安全生产协议书【荐】

　　在不断进步的社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编为大家收集的安全生产协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安全生产协议书【荐】

安全生产协议书1

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　为了确保机械加工设备的安全使用和人身安全。依据相关法律法规, 经甲、乙双方协商，特签订本安全生产协议，协议如下：

　　一、甲方责任和义务：

　　1.甲方按要求配备必要的生产实训设备，并按相关技术标准调整安装到位。

　　2.甲方有权检查、督导乙方落实安全生产责任制。

　　二、乙方责任和义务：

　　1、乙方承租人（企业法人）是机械加工实习车间安全生产负责人，对本实训车间安全生产负全面责任。

　　2、乙方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　3、乙方健全安全管理规章制度，成立安全生产管理小组，研究解决关安全生产中的重大问题。由于违反国家规定和管理、操作不当造成的一切安全生产责任及经济损失全部由乙方承担。

　　4、乙方生产操作人员必须持证上岗，必须严格遵守安全操作规程，不得野蛮作业和违章操作，保护好人身安全和机械安全。严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。违反以上条件，造成机械设备及人身伤亡事故甴乙方承担全部责责。

　　5、乙方在设备的使用过程中，如有发现危及安全生产的机械故障时，应立即停止使用，确保机械设备在性能良好的情况下使用。

　　6、乙方节假日休息其间，应将机械设备处于安全状态，确保设备良好的性能。

　　三、附则

　　本协议经双方签字、盖章后生效，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：（签字）

　　年月日

　　乙方：（签字）

　　年月日

　　总包单位：开平路以南，江城大道以西，A1-1A1-2地块一期工程项目部

　　分包单位：脚手架班组

　　为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议：

　　一、总包单位与分包单位的责任

　　分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的'隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

　　分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。

　　分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。

　　严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。

　　分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。

　　由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。

　　分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。

　　为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。

　　二、施工人员职责

　　施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。

　　现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

　　施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包单位电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重处罚或由总包单位（或甲方）予以辞退。

　　文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

　　三、事故处理

　　由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由分包单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包单位的一切损失负责赔偿。

　　由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予分包单位经济补偿，其善后事宜由分包单位处理。

　　四、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，上报监理部、建设单位（甲方）各一份。

　　五、此协议自 20xx 年 7月 20 日至 20xx年6 月 20 日止。

　　总包单位（签章）：分包班组（签名）：

　　20xx年7月20日

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　年月日

安全生产协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强分包工程和劳务用工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证人身、设备安全，确保工程施工的顺利进行，根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程分包合同的必要补充条件：

　　第一条、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

　　第二条、甲方承担的安全责任、权利：

　　1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

　　2、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪违章作业，并按规定给予处罚；

　　3、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　第三条、乙方的责任、权利；

　　1、乙方是分包工程安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度及甲方提出的隐患通知单、安全措施交底；

　　2、乙方进场前，必须对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育；

　　3、乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

　　4、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

　　5、乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场；

　　6、为便于现场管理，按施工面积大小或工程总价，乙方必须向甲方交纳一定数额的安全生产文明施工措施保证金万元，若不发生任何事故，待工程结束后甲方如数返还乙方，若乙方在施工中出现违章、隐患被处罚，罚金从抵押金中扣除，不足部分从乙方分包款中扣除。

　　第四条、乙方工作及施工人员必须严格遵守服从现场安全规定及安全管理做到：

　　1、施工人员进入现场必须按要求正确佩戴安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带；

　　2、班前不得喝酒，在禁止吸烟的`区域不得吸烟；

　　3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

　　4、未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

　　5、不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

　　6、不得在工程现场生火；

　　7、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

　　8、施工过程中必须严格遵守安全操作规程和甲方安全技术交底。

　　9、文明施工做到工完场清，材料码放整齐，建筑垃圾及时清运到指定场所，严禁乱扔乱抛。

　　第五条、安全责任

　　1、本协议约定期间、由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设施不完善造成的安全事故，乙方负全部责任，并由乙方参照国家现行规定负责处理伤残亡个人及家属的全部经济赔偿和善后事宜，并对甲方造成的一切损失负责赔偿。

　　2、本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

　　第六条、本协议自签订之日起生效，一式贰份，甲乙双方各壹份。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　甲方施工负责人（签章）：

