买卖合同

样品买卖合同

时间:2023-02-26 09:24:18 买卖合同 我要投稿

样品买卖合同(通用15篇)

  随着法律知识的普及,合同的法律效力与日俱增,它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的样品买卖合同,希望对大家有所帮助。

样品买卖合同(通用15篇)

样品买卖合同1

  甲方:_________________________

  地址:_________________________

  法定代表人:___________________

  ____编码:_____________________

  联系电话:_____________________

  传真号码:_____________________

  乙方:_________________________

  地址:_________________________

  法定代表人:___________________

  ____编码:_____________________

  联系电话:_____________________

  传真号码:_____________________

  第一条 合同标的

  1.1 甲方同意同乙方购买,且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格)

  1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作,由甲方提供必要配合。

  1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分,若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。

  第二条 价格

  2.1 合同设备的价格(以下称为:合同总价)为:_________,价格清单详见附件一。

  2.2 上述合同总价是固定的。

  第三条 付款条款 合同

  第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付:

  3.1 预付款:在本合同生效后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。

  3.2 交货款:在合同设备交货后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。

  3.3 验收款:在合同设备验收后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。

  第四条 合同设备的交货

  4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内,(此周__为最晚交货设备的周期),由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

  4.2 乙方应于交货日____日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方,通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积,以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后,应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。

  第五条 合同设备的检验

  5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后____日内在进行。双方应指派代表参加检验。

  5.2 设备开箱检验合格后,双方签署验货合格证书。

  5.3 如双方认可的合同设备的小缺陷,并不影响设备性能,双方仍然签署验货合格证书,但乙方应立即采取措施修复缺陷。

  5.4 如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷,缺陷或与合同规定不符,双方代表将签署一份详细报告,该报告将作为甲方要求乙方进行更换,修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任,乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任,乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。

  第六条 保证与赔偿

  6.1 乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。

  6.2 乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同,详见附件。

  6.3 保修期内,乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后,应尽快将更换设备自费运至甲方。

  6.4 如果因乙方原因不能按照合同

  第四条的要求按时交货,甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失:从迟交货

  第三周起每周按迟交货物总价的0.5%(百分之零点五)计,不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。

  6.5 如果甲方未按合同

  第四条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为:从规定的付款日次日起,按应付未付合同款额以每日0.5‰(万分之零点五)计算滞纳金,滞纳金总额不超过本合同总额的5%。

  6.6 如果由于非乙方原因造成合同执行延迟,则交货周期相应顺延。

  第七条 不可抗力

  7.1 如果双方中的任何一方因为不可抗力,如:战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行,则合同执行相应延迟,延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

  7.2 受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。

  7.3 受影响的`一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方,并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。

  第八条 仲裁条款

  8.1 所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决,如果不能通过友好协商解决,则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。

  8.2 仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

  8.3 仲裁费用由败__承担。

  8.4 仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。

  第九条 保密条款

  9.1 双方同意,在任何时候,不论是合同有效期内还是合同终止以后,对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。

  9.2 一方保证,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何

  第三方(包括单位、个人,也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意,对方是秘密信息的独家拥有有者,将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

  9.3 一方应只在下述情况下,方可使用秘密信息:

  (1)出于评佑、论证将承担工作的需要;

  (2)出于履行本合同的需要。

  (3)不论如何,秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意,不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给

  第三方。

  9.4 一方除经按本合同许可外,不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证,在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的机密性与专有性,并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整,根据此项保证,一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。

  9.5 本条款构成独立的保密协议,本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

  第十条 合同的生效、解除和终止

  10.1 本合同签约双方授权代表签字、盖条日期,即本合同的生效日期。

  10.2 如果发生以下情况,可以视为合同解除或终止:

  (1)一方进入解体或倒闭阶段;

  (2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

  (3)本合同已有效、全部得到履行;

  (4)双方共同同意提前解除合同;

  (5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止。

  第十一条 其他

  11.1 本合同壹式二份,双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  11.2 对本合同条款的任何修改、变更或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的补充文件,具有同等法律效力。

  11.3 任一方均不得向

  第三方公开透露合同内容,除非事先征得对方的同意。但是,如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。

  11.4 未尽事宜由双方另行协商决定。

  11.5 本合同均按《中华人民共和国合同法》执行。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________ 代表(签字):

  ________年____月____日 ________年____月____日

样品买卖合同2

  出卖人:__________________(以下简称甲方)

  买受人:__________________(以下简称乙方)

  兹为__________________货物买卖,经双方同意议定条件如下:

  第一条 乙方向甲方订购____________货物,如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件,甲方应于______日内交付乙方。

