

　　(6) 检查调整各项机件及安全保护系统；

　　(7) 指导甲方操作及正确使用设备；

　　(8) 以电梯保养周期表的内容实施保养。

　　五、保养工作中的免责范围：

　　1、在保养合同期内，因甲方人为或恶意造成的安全事故或使用不当引起的零配件及电器元件严重损坏等情况，其费用由甲方承担，并承担乙方的修理人工费；

　　2、因不可抗力因素如自然灾害、战争或其他公共设施损坏造成的电梯整修和零部件的更换由甲方负责；

　　3、由于现行的适应于电梯设备的法令、法规变化而必须进行的工作，而这种法令法规的变化生效于甲方与本公司签订合同日期之后，对于这种变化，乙方负责及时通知甲方。

　　六、其他

　　1、若乙方在履行本合同过程中因电梯故障造成的任何设备、财产、人员

　　2、乙方应安排有经验的专业人员对电梯进行维修、维护，在维修、维护过程中，因操作不当或疏忽、失职造成人员伤亡的，由乙方承担全部法律责任，及赔偿义务。

　　3、违约责任：甲乙双方任何一方违约，违约方除赔偿守约方因违约造成的损失外，还应承担本合同总标的金额20%的违约金。

　　4、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　5、本合同正本连同附件共5页，本合同及其附件未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　6、本合同一式三份，由甲、乙双方各执一份，雅安市特种设备检验所备案一份，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　电梯维保安全协议书 5

　　甲方人名：（以下简称发包方）

　　乙方人名：（以下简称承包方）

　　为了搞好电梯售后服务质量，提高用户的满意度，让公司更好地开拓市场，并能发挥维保人员的积极性，努力做好总职工作，经双方协商，签定以下责任制度和奖励办法。

　　一、承包工作责任制与发包方履行义务：

　　（1）承包方须遵守国家特种设备管理的有关法律和公司的各项规章制度，持证上岗。

　　（2）承包方在维保工作中严格遵守和履行《特种设备安全监察条例》

　　（3）承包方工作中严格按照发包方与客户签定的《电梯维护保养合同》中乙方责任和《电梯日常维修保养记录单》上对应的名细，实施维保工作，且工作中不包含零配件和大、中修、整改及请款收帐。

　　（4）每部电梯每月不少于2次维护保养，并做好有用户签名的记录单/ 季度和年度维修记录表。确保电梯正常运行，并能顺利通过年审。

　　（5）维保人须与用户相关人员搞好关系，服务态度要让用户满意。对于不能及时赶至现场时，应立即通知公司配合，公司将另派员去维修，配合单次记录到公司整改项目需要配合中，以劳动抵除或从维保费中扣除50%台次。

　　（6）维保人如果在维保中遇到本人技术和能力处理的事情，应立即通知公司，公司另行处理。

　　（7）维保人的交通费用、食宿费用、通讯费用、社保费用均自理。发包方只承担合同期内，每年为承包作业人员购买《特种作业人员意外伤害保险》。

　　（8）维保人须保障出行、现场作业的`自身安全，以及他人的安全。由于操作不当或违犯法律而造成事故，一切责任自负。

　　（9）自协议生效后，维保人不得再接其它电梯公司的维保养业务，以免影响本职工作，不得擅自离岗或炒更。

　　（10）维保人任务不足或任务超量应及时向总部报告，便于及时调整。其中发包方必须保证，承包方每年每月有足一百台以上被保养电梯，来保证承包方利益。

　　（11）在合同期内发包方按物价上涨趋势，以单台梯承包价120元的 8%每年递增一次每台梯的维保费。

　　（12）必须要24小时服务，接到维修通知在道路允许情况下必须2小时内到达。

　　二、奖罚制度：

　　（1）维保人接到新电梯给总部保养，总部奖励一至两个月的保养费。

　　（2）维保人所保养的电梯因服务不到位丢失的，将处以一个月保养费的罚款。

　　（3）配合总部对保养电梯进行中修换件给予总额10%的奖励。

　　（4）维保人提供新安装业务的，一经成功给予一定业务提成，提成比例视价格而定。

　　（5）维保中所需要更换配件，一律报告公司报价更换，（个别紧急情况，小额配件，征得公司同意后，自行处理，但应尽快回公司交清维修配件单。）严禁私自更换收取用户费用，否则罚款100元。

　　（6）对于客户提出的问题不能及时处理，或电梯带病运行、不能及时处理或反馈给公司的，每次罚款50元。

　　（7）对于持证质检员、安检员提出的维保问题不及时处理的，每次处罚 100元，对于违反操作规程或不穿戴安全防护用品，每次处罚50元。

　　（8）每月3日前乙方回总部上月工作情况，交清上个月维保工作记录。以便核算维保费。逾期不将维保记录单、换件单及时交予总部，对记录缺损或不全，将每张记录单处罚50元。