　　乙方负责人（签章）：

　　年月日

安全生产协议书3

　　甲方：

　　身份证号码：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　甲、乙双方因乙方工地受伤事故赔偿问题，经自愿、平等协商一致，签订本协议，并严格按照本协议书条款执行：

　　1、乙方于___年，由工程劳务分包人胡邦生将其带入甲方施工的石河子第二水厂管网配套工程，从事管道安装施工作业。由于乙方违章作业，在管道铸铁管被挖掘机抬起，穿钢丝绳起吊时，擅自将手伸入铸铁管下方挖取石块，铸铁管滑落，导致其右手被挤伤(第5小拇指毁损伤)。后甲方及时将乙方送往石河子市二医院接受治疗，治疗期间甲方派专人对乙方进行护理，并已支付其在工伤治疗期间的一切费用(含医疗费)。现已全愈出院。

　　2、现乙方要求甲方就上述受伤事故给予其赔偿。双方经协商一致，确定由甲方支付给乙方一次性受伤赔偿款(包括后续医疗费、伤残补助金、一次性医疗和就业补助金、受伤期间工资、护理费、经济补偿等各项费用)共计人民币：50000元(伍万元整)(现金付款)，以终结双方有关受伤事故赔偿问题的.一切权利义务关系，并放弃追究甲方的一切法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。如乙方违背上述约定给甲方造成损失，甲方将依法追究乙方赔偿责任。

　　3、本协议为双方平等、自愿协商的结果，是双方真实意思的表示，并且公平、合理。

　　4、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

　　5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。

　　6、本协议为一次性终结处理协议，，双方当事人应以此为断，全面切实履行协议，不得再以任何理由纠缠。乙方今后出现任何问题均与甲方无关。

　　甲方(签字)

　　乙方(签字按手模)

　　___年___月___日

安全生产协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装施工升降机事宜达成如下协议，共同遵守：

　　一、乙方为甲方在安装型号施工升降机台，初次安装独立高度米。

　　二、工程时间：__年__月__日至__年__月__日完成。

　　三、安装机具

　　1、租汽车吊一台，

　　2、租运输汽车2台，

　　3、其它：

　　四、付款方式：支票

　　五、付款方法：付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。

　　六、责任：

　　甲方：

　　1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。

　　2、配合电工人，电焊工人，架子工人，力工人，用于配合乙方施工的进行。

　　3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。

　　4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。

　　5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。

　　乙方：

　　1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。

　　2、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。

　　3、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。

　　4、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理施工升降机安装及检测等全部相关手续。

　　5、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。

　　6、作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的'一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。

　　7、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。

　　8、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。

　　七、违约责任：

　　1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安工程款的10%。

　　2、乙方违约，如延误工期，每延误一天乙方赔偿甲方总工程款的10%;如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。

　　八、本协议一式二份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　签约人：

　　乙方：

　　签约人：

　　签约时间：__年__月__日

安全生产协议书5

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：姓名__________，性别________，民族________，年龄________，身份证号_________________，住址______________________。

　　乙方于______年_____月_____日在工作期间不慎发生伤害事故。事后，甲方立即将乙方送往医院救治，并支付乙方治疗所需费用，同时积极并妥善处理与乙方的人身伤害赔偿事宜。现经乙方主动提出，要求甲方给予一次性伤害赔偿费用，故甲、乙双方本着公平公正、平等自愿、协商一致的原则，达成如下一次性赔偿协议：

　　一、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日，乙方人身损害所实际发生的和其他应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用已由甲方全部支付;本协议签订之后乙方不得再以任何理由、任何形式向甲方主张前述期间即乙方受伤之日起截止本协议签订之日发生的`任何费用。

　　二、甲方向乙方一次性支付伤残赔偿金、后续医疗费、误工费等相关人身损害损失的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”)，共计人民币(大写)______________元(小写___________元);甲、乙双方于本协议签字时由甲方一次性支付给乙方。

　　三、一次性补助金为甲、乙双方所自愿协商之数额;或与法定数额有所出入，乃为甲、乙双方自愿对其合法权利进行的适当处分。

　　四、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，并留足可能发生的后续治疗、护理、营养、交通等相关费用;乙方自行决定此费用的`分配方式，后果由乙方自行承担。