  第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

  因此致乙方受有损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。

  第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

  第四条 买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

  第五条 乙方预知届期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应付赔偿之责。

凭样品买卖合同精选<spanhttps://p.9136.com/1c/l/allimg/<p>  第六条 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此乙方致受有损害者,更得请求赔偿。</p><p>  第七条 货价如有升降变动的.,各不得主张增减,或借故解除合同等情况。</p><p>  第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 ______种方式解决:</p><p>  (一)提交____________仲裁委员会仲裁;</p><p>  (二)依法向人民法院起诉。</p><p>  第九条 其他约定事项:________________________</p><p>  本合一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。</p><p>  出卖人(甲方):____________</p><p>  买受人(乙方):____________</p><p>  __________年______月______日</p><h2>样品买卖合同3</h2>
<p>  买方:xxx (下称甲方) 卖方:xxx__ (下称乙方)</p><p>  地址:xxx__ 邮编:_____ 地址:xxx__ 邮编:_____</p><p>  电话:xxx__ 传真:_____电话:xxx__ 传真:_____</p><p>  电子邮箱:xxx</p><p>  电子邮箱:xxx</p><p>  甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。</p><p><strong>  第一条 名称、品种、规格和质量  </strong></p><p>  1、名称、品种、规格:  xxx__ (应注明产品的牌号或商标)。</p><p>  2、质量,按下列第( )项执行:  </p><p>  (1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。</p><p>  (2) 按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。</p><p>  (3) 按双方商定要求执行,具体为:  xxx___(应具体约定产品质量要求)。</p><p><strong>  第二条 数量和计量单位、计量方法  </strong></p><p>  1、数量:________ 。</p><p>  2、计量单位和方法:xxx。</p><p>  3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:xxx__。</p><p><strong>  第三条 包装方式和包装品的处理:</strong>  _________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)。</p><p><strong>  第四条 交货方式:  </strong></p><p>  1、交货时间:_______。</p><p>  2、交货地点:_______。</p><p>  3、运输方式:_______(注明由谁负责代办运输)。</p><p>  4、保 险:_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。</p><p>  5、与买卖相关的单证的转移:xxx_。</p><p><strong>  第五条 验收:  </strong></p><p>  1、验收时间:_______。</p><p>  2、验收方式:  ______(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。</p><p>  3、验收如发生争议,由___检验机构按___检验标准和方法,对产品进行检验。</p><p><strong>  第六条 价格与货款支付:  </strong></p><p>  1、单价:____;总价:_________(明确币种及大写)。</p><p>  2、货款支付:  货款的支付时间:xxx__;  货款的支付方式:xxx__;  运杂费和其它费用的支付时间及方式:xxx。</p><p>  3、预付货款:________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。</p><p><strong>  第七条 提出异议的时间和方法:  </strong></p><p>  1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或  约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出  异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。</p><p>  2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。</p><p>  3、乙方在接到甲方书面异议后,应在____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。</p><p><strong>  第八条 甲方违约责任:  </strong></p><p>  1、甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。</p><p>  2、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。</p><p>  3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。</p><p>  4、甲方逾期付款的`,应按逾期货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期付款的违约金。</p><p>  5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。</p><p>  6、甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。</p><p>  7、其它约定:xxx___。</p><p><strong>  第九条 乙方的违约责任:  </strong></p><p>  1、乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。</p><p>  2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。</p><p>  3、乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。</p><p>  4、乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之____计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日,甲方  有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。</p><p>  5、乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。</p><p>  6、货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。</p><p>  7、乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后____日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。</p><p>  8、其它:xxx_____。</p><p>  <strong>第十条 不可抗力:</strong>  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。</p><p><strong>  第十一条 争议解决:</strong>  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。</p><p>  <strong>第十二条 附加条款: </strong> </p><p>  xxx。</p><p>  xxx。</p><p>  xxx。</p><p>  <strong>第十三条 其它事项:  </strong></p><p>  1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后____日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。</p><p>  2、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿  额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。</p><p>  3、本合同自________年____月____日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。</p><p>  4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。</p><p>  5、双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的____日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。</p><p>  6、本合同正本一式___份,双方各执___份;合同副本一式__份,分送______等单位。  </p><p>  甲方:xxx</p><p>  乙方:xxx  </p><p>  受权代表:(签字)______</p><p>  受权代表:(签字)_______ </p><p>  委托代理人:(签字)_____  </p><p>  本合同于________年____月____日订立于____(地点</p><h2>样品买卖合同4</h2>