　　（9）发包方每月15日前结算承包方工资款项。

　　（10）合同生效期为三年，如有一方违约，须提前两个月告知对方，并罚违约金五千元。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　电梯维保安全协议书 6

　　发包人(以下简称甲方):

　　承包人(以下简称乙方)：

　　承包项目总负责人:

　　承包项目现场主管:

　　为维护甲乙双方合法权益，推动公司整体向前发展，甲方自年月日起将项目承包给乙方，双方本着互利共赢、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合项目实际订立本协议。

　　一、承包项目：

　　二、承包方式：

　　三、承包项目奖金：

　　四、工期要求：

　　自年月日工人实际开工日(即实际进场之日)起算，至年月日止(最终以甲方现场验收与技术协议要求达到的各项指标相符)，全部工期天。

　　五、质量管理要求：

　　主合同规定的符合国家质量验收标准及规范要求和业主合理的质量控制项下的约定。

　　六、现场管理要求：

　　1、施工现场环境清洁度应基本符合公司内部管理的要求，乙方必须保持现场整洁，对场地相关机器设备及零部件做好规划，对承包人员做好安全及素质教育工作；

　　2、乙方必须在每一个重大、紧要工作环节指派项目组长亲临现场指挥，防止错误施工而返工、人员调度不灵而误工及现场安全事故的出现。

　　七、安全管理要求：

　　1、乙方违反《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》以及公司安全生产相关操作规程导致的安全事故，由乙方全部承担损害赔偿责任，因甲方劳动保护措施不全及施救不力出现的工亡或工伤，甲方承担事故的连带责任，但经双方认可的可以免责的`事由除外；

　　2、无法预测或不可控制的意外伤亡事故的处理按建设行政主管部门《建设职工伤亡事故处理办法》执行。

　　八、项目部资金使用原则：

　　1、多劳多得，有奖有罚；提前奖励，推后处罚。

　　2、工程款拨付

　　(1)工程款由公司代扣相关税费后直接拨付给项目部。

　　(2)项目负责人必须按月发放农民工工资，不得拖欠，如发生农民工到公司反映项目部工资没有按时支付的情况，公司代扣部分工程款，用于支付项目部拖欠的农民工工资，并处罚项目部主要负责人。

　　3、工程完工后，由项目负责人上报公司综合管理部批复后由财务部拨付工程尾款；

　　4、奖罚比例

　　(1)提前完成：乙方按时、按质、按量提前完成承包项目，可以优先进入下一个项目的承包；

　　(2)推后完成：扣除非正常的延误时间后，按工程造价的2%扣除；超过20天，按照合同约定，承担公司损失的10%。

　　九、其他约定：

　　1、乙方在公司指导下安排生产进度，承包过程中不得将承包项目另行转包给他人，在不损害双方利益前提下乙方实行辅项目分包，必须提前15天征得甲方同意；禁止乙方将其承包的全部项目肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　2、乙方不得以任何理由阻止甲方对项目进度及项目质量的监督和检查。乙方向甲方提交的检查项有：

　　(1)、项目进度表；

　　(2)、项目生产、安全、质量、管理工作报告。

　　3、甲方对乙方负有提供人力资源、生产材料、设施设备、生产用具、生产场地、生产辅助性资金、办公资料、劳动保护等的协助义务，一旦甲方出现违约行为，乙方可据此顺延项目进度。

　　4、乙方对全体承包人可实施先进的生产激励措施，根据生产情况，乙方可灵活安排员工加班或调休。

　　十一、本协议与主合同各一式二份，双方签字后生效，其他未尽事宜由甲乙双方协商后另行补充。

　　十二、协议履行后，单方对协议的个别条款存在争议或异议，除主合同外，内部承包协议引致的纠纷不诉诸法律，由双方或第三方介入进行调解，调解不成的，按份承担各自损失。

　　发包方(盖章)：承包方负责人(签字)：

　　委托代理人(签字)：项目承包成员(签字)：

　　____年__月___日____年__月___日

　　电梯维保安全协议书 7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、本合同经双方代表签字盖章后生效。

　　二、服务范围

　　甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务：

　　1、_______________的建筑物名为_______________的小计_______________台;

　　2、_______________的建筑物名为_______________的小计_______________台;

　　3、_______________的建筑物名为_______________的小计_______________台;

　　4、_______________的建筑物名为_______________的小计_______________台;