　　五、甲、乙双方签订本协议之日起，乙方承诺不再以任何形式(包括但不限于起诉、仲裁等方式)、任何理由就与劳动、伤害等有关事宜向甲方主张任何其他费用或要求甲方承担任何责任。

　　六、本协议的签订并不直接或间接的表示甲方对乙方所发生的人身伤害负有过错或承担法律责任。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议自甲、乙双方共同签字后生效。

　　甲方签字：

　　(公司盖章)

　　日期：___年___月___日

　　签约地点：

　　乙方签字：

安全生产协议书6

　　甲方 (发包方)：重庆XX装饰工程有限公司

　　乙方 (承包方)：

　　甲方委托乙方进行工程（合同号：）的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条款，双方共同遵守：

　　第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

　　第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

　　第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:

　　1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；

　　2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；

　　3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近两年安全施工记录；

　　4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特殊作业人员取证情况；

　　5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要；

　　6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；

　　7、安全生产、文明施工管理制度。

　　第四条甲方的责任：

　　1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

　　2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

　　甲方安全教育的主要内容：国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等。

　　3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。

　　4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

　　5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。

　　6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

　　第五条乙方的责任

　　1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

　　2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。

　　3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。

　　4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业。

　　5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

　　主要内容：本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

　　7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全。

　　8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的'操作规程和违章操作的危害。

　　10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设，做好每天站班会的"三交"、"三

　　装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理

　　查"（"交任务、交技术、交安全"；"查衣着、查精神状态、查安全防护用品" ）和每周的班组安全活动。

　　11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。

　　12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

　　13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方。

　　14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

　　第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或2-5万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方。

　　第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

　　违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

　　第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。

　　第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。

　　第十条违约责任

　　乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。

　　第十一条争议处理

　　1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着"平等"原则协商解决。

　　2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉。

　　第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

　　本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：

　　签字时间：签字时间：

　　签字时间：

安全生产协议书7

　　甲方：（下称甲方）

　　乙方：（下称乙方）

　　为了加强施工船舶的安全管理，明确双方各自职责，确保水上施工安全，杜绝安全事故的发生，特签订本协议，双方须严格执行。

　　一、甲乙双方共同遵守的安全职责

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度和海事部门的各项安全规定，不断完善安全生产条件，健立健全并落实安全生产责任制，严格遵守相关安全操作规程。

　　2、甲乙双方共同组织定期和不定期对水上施工的作业环境、操作设施、设备、用具等认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关人员落实整改，合格后方可继续施工。

　　二、甲方安全职责：

　　1、甲方对所属船舶的作业人员必须进行安全教育和安全技术交底。以提高作业人员的安全生产意识和自我保护能力。

　　2、正确处理生产和安全的关系，坚持交任务的同时交安全生产要领，不违章指挥。

　　三、乙方安全职责：

　　1、乙方船舶应持有有效的船舶国籍证书或船舶登记证书。施工船舶应按《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》配备足以保证船舶安全的合格船员。船上作业人员必须持有合格的.适任证书。

　　2、必须按规定配备足够的救生圈、救生衣等救生设备，和必要的消防器材，在舱面作业时必须穿好救生衣，同时应做好防冻防滑工作。船舱作业的人员必须穿救生衣，经提醒作业人员不穿救生衣，船员应停止作业，并向施工队负责人报告，穿好救生衣好才能开始正常作业；如船员看见施工人员未穿救生衣，不停止作业造成事故，船员将承担相应责任。

　　3、乙方严格执行船机设备安全操作规程，及时维修保养设备，确保安全运行，发生机损等重大意外情况须立即向项目部报告。

　　4、施工前应先对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，及时消除事故隐患。水上施工前要及时了解作业区域内的水情、潮位、风力风向。

　　5、乙方应参加甲方召集的安全生产活动，提出改进安全管理、消除事故隐患的建议。

　　6、对施工现场的测量标志，各类安全防护设施，不得擅自拆除、更动，如确实需拆除更动的，必须经工地负责人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