<p>  甲方(卖方):北京XX公司</p><p>  乙方(买方):</p><p>  一、基本情况:</p><p>  二、 质量标准:每件艺术品样式、材质、规格等均要与在甲方店内  观看实物为同一物品。</p><p>  三、 付款方式:现金或银行卡转帐</p><p>  四、 运送:甲方负责运送,运送费用由甲方承担。甲方应在交货时  督促乙方对物品的各项指标进行核对,如乙方发现问题需当场提出,甲乙双方协商解决,运送过程中发生的损坏由甲方承担。</p><p>  五、 违约责任:若甲方未能按乙方规定的时间规格交货(交货时间  以全部货款到账的`____日内为准),每延误一天,甲方需向乙方支付全部合同金额3%的违约金。</p><p>  六、 合同争议解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双  方协商解决,协商不成的依法向当地人民法院诉讼解决。</p><p>  七、 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合  同执行期间双方如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同样法律效力。</p><p>  甲方(签章):  签订日期:________年____月____日</p><p>  乙方(签章):签订日期:________年____月____日</p><h2>样品买卖合同5</h2>
<p>  发包人(甲方):_____委托代理人:_____电话:_____</p><p>  工程设计师:_____</p><p>  电话:_____</p><p>  依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:</p><p><strong>  第一部分:工程概况</strong></p><p>  第1条、工程地点:___________</p><p>  第2条、工程内容及做法</p><p>  (详见工程施工项目确认表及报价单)。</p><p>  第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:</p><p>  (1)承包人包工、部分:包料(详见报价单),发包人提供部分:材料(详见报价说明);</p><p>  (2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。</p><p>  (3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。</p><p>  第4条、工程期限_______天;</p><p>  开工日期_____________年_____________月_______日;竣工日期_____________年_____________月_______日。</p><p>  ___________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。</p><p><strong>  第二部分:施工图纸</strong></p><p>  _____________元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。</p><p><strong>  第三部分:发包人义务</strong></p><p>  第1条、开工前三天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;</p><p>  第2条、提供施工期间的水源、电源;</p><p>  第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等),并承担相关费用;</p><p>  第4条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;</p><p>  第5条、施工期间发包人仍需部分:使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;</p><p>  第6条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、阶段验收、竣工验收。</p><p><strong>  第四部分:承包人义务</strong></p><p>  第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;</p><p>  第2条、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;</p><p>  第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。</p><p><strong>  第五部分:工程变更</strong></p><p>  第1条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。</p><p><strong>  第六部分:材料的.提供</strong></p><p>  第1条、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。需要保管的,发包人应作好密封标志,并交由现场管理人员保管;</p><p>  第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。</p><p>  第三条,所提供材料保证_____年内不掉色。</p><p><strong>  第七部分:工期延误</strong></p><p>  第1条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:</p><p>  (1)工程量变化和设计变更;</p><p>  (2)发包人同意工期顺延的其他情况;</p><p>  (3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;</p><p>  第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。</p><p><strong>  第八部分:质量标准</strong></p><p>  第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。</p><p>  第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。</p><p><strong>  第九部分:工程验收和保修</strong></p><p>  第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:</p><p>  (1)隐蔽工程验收;</p><p>  (2)水电工程完工;</p><p>  (3)中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算;</p><p>  (4)ICI漆工程完工。</p><p>  承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。</p><p>  第2条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。</p><p>  第3条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。</p><p>  第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为_____月,保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为______月。</p><p>  第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。</p><p>  严重工程质量问题是指在正常使用条件下:防水工程出现3处以上渗漏;</p><p>  暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);</p><p>  墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2以上的涂料表层脱落;</p><p>  吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);</p><p>  墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;</p><p>  地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外);木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。</p><p><strong>  第十部分:工程款支付方式</strong></p><p>  第1条、双方约定按以下方式支付工程款:</p><p>  第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。</p><p><strong>  第十一部分:违约责任</strong></p><p>  第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。</p><p>  第2条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。