　　三、服务期限

　　自_______________年______月______日起至________________年______月______日止，为期____________年。

　　四、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，只需另行计费。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供____________天，24小时全天候应急处理服务。

　　五、服务内容及双方责任

　　1、乙方的责任

　　1.1本合同的服务方式为小包保养，服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。

　　1.2每月二次派技术人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范,按<电梯定期保养工作项目单>(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　1.3提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后25分钟内赶到现场，特殊情况半小时内到达。

　　1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的.免费调换。

　　1.5因保养不当停梯，若在七个工作日内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费;在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

　　1.6配合政府部门对服务期内的设备实施年检，并对因保养不当而产生的整改项目进行免费整改。

　　1.7当发现或发生非保养责任事故时，应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时，有权通知甲方停止使用该设备。

　　2、甲方的责任

　　2.1负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

　　2.2保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。

　　2.3使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。

　　2.4为维护乙方的技术权益，以以坏换新的方式购买乙方的专用部件。

　　2.5负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。

　　2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。

　　2.7服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

　　六、服务费用

　　根据服务形式和服务内容，保养费为：

　　电梯编号_______________(甲方)电梯型号数量_______________(台)_______________层站载重_______________kg速度_______________m/s每月每台保养费_______________(人民币)年合计_______________(人民币)

　　年度电梯保养费总计(大写)：

　　七、付款方式：

　　甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用总额的_______________%，共计人民币_________________;余下款项在服务期结束前一次性付清。

　　八、本合同不承担项目

　　1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。

　　2、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

　　九、其他

　　1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

　　2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。

　　4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

　　5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。

　　6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

　　7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。

　　8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。

　　10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。

　　11、任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

　　12、本合同一式肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方：_______________单位名称：_______________(章)

　　乙方：_______________单位名称：_______________(章)单位名称：_______________(章)

　　地址：_______________

　　委托代理人：_______________

　　联系人：_______________

　　电话：_______________

　　邮编：_______________

　　传真：_______________

　　开户银行：_______________

　　帐号：_______________

　　签约地点：_______________

　　签订日期：_______________

　　电梯维保安全协议书 8

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　甲乙双方于年月日签署了《______协议》(以下简称为“原协议”)，现经双方协商一致，就提前终止原协议相关事宜达成如下条款：

　　第一条合同终止

　　1、双方一致同意，“原协议”于年月日提前终止。

　　2、双方一致确认，就原协议终止，互不产生违约责任。

　　第二条服务问题

　　1、本协议签署生效后甲乙双方不存在关于新三板股份改制、新三板挂牌等相关合作和财务顾问关系。

　　2、本协议签署生效后甲方可另行聘任其他任何公司或机构担任与乙方在“原协议”中担任相同或类似的角色，甲方无需履行“原协议”并无需承担由此给乙方造成的相关损失。

　　3、本协议签署生效后甲方仍可与______律师事务所、______会计师事务所保持合作关系，乙方无权干预。

　　4、协议提前终止后，甲乙双方签订的.《______保密协议》中第3、4、5、6条仍需严格遵照执行。

　　第三条费用问题

　　1、甲方已向乙方支付人民币______元(大写：______万元)已涵盖在本协议约定的终止日之前甲方应付乙方的全部费用。

　　2、本协议生效后甲方无需再向乙方支付任何费用(包括但不限于股份改制财务顾问费用、新三板推荐挂牌费用等其他费用)

　　第四条争议解决

　　1、因本协议所引起的有关争议，双方应友好协商解决;

　　2、协商不成应向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

　　第五条其他约定

　　本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，由双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______(盖章) 乙方：(盖章) _______

　　代表人：_______(盖章) 代表人：(盖章) _______

　　日期：_______ 日期：_______

　　电梯维保安全协议书 9

　　甲方：_______

　　乙方： _______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《电梯监督检验和定期检验规则》《电梯使用管理和日常维护保养规则》等要求，为确保电梯安全、可靠运行，并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中的权利与义务，甲乙双方本着“平等、自愿、合法”原则，经友好协商，签订本合同。

　　一、项目情况

　　工程名称：

　　地址：

　　二、合同期限：

　　三、维护保养内容：

　　1、乙方根据甲方的实际需求并根据国家及行业现行法律、法规、条例等提供维保服务。

　　2、电梯日常维护保养期限：乙方根据《电梯日常维护保养规则》严格执行半月、月、季度、半年及年度定期对电梯进行维护保养工作，保养工作完成后交甲方相关负责人对保养单进行签字确认后存档。