　　7、乙方作业员违反安全操作规程和安全生产有关规定造成安全事故，由乙方承当所有的经济责任和法律责任。

　　8、发生工伤事故，立即组织抢救，及时上报，并保护好事故现场。

　　四、本责任书经签字后即生效，直至本船退场后失效。

　　本协议一式二份，甲、乙方各执一份，未经签订的不得进入施工现场操作。

　　甲方代表：年月日

　　乙方代表：年月日

安全生产协议书8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_________公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本协议。

　　第一条工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　第二条工程承包范围

　　基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

　　第三条工程工期

　　1、计划开工日期：_________年_________月_________日，计划完工日期：_________年_________月_________日；

　　2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_、

　　第五条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

　　4、及时提供由甲方供应的施工材料。

　　5、协助乙方管理现场施工人员。

　　第六条乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规；做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本协议劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3、服从甲方的监督、检查、管理；接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

　　5、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

　　6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动协议》并按协议所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　8、为其施工人配备必要的劳动保护用品（手套及其它相关的防护用品）；

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　11、管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款；不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。

　　第七条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育；依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。协议期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第八条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

　　第九条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米_________元计算。

　　2、承包价格所包含的内容：

　　2、1甲方负责以下材料：

　　土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料；

　　2、2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备。

　　即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；施工所用的`机具费用；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

　　第十条结算办法及付款方式

　　1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390、00元/每平方米（不包含任何税金）进行结算。综合单价不再调整。

　　2、甲方不预付乙方生活费用。

　　3、付款方式（以人民币现金或现汇支付）

　　3、1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款（进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付）

　　1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：_________元；

　　1）当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款_________；

　　2）当主体结构验收完成第一层时，支付工程款_________；

　　3）当主体结构验收完成第二层时，支付工程款_________；

　　4）当主体结构验收完成第三层时，支付工程款_________；

　　5）全部竣工验收通过，支付工程款

　　6）总工程款的_________，作为工程保证金。

　　第十一条施工验收

　　1、乙方应按本协议约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

　　3、乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。

　　第十二条工程保修

　　1、保修范围、期限：_________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十三条争议

　　1、甲、乙双方在履行协议时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在协议签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2、1单方违约导致协议确已无法履行，双方协议终止协议；

　　2、2调解要求停止协议工作，且为双方接受；

　　2、3仲裁机构要求停止协议工作；

　　2、4法院要求停止协议工作。

　　第十四条协议解除

　　1、如因不可抗力致使本协议无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，可以解除协议。

　　2、因不可抗力或甲方原因造成协议解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按协议约定支付已完工作劳务报酬。

　　第十五条协议终止

　　双方履行协议全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本协议承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本协议即告终止。

　　第十六条协议份数

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签章：_________

　　乙方签章：_________

　　日期：_________

安全生产协议书9

　　为贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任，保障承包商之间作业人员的生命财产安全，为施工生活创造安全的作业环境，承包商之间达成以下的安全生产协议。

　　第一条承包作业施工现场应围挡整齐，现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在各自施工现场以外堆放材料、垃圾。

　　第二条承包作业施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，不得影响他方作业人员的安全作业。

　　第三条土方外运过程，严格按程序操作，不得在他方作业现场遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

　　第四条禁止一方施工人员在他方施工现场聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

　　第五条禁止一方施工人员在他方施工区随意走动，施工作业人员之间严禁发生冲突。

　　第六条施工车辆进出建设单位注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出施工现场应在适当位置设置明显的'提示标志。

　　第七条严禁挪用他方施工现场的消火栓及其他消防器材，盗取他方施工材料的加倍赔偿。

　　第八条施工现场严禁吸烟，严禁工人酒后上岗，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

　　第九条严禁闲杂人员进入施工作业现场，进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品，以免造成人员伤亡。

　　第十条承包商之间有交叉作业时，须提前互相告知，做好监护，危险作业须办理作业证。

　　第十一条严禁承包商作业现场之间随意拉扯电线。

　　第十二条严禁随意大小便，不得破坏树木、绿地。

　　第十三条未尽事宜协商解决。

　　第十三条承包商之间应遵守以上规定（不限于以上规定），采取严格的安全防护措施，由于自身安全措施不力而造成事故的一方应承担相关责任，并承担有关费用。

　　第十四条本协议承包商之间各执一份，建设单位留存一份。

　　承包商甲（盖章）：承包商乙（盖章）：承包商丙（盖章）：

　　责任人（签字）：责任人（签字）：责任人（签字）：

　　日期：日期：日期：

安全生产协议书10

　　为预防和减少露天采石场安全生产事故，保障从业人员的安全和健康，进一步完善非煤矿山安全生产责任制和日常管理，根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《贵州省安全生产条例》、《安全生产许可证条例》和有关的法律法规，文家店镇安监站决定与非煤矿山企业签定20xx年安全生产责任状，要求各非煤矿山作业单位认真贯彻，严格兑现。