</p><p>  第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。</p><p><strong>  第十二部分:合同争议的解决方式</strong></p><p>  第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。</p><p><strong>  第十三部分:几项具体规定</strong></p><p>  第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。</p><p>  第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。</p><p>  第3条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。</p><p><strong>  第十四部分:附则</strong></p><p>  第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。</p><p>  第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。</p><p>  第3条、合同附件为本合同的组成部分:,与本合同具有同等法律效力。</p><p>  备注:</p><p>  (1)从竣工验收之日计算,保修期为______年。</p><p>  (2)保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修,并根据本协议的规定对发包人进行赔偿;</p><p>  (3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。</p><p>  (4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。</p><p>  发包人签字:_____</p><p>  承包人签字(盖章):_____</p><p>  日期:_____年_____月_____日</p><h2>样品买卖合同6</h2>
<p>  卖方(甲方):________买方(乙方):________</p><p>  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子法》及相关法律法规规定,为明确双方权利义务,经双方协商一致,达成如下协议:</p><p>  第一条:数量、价格数量:自行车总数(含双人车)总数为辆。价格:合计总额为________元(大写:万仟佰拾元整)。</p><p>  第二条:交货方式及期限选择下列方式执行:合同签订后,甲方于____月____日在某某地点交车(包括现车、车锁、维修工具)乙方于____月____日某地。</p><p>  第三条:付款方式及期限选择下列方式执行:合同签订后,乙方支付甲方定金____元;甲方交货后,乙方于____月____日支付价款,定金抵作价款。乙方付款后,甲方应当开具收款凭证。</p><p>  第四条:违约责任1.一方迟延交(提)货或迟延支付价款的,应当每日按照迟延部分价款的'____%向对方支付违约金。</p><p>  第五条:争议解决发生的争议,由双方协商解决;也可以请求调解;或选择以下几种方式解决:</p><p>  1.提交仲裁委员会仲裁。</p><p>  2.依法向人民法院提起诉讼。</p><p>  第六条:本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式___两__份,甲方___~___份,乙方___~__份,具有同等法律效力。</p><p>  卖方(甲方)___________</p><p>  地址(住址)_______</p><p>  联系电话_______________</p><p>  买方(乙方)__________</p><p>  地址(住址):__________</p><p>  联系电话____________</p><p>  签订地点_________________签订时间________年____月____日</p><h2>样品买卖合同7</h2>
<p>  卖方:________(下称甲方)</p><p>  地址:____________________</p><p>  邮编:____________________</p><p>  电话:____________________</p><p>  传真:____________________</p><p>  电子邮箱:________________</p><p>  买方:________(下称乙方)</p><p>  地址:____________________</p><p>  邮编:____________________</p><p>  电话:____________________</p><p>  传真:____________________</p><p>  电子邮箱:________________</p><p>  兹为设备买卖,经双方同意议定条件如下:</p><p>  第一条乙方向甲方订购________设备,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件,甲方应于________日内交付乙方。</p><p>  第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于XXX通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时,乙方可请求赔偿。</p><p>  第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。</p><p>  第四条买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清,甲方可将货停止交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。</p><p>  第五条乙方预知届期不能付款的',可于XXX通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应尽赔偿之责。</p><p>  第六条甲方所交付设备,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,乙方有损害者,得请求赔偿。</p><p>  第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。</p><p>  第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。</p><p>  第九条其他约定事项:</p><p>  _____________________________。</p><p>  第十条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。</p><p>  出卖人(甲方)(签章):_______买受人(乙方)(签章):_______</p><p>  ___________年_________月_____日___________年_________月_____日</p><p>  签订地点:_____________________签订地点:_____________________</p><h2>样品买卖合同8</h2>
<p>  甲方:</p><p>  法定代表人:</p><p>  住所地:</p><p>  传真:</p><p>  邮编:</p><p>  乙方:</p><p>  有限公司</p><p>  法定代表人:</p><p>  住所地:</p><p>  传真:</p><p>  邮编:</p><p>  甲乙双方经过协商,就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜,达成如下一致:  </p><p>  一、买卖标的和数量:  甲方将下列货物卖与乙方:  名 称</p><p>  规格或型号</p><p>  品 牌</p><p>  生产商</p><p>  数 量  </p><p>  二、单价和货款总额:  双方约定的价格条款是:  本合同总价款为人民币 万元  </p><p>  三、交货时间和交货数量:  交货时间为;  美批次交货数量的限制是:  </p><p>  四、交货地点、运输方式和运输费用的承担:  双方确定的交货地点为____市 路 号;  运输方式为:  运费由乙方承担,但是已经合并计算入本合同的货物单价中  </p><p>  五、质量标准和验收条款:  双方约定的质量标准是:  封样的方式和保存:  乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收,验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。</p><p>  六、包装和标签:  双方确定的包装材料和方式是:  货物标签商定为:  </p><p>  七、损失风险:  货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担,其后的损失风险由乙方承担  </p><p>  八、货物所有权:  在乙方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前,甲方拥有对出卖货物的所有权,乙方有义务保证不因乙方的原因而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。</p><p>  九、货款结算和支付:  结算和支付期限为:  支付方式为:  </p><p>  十、知识产权:  甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的知识产权,否则因此而造成乙方损失的,甲方予以充分赔偿。</p><p>  十一、保密条款:  有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容,以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密,包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等,双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。