　　3、电梯年度定期自检：乙方根据《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》严格执行电梯年度定期自检。乙方在电梯安全检验合格有效届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告，经甲方签字确认，并向济宁市质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检

　　4、电梯年检及费用：乙方负责按期向质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检并进行组织工作，甲方承担年检费用。

　　四、付款方式：拨款节点及拨款金额如下表，乙方需在拨款节点前3日向甲方按拨款金额提供发票，甲方在拨款节点后7日内将款项汇入乙方指定账户。

　　五、甲方的权责

　　1、甲方提供的电梯必须具有政府主管部门颁发的有效的《安全检验合格标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对其拥有合法的委托维保的权利。

　　2、在本合同有效期内，甲方负责电梯及附属设备的使用管理，并配备经过专业培训的设备管理人员。甲方管理人员应对乙方的工作进行确认，并在作业表签字确认。

　　3、在本合同有效期内，在乙方履行本合同规定的任何工作时，甲方有责任提供适当工作环境，务必使其完成工作。

　　4、甲方如发现设备出现任何故障应立即停用，且及时拨打乙方的急修电话通知乙方，并提供有关细节，使乙方能够顺利排除故障。

　　5、甲方应配合乙方进行年度安全、性能检查。如存在非保养原因存在的问题，甲方应根据乙方的建议进行整改或委托乙方整改，委托乙方整改的费用由甲方另行支付。上述不安全隐患未完全处理完毕前，该电梯应处于停止运行状态，否则因此发生的安全事故由甲方承担。

　　六、乙方的权责

　　1、保证电梯安全运行

　　2、实施维护保养驻点服务，但修理及保养时必须有2人及以上持证人员作业

　　3、须提供全年365天×24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通

　　4、应按相关要求进行调整、点检、注油、润滑、清洁、修理等维修保养工作。每次工作完毕，乙方维保人员应请甲方管理人员在维保记录上签字确认。

　　5、当发生或发现非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

　　6、配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

　　7、如遇不可抗力因素造成的电梯或零部件损坏，乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换，但甲方应向乙方另行支付材料费及人工费。

　　8、指导甲方完善各项电梯安全管理制度

　　9、非维保原因造成故障需要更换配件的，乙方应列出维修项目、费用，以估价单的形式报与甲方供其做出决定。

　　10、乙方必须保证所有更换配件均为原厂原装配件。

　　七、违约责任

　　1、驻点服务的项目维保人员，在接到一般故障或事故报警后60分钟内到达现场，如遇突发事件(如楼内给水、采暖、消防管道等给排水设施严重渗漏)，应在15分钟内到达现场，超出时间引起的'事故或损失应由维保单位负责，

　　2、对电梯困人事故要求自接到报警后30分钟内必须把人员从轿厢中救出，对于非需更换配件的故障要求在1小时内排除，对需更换配件的故障在合理时间内解决。

　　3、因保养不当导致电梯停止运行，若在7日内不能恢复的，招标人将免付该台设备一个月的保养费，在15日内不能恢复的，招标人将免付该台设备服务期限内的保养费。

　　4、配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　5、因保养不当造成事故或导致业主投诉或索赔的，所有费用由乙方全部承担。

　　八、其它

　　1、后附乙方免费提供维保配件清单、易损及非易损配件价格表

　　2、本合同书在执行中发生争议，以双方协商解决为原则，协商不成可向服务地人民法院诉讼解决。

　　3、其他未详尽事情甲乙双方可签订补充协议。

　　本合同书一式四份，甲乙双方各持两份，加盖双方公章有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　电梯维保安全协议书 10

　　发包方：_______________

　　承包方：_______________

　　发包方承包方于___________年___________月___________人签订了《___________工程装饰施工合同》(合同编号：___________，以下简称“施工合同”)，因_________________原因，经双方协商一致，就解除施工合同事宜，签订本协议。

　　第一条双方一致同意解除施工合同，施工合同于___________年___________月___________日正式解除。

　　第二条施工合同解除后，对于已经施工的工程，双方同意(描述对于已经施工的.内容、工程材料、临时设施等的处理方式等内容)。

　　第三条(描述工程款、已付款项等的处理方式)

　　第四条(描述一方对合同解除的过错，是否需要向对方进行补偿、补偿费费用是多少，如何支付等内容)

　　第五条因本协议所引发的争议，双方协商解除不了的，可向某某仲裁委员会进行仲裁(或者约定有利于己方的诉讼法院)

　　第六条本协议一式__________份，每方各执__________份。

　　发包人：___________;

　　承包人：_______________

　　法定代表：_______________

　　法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________

　　签订地点：_______________

　　签订日期：_______________

【电梯维保安全协议书】相关文章：