　　一、非煤矿山企业要健全安全生产机构，制定好安全管理制度和安全生产目标管理责任制，制定作业人员操作规程，配备专职安全生产管理人员。

　　安全生产管理人员和从业人员必须经安全生产监督管理部门考核合格后，方可任职和从事生产作业。

　　二、企业的主要负责人对本单位的安全生产工作负责，应当组织制定和落实安全生产责任制，改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的'有效实施。

　　三、企业应当对从业人员进行安全生产教育和从业培训，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全生产作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　四、企业每年应向所在地县级以上安全生产监督管理部门报送一次有关采石场开采进度，安全设施和安全管理等情况的资料。

　　五、企业应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶式爆破，掏底崩落等开采方式。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米，实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米;最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过60度。

　　六、进入采石作业现场的人员，必须佩戴安全帽和防尘口罩。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。

　　七、爆破员在爆破时，要明确有专人监控，并待所有人员撤离爆破区至安全地带时，方可进行爆破。要求定时定向进行爆破，在大雾天、黄昏、夜晚等严禁爆破。

　　八、做好供电安全措施，按时检查供电线路和配电装置。

　　九、企业对从业人员必须实行上班签到制，从业人员工作时间每天不得超过8小时，严禁夜间作业。

　　十、发生一起安全事故，未造成人员死亡的罚款500元;造成人员死亡的罚款1000元。

　　十一、作业单位应当制定应急救援预案，明确救援人员的职责，并与最近的救援组织签订救护协议。发生生产安全事故时，应立即组织抢救，及时向当地安全生产监督管理部门报告。

　　上述各项要求，希各非煤矿山作业单位认真贯彻执行。一旦违反上述要求而造成事故的按照相关法律法规严肃处理，并追究相关人员的责任。本责任状一式两份，自签字之日起生效。

安全生产协议书11

　　为保证施工项目安全生产工作的顺利开展，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本着总包对分包管理负责的态度，特制定如下办法：