</p><p>  十二、合同的变更、解除和终止:  双方协商一致并达成新的条款时,可以变更本合同;  任何一方违约,对方在追究违约方的违约责任的'同时,有权决定是否解除本合同;  在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时,本合同得以终止</p><p>  十三、违约责任:  交货迟延的违约责任  验收迟延的违约责任:甲方交货日期得以顺延并由乙方承担损失风险,同时按日支付违约金 元;  货款支付迟延的违约责任;  交货不合格时的违约责任:  违反保密条款的违约责任:支付违约金  万元,但是如果违约方因违约而获得的利益或者守约方遭受的损失大于 万元时,上述款项应当如数赔偿给守约方</p><p>  十四、合同的生效:本合同经双方签章后生效。</p><p>  十五、争议的解决:  因履行本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成时,提交原告住所地的人民法院裁决。</p><p>  十六、合同文本:  本合同一式二份,双方各执一份。</p><p>  十七、文书和意见的送达地址:  双方明确本合同注明的联络方式是合适的,任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行,除非经对方的书面确认才得以变更。</p><p>  甲方:</p><p>  法定代表人:</p><p>  乙方:</p><p>  法定代表人:</p><p>  ________年____月____日</p><h2>样品买卖合同9</h2>
<p>  上诉人(原审原告)xxxx空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。</p><p>  法定代表人李xx,董事长兼总经理。</p><p>  委托代理人汤x,xxxx空调工程有限公司职员。</p><p>  被上诉人(原审被告)xxx房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。</p><p>  法定代表人吴xx,董事长。</p><p>  委托代理人安xx,xxx房地产开发有限公司职员。</p><p>  上诉人xxxx空调工程有限公司(以下简称xx空调公司)因与被上诉人xxx房地产开发有限公司(以下简称xxx房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初字第20453号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后,依法组成由法官周荆担任审判长,法官芦超、郑亚军参加的合议庭,于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。</p><p>  xx空调公司在一审中起诉称:XX年9月13日,xx空调公司同xxx房地产公司签订1份工矿产品购销合同,价款为: 21 000元。当时双方约定:xx空调公司送货到xxx房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。xxx房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。xx空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是xxx房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令xxx房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元,并承担诉讼费。</p><p>  xxx房地产公司在一审中答辩称:xxx房地产公司先后付给xx空调公司4200元和16 800元,已付清xx空调公司的货款,xx空调公司也给xxx房地产公司开具了发票。尽管xx空调公司对xxx房地产公司给付货款16 800元存有异议,xxx房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是xx空调公司拿走的。但是,xx空调公司现在起诉要求xxx房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效,请求法院驳回xx空调公司的全部诉讼请求。</p><p>  一审法院审理查明:XX年9月13日,xx空调公司与xxx房地产公司签订了《工矿产品购销合同》,约定:xxx房地产公司购买xx空调公司的排烟补风机和风机,合计价款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限:设备到现场后进行安装,后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限:付定金20%,到现场通过合同第七条标准付40%,运行3月后付35%,余下满1年付清。合同签订后,xxx房地产公司给付xx空调公司4200元。XX年底,xx空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。</p><p>  一审法院判决认定:xx空调公司、xxx房地产公司在XX年9月13日签订的《工业品买卖合同》是xx空调公司、xxx房地产公司自愿协商达成,不违反国家相关的法律规定,应认定为有效。依法成立的合同,对双方当事人即具有法律约束力,xx空调公司、xxx房地产公司均应依照合同,履行合同规定的义务。xxx房地产公司提出“先后付给xx空调公司4200元和16 800元,已付清xx空调公司的货款”的答辩意见,对于xxx房地产公司给付xx空调公司4200元,xx空调公司予以认可。对于xxx房地产公司给付xx空调公司16 800元,xx空调公司予以否认,且xxx房地产公司提供的证据不足以证明xxx房地产公司已给付xx空调公司16 800元货款,对此该院不予采信。关于诉讼时效问题,根据《中华人民共和国民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和xx空调公司供货时间,xxx房地产公司向xx空调公司付清余款的最迟时间是XX年4月底。此时,xx空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害,而xx空调公司于XX年9月23日方提起诉讼。xx空调公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的主张,该院不予采纳。理由是:合同有效期限实质约定的是xx空调公司供货的期限,也可以说是在合同有效期限内,双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上,双方在合同有效期限内,只存在XX年底xx空调公司向xxx房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖,此后双方就再没有过依据该合同的'买卖关系。而xx空调公司向xxx房地产公司供应的价值21 000元风机在XX年底已安装完毕。故xxx房地产公司关于xx空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。xx空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由,故其诉讼请求依据不足,该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定,判决:驳回xxxx空调工程有限公司的诉讼请求。</p><p>  xx空调公司不服一审法院上述民事判决,向本院提起上诉。其主要上诉理由是:一、xx空调公司在合同有效期内要求xxx房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是xxx房地产公司提供的,若有不同理解,应从不利于xxx房地产公司方面解释。xx空调公司请求二审法院撤销一审判决,依法改判或发回重审。</p><p>  xxx房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见,但其在本院庭审中口头答辩称:一审判决对合同有效期的认定是合理的,认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是xx空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释,也超过了诉讼时效。</p><p>  本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。</p><p>  上述事实,有xx空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。</p><p>  本院认为,xx空调公司与xxx房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示,其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应依约履行。xxx房地产公司提出其已付清21 000元货款,但xx空调公司只认可收到4200元,否认收到16 800元,xxx房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款,故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间,xxx房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月,xx空调公司XX年提起要求xxx房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。xx空调公司关于其在合同有效期内主张权利,并未超过诉讼时效期间的上诉主张,因合同约定的有效期限实质是xx空调公司供货的期限,即在合同有效期限内,双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内,双方只在XX年底发生了1笔xx空调公司向xxx房地产公司提供价值21 000元设备的买卖,且已安装完毕。故xx空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立,应予驳回。综上,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,处理并无不当,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。</p><p>  一审案件受理费二百八十一元,由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。</p><p>  二审案件受理费五百六十三元,由xxxx空调工程有限公司负担(已交纳)。</p><p>  本判决为终审判决。</p><h2>样品买卖合同10</h2>
<p>  供方(甲方):</p><p>  通信地址:  电话:  传真:</p><p>  需方(乙方):</p><p>  通信地址:电话传真:</p><p>  甲、乙双方经平等协商,就乙方购买甲方  产品,签订本合同,内容如下:</p><p>  一、质量标准:乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。</p><p>  二、交货时间、地点:甲方应在  年 月日前将产品送至乙方指定的送货地  。</p><p>  三、收货与验货:乙方指定的收货人1姓名 身份证号  ,联系电话 ;收货人2姓名 身份证号  ,联系电话  。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后  日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。</p><p>  四、付款时间、方式:乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。</p><p>  五、违约责任与合同解除:甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过 天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的`付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过 天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。</p><p>  六、争议解决:甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。</p><p>  七、合同生效:本合同一式两份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。</p><p>  甲 方:(公章) 乙 方:(公章)</p><p>  甲方(代表):  乙方(代表):</p><p>  年月日 年月日</p><h2>样品买卖合同11</h2>
<p>  出卖人(以下简称甲方):</p><p>  联系方式:</p><p>  地址:</p><p>  买受人(以下简称乙方):</p><p>  联系方式:</p><p>  地址:</p><p>  兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:</p><p>  <strong>第一条</strong> 乙方向甲方订购货物,合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物,甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年 月___日共同封存样品(双方各持一份)</p><p>  <strong>第二条</strong> 甲方如不能按期交付或仅能交付一部分,应于____日前通知乙方延期交付;但乙方不同意时可解除合同。</p><p>  因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。</p><p>  <strong>第三条</strong> 如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能按期交货或不能全数的'交付,可延缓交付。其延缓日数应经双方议定。</p><p>  <strong>第四条</strong> 买卖货款每件_____元,共_____元,交货时应全部付清。如乙方不能付清的,甲方可停止交付货物,并约定一定期间催其付款,逾期仍不交付的,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害可以请求赔偿。</p><p>  <strong>第五条</strong> 乙方预知届期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展交货日期,若甲方不同意时,乙方可以解除合同,若给对方造成损害的,应承担赔偿责任。</p><p>  <strong>第六条</strong> 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害的,可以请求赔偿。</p><p>  <strong>第七条</strong> 货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。</p><p>  <strong>第</strong><strong>八条</strong> 合同一式___份,甲、乙双方各执____份。</p><p>  (以下无正文)</p><p>  出卖人(甲方):</p><p>  ______年_____月____日</p><p>  买受人(乙方):</p><p>  ______年_____月____日</p><h2>样品买卖合同12</h2>
<p>  卖方(以下简称甲方):</p><p>  买方(以下简称乙方):</p><p>  特此同意以下商品的销售:</p><p>  第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日,甲方将交付与样品相同类型,相同质量的货物。甲方应在____天内交付乙方。</p><p>  第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货,则乙方应通知乙方在____天之前推迟交货日期;但是,如果乙方不同意,则可以终止合同。</p><p>  因此,如果乙方受损,乙方可以要求赔偿,甲方无异议。</p><p>  第三条:由于自然灾害或其他不可抗力原因,甲方不能按时交付或不能全额交付的,可以推迟期限。但是,延迟天数应由双方共同决定。</p><p>  第四条:约定每次购买应支付人民币_________________________________,同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款,则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期,则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。</p><p>  第五条乙方预见到不能在该期限内付款的,乙方可以通知甲方在______天前延长交货期。如果甲方不同意,乙方可以终止合同。损害对方的,应当承担赔偿责任。</p><p>  第六条甲方交付的'货物与样品不同的,乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此,那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。</p><p>  第七条货物价格有变动的,当事人不得主张涨价,跌价或因故终止合同。</p><p>  第八条____相同的副本,甲,乙双方各持有____副本作为证据。</p><p>  卖方(甲方):</p><p>  ______年______月______日</p><p>  买方(乙方):</p><p>  ______年_____月_____日</p><h2>样品买卖合同13</h2>
<p>  甲方:_________  代表人:_________  地址:_________</p><p>  乙方:_________  地址:_________  代表人:_________</p><p>  甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。</p><p>  第一条 根据乙方要求,甲方同意按甲方提供的凭规格买卖(详见附件),提供_________型气垫船_________艘,每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期,以签订本合同日期算起。</p><p>  第二条 本合同双方议定的总金额为_________d、(大写:_________美元)该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用,但总金额包括下列费用:</p><p>  1、_________型气垫船的价格;</p><p>  2、_________型气垫船的系泊试验费,航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。</p><p>  第三条</p><p>  1、凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。</p><p>  2、凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。</p><p>  第四条 为了保证甲方能够连续进行生产,并履行合同规定的支付进度,乙方同意下列付条款中规定的义务。</p><p>  1、本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下:_________;</p><p>  2、本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日前支付总金额_________%的预付款、、d、_________(大写:_________美元);</p><p>  3、</p><p>  第一期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计、、d、_________(大写:_________美元);</p><p>  4、</p><p>  第二期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计、、d、_________(大写:_________美元);</p><p>  5、</p><p>  第三期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计、、d、_________(大写:_________美元);</p><p>  6、每期付款乙方在二(2)周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证,乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。</p><p>  第五条</p><p>  1、本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验,由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航,甲方将验收证件交予乙方,验收证件对双方均有效。</p><p>  2、本合同的._________型气垫船在完成试航和验收,以及乙方在履行了合同规定的义务之后,双方代表即签署交船证书。证书一式四份,双方各执两份,并由甲方申请办理海关放行手续。此时,abc型气垫船转移至乙方,此后所发生的风险和费用由乙方负责。</p><p>  第六条</p><p>  1、本合同_________型气垫船的船体,机电设备在正常运行和维修保养条件下,保证期为十二(12)个月,自_________型气垫船交船证书签字之日算起。</p><p>  2、在保证期内,凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷,甲方负责进行修理,或更换有缺陷部分。</p><p>  3、甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏,均不负赔偿责任。</p><p>  第七条</p><p>  1、双方有义务对本合同保密,未经对方许可,不得将本合同内容泄露给</p><p>  第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。</p><p>  2、凡属与本合同有关的通知和函电,应采用秘密方式,通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。</p><p>  第八条</p><p>  1、在本合同履行期间,双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。</p><p>  2、本合同用英文书就正本两份,各执一份。</p><p>  3、本合同自双方代表签字之日起,立即生效。</p><p>  4、本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。</p><p>  甲方代表(签字):_________</p><p>  乙方代表(签字):_________  _</p><p>  _______年____月____日 ________年____月____日  附</p><h2>样品买卖合同14</h2>
<p>  室 内 装 饰 工 程</p><p>  施 工 承 包 合 同 书</p><p>  二零零九年八月</p><p>  致力于设计行业</p><p>  打造装饰品牌</p><p>  装饰装修工程施工合同</p><p>  发包人(甲方): 委 托 代 理 人: 电 话: 工 程 设 计 师:</p><p>  电话:</p><p>  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:</p><p>  第一部分  工程概况</p><p>  第1条、工程地点:________________________________________________ 第2条、工程内容及做法</p><p>  (详见工程施工项目确认表及报价单)。</p><p>  第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:</p><p>  (1)承包人包工、部分包料(详见报价单),发包人提供部分材料(详见报价说明);</p><p>  (2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。</p><p>  (3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。</p><p>  第4条、工程期限_______天;</p><p>  开工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。</p><p>  :_____________________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。</p><p>  第二部分  施工图纸</p><p>  _______元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。</p><p>  第三部分  发包人义务</p><p>  第1条、开工前三天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;</p><p>  第2条、提供施工期间的水源、电源;</p><p>  第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等),并承担相关费用;</p><p>  第4条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;</p><p>  第5条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;</p><p>  第6条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、阶段验收、竣工验收。</p><p>  第四部分  承包人义务</p><p>  第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;</p><p>  第2条、严格执行有关施工现场管理的.规定,不得扰民及污染环境;</p><p>  第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。</p><p>  第五部分  工程变更</p><p>  第1条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。</p><p>  第六部分  材料的提供</p><p>  第1条、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。需要保管的,发包人应作好密封标志,并交由现场管理人员保管;</p><p>  第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。</p><p>  第三条,所提供材料保证一年内不掉色。</p><p>  第七部分  工期延误</p><p>  第1条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更;</p><p>  (2)发包人同意工期顺延的其他情况;</p><p>  (3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;</p><p>  第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。 第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。</p><p>  第八部分  质量标准</p><p>  第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。 第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,</p><p>  认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。</p><p>  第九部分  工程验收和保修</p><p>  第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)__隐蔽工程验收__; (2)__水电工程完工__;</p><p>  (3)__中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算__; (4)ICI漆工程完工  。</p><p>  承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。</p><p>  第2条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。</p><p>  第3条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。</p><p>  第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为12个月,保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为24个月。</p><p>  第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。</p><p>  严重工程质量问题是指在正常使用条件下: 防水工程出现3处以上渗漏;</p><p>  暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);</p><p>  墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2</p><p>  以上的涂料表层脱落;</p><p>  吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);</p><p>  墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;</p><p>  地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外); 木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。</p><p>  第十部分  工程款支付方式</p><p>  第1条、双方约定按以下方式支付工程款:</p><p>  第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。</p><p>  第十一部分  违约责任</p><p>  第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。</p><p>  第2条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。</p><p>  第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。</p><p>  第十二部分  合同争议的解决方式</p><p>  第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。</p><p>  第十四部分  几项具体规定</p><p>  第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。</p><p>  第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。</p><p>  第3条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午</p><p>  _______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。</p><p>  第十五部分  附则</p><p>  第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。</p><p>  第3条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 备注:</p><p>  (1)从竣工验收之日计算,保修期为壹年。</p><p>  (2)保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修,并根据本协议的规定对发包人进行赔偿;</p><p>  (3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。</p><p>  (4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。</p><p>  发包人签字:</p><p>  承包人签字(盖章):</p><h2>样品买卖合同15</h2>
<p>  甲方:</p><p>  乙方:</p><p>  根据《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》、###公共资源交易中心项目编号HNSH-ZCGK20_的招标文件、投标文件、中标通知书的要求,经甲、乙双方协商,本着平等自愿、诚实信用的原则,签订本合同并遵守以下条款:</p><p>  一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间</p><p>  注:合同总价为包含设备、运输、保险、安装调试、售后服务等一切费用在内的###范围内规定的地点交货价,该价在合同履行期间固定不变。</p><p>  二、货物产地及标准</p><p>  1、货物为(制造商名称)全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等),表面无划伤、无碰撞、无任何缺陷。</p><p>  2、标准本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配臵、技术参数及各项要求,同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。</p><p>  3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。</p><p>  4、国内制造的产品必须具备国家生产许可证、出厂合格证。</p><p>  5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方,甲方须知的重要资料应附有中文说明。</p><p>  三、交货方式和交货地点</p><p>  货物由乙方送货上门,交货地点为甲方指定的地点。</p><p>  四、包装</p><p>  乙方交付的货物应为制造商原厂包装,包装箱号与设备出厂批号一致。</p><p>  五、安装与调试</p><p>  乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态,甲方不承担报价以外的任何费用。</p><p>  六、验收方式、质量保证期及售后服务要求</p><p>  1、(1)供货商在合同期内将货物送至指定地点后,采购人负责组织验收,由采购人主管部门成立验收小组。招标方对验收过程进行监管。如果在合同供货期内不按时供货并且验收不合格者保证金将不予退还。直接参与项目采购活动的主要负责人不能作为验收工作的主要负责人,验收应按照招标要求及中标供应商的投标内容对所供货的产品品牌型号、数量和质量进行核对验收;中标供应商提供产品质量合格证以及相关的资料。</p><p>  (2)验收合格后,有验收小组组成人员签署验收报告,并承担相应责任,该验收报告将作为付款的主要依据。</p><p>  2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内,乙方对所供货物包修、包换、包退。</p><p>  3、质量保证期内,非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。</p><p>  4、乙方负责向农户提供技术培训、咨询和服务。</p><p>  七、付款方式</p><p>  货物经采购人验收合格后,支付合同总额90%,余款转为质量保证金,半年后无质量问题,结算其余的10%的资金。</p><p>  八、履约保证金</p><p>  货物经甲方验收合格后5个工作日内,乙方若无违规行为,将无息退还乙方。</p><p>  九、违约责任</p><p>  1、乙方交付的货物达不到验收标准的,甲方有权拒收,且乙方须向采购单位支付本合同总价5%的违约金;</p><p>  2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的,从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向采购单位支付违约金;逾期十天以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。</p><p>  3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的`,乙方须向甲方支付合同总价2‰的违约金。</p><p>  4、甲方不按合同规定接收货物,或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的,甲方须向乙方支付本合同总价的2%的违约金,同时乙方可向###政府采购管理部门投诉。</p><p>  十、提出异议的时间和方法</p><p>  1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的,应在妥善保管货物的同时,自收到货物3天内向乙方提出书面异议。</p><p>  2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的,不得提出异议。</p><p>  3、乙方在接到甲方书面异议后,应在24小时内作出处理并予以书面说明;否则,即视为乙方默认了甲方提出的异议。</p><p>  十一、不可抗力</p><p>  任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失;在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并视情况免于承担部分或全部的违约责任。</p><p>  十二、争议的解决</p><p>  1、合同履行过程中发生的任何争议,若双方不能通过友好协商的方式加以解决,可由###公共资源交易中心调解,也可向###政府采购监督管理部门投诉,或向###人民法院提起诉讼。</p><p>  2、因货物质量问题发生的争议,统一由###质量技术监督局鉴定,其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量技术标准的,鉴定费由乙方承担。</p><p>  十三、其它</p><p>  1、本合同所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。</p><p>  2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。</p><p>  3、合同一式四份:甲乙双方各执一份,一份由甲方报采购办,一份由甲方按相关规定报###公共资源交易中心。</p><p>  甲方(公章):_________    乙方(公章):_________</p><p>  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________</p><p>  _________年____月____日   _________年____月____日</p><script>s(

【样品买卖合同】相关文章:

样品买卖合同02-22

凭样品买卖合同06-19

凭样品买卖合同07-01

凭样品买卖合同06-03

正规样品买卖合同09-09

设备样品买卖合同02-15

凭样品买卖合同的格式06-22

样品买卖合同范本08-27

样品买卖合同15篇03-07

货物凭样品买卖合同04-22