　　1、具体要求

　　（1）各项目经理部、各分包单位、安全总监为现场安全工作的最高管理者，分包单位必须服从管理，对不服从者导致的现场管理混乱，处罚违约金300～3000元。

　　（2）进入施工现场的各分包单位使用的劳动保护用品及临时设施必须经总包单位检验并验收合格后方可投入使用。

　　（3）所有分包单位必须遵守国家、当地政府主管部门、总包单位的有关规定。所有施工人员要经过“三级教育”，管理人员要经过公司教育，做到持证上岗。

　　（4）所有分包单位必须持有政府主管部门颁发的安全生产资质证书；特种作业人员必须持证上岗，并将复印件报安全总监备案。

　　（5）各分包单位自带的`机械设备、搭设的施工棚架及线路架设，必须严格按照部颁标准，并经过验收后方可使用。

　　（6）分包单位要设有专职安全人员，并纳入项目安全管理之中，按时参加项目安全会议及所组织的安全检查。

　　（7）项目安全目标管理，要求各分包单位必须服从项目安排，做好各项安全工作，对于影响安全目标完成的分包单位，视情节轻重扣除违约金500～3000元。

　　（8）现场内的安全设施、用民设备、电箱、防护设施、脚手架搭设等不得随意拆改，一经发现，处以分包单位1000罚款，个人100元罚款。

　　（9）施工现场所有电焊、气焊工作必须有火证及看火员，电焊机

　　一、二次线和焊钳、氧气瓶、乙炔瓶要符合国家标准。

　　（10）施工中用的临电及机械设备必须经常检查，严防漏电，所有电器设备必须绝缘良好，漏电保护要灵敏，安全可靠。

　　（11）各分包单位要严格用工管理，不得跨地区使用人员。

　　（12）各分包单位要严格执行职业安全健康和环境保护管理体系的各项管理要求。

　　2、事故经济责任

　　（1）凡由于分包单位违章指挥、违章操作、违反劳动纪律造成事故（包括未注册、未进行安全教育、无上岗证、特殊工种无操作证等），事故经济损失自负。

　　（2）两个分包单位交叉事故按事故责任大小以责论处。

　　（3）对于全额分包的施工单位，事故经济损失和行政责任自负。

　　3、现场处罚

　　（1）对于有下列情况之一者，项目安全总监可依照合同或协议约定扣罚分包队伍违约金500～20xx元，直至责令停工。

　　1事故隐患严重，直接危及生命安全的。 ○

　　2接到各级安全监督人员下发的重大隐患通知单未及时整改的。 ○

　　3施工现场自带的机械设备、各种架子未经验收就投入使用的。 ○

　　4忽视安全生产，不按安全规程组织施工，违章指挥、违章作业现象严重的。 ○

　　（2）职工违反安全纪律，违章作业，按规定罚款5～100元。

安全生产协议书12

　　协议编号：

　　发包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　为确保建设工程在施工过程中人身、项目、设备等的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规与规定，以及双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：）（以下简称“主合同”）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工中安全事项协商一致，签订本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包工程范围和内容：

　　4、承包形式：

　　二、承包方应具备的资质和条件

　　1、提供有关部门核发的符合工程项目要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书或法人授权委托书、施工简历和近三年安全施工记录证明等。

　　2、应提供“外协单位准入证明”原件。

　　3、应提供项目负责人的“B类人员”安全上岗证原件。

　　4、应提供专（兼）职安全员的上岗证原件。

　　5、应提供特殊工种人员上岗证原件。

　　6、自带的施工机械机具满足安全施工需要，验收报告等资料齐全。

　　7、工程分包队伍还应提供本单位的安全管理制度。

　　三、管理目标

　　分包方在工程项目（）施工期间，遵守《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等规定，努力实现安全生产管理目标：无人身死亡事故、无人员重伤事故、无重大机电设备事故、无重大厂内交通事故、无重大环境污染事故、无重大生产性火灾事故、无重大建（构）筑物倒塌、无重大职业卫生伤害事故、无重大卫生防疫事故等。

　　四、双方的安全责任

　　1、发包方的安全责任

　　1.1遵守《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规与规程规定，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，

　　1.2 负责对承包方的资质进行审查。对承包方项目负责人、专职安监人员及特种作业人员的持证上岗情况进行审查。

　　1.3 对承包自带的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具，有权禁止承包方使用，并做退场处理。

　　1.4 对作业人员进行入厂前的安全培训教育和上岗前的体检工作，教育内容应包括安全生产管理制度、操作规程、相关规定和其他要求，介绍施工作业环境、工程现场存在的施工风险和易发生的事故，并组织进行安全考试。

　　1.5 负责对承包方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录。

　　1.6 应建立施工区域责任管理制度，并与责任单位签订“安全文明施工区域责任书”，明确相关的考核奖惩细则。

　　1.7责任单位负责编制清包工程项目的“作业指导书”，作业前组织全员进行书面安全技术交底，并对安全技术交底和施工方案的执行情况进行监督检查与业务指导。

　　1.8 对分包单位的施工技术方案的编制情况进行审查，对安全技术交底及施工方案的执行情况进行监督检查，现场安全设施不满足安全需要不允许开工。

　　1.9 负责完善作业区域的孔洞盖板、防护栏杆、手扶安全绳等安全防护设施，依照相关约定对区域责任管理单位进行日常监督检查与考核奖罚。

　　1.10 监督责任单位落实“工作许可”规定，无技术措施、无安全交底的情况下严禁施工。

　　1.11 不得对承包方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩约定的合理工期。

　　1.12 不得明示或者暗示承包方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等。

　　1.13 协调与解决施工生产中出现的问题，提出整改要求，监督落实整改措施，做到复查闭环管理。

　　1.14 传达有关安全施工生产情况，及时通报相关的安全工作信息。

　　1.15 建立和完善现场应急抢援体系，组织开展专项培训教育和应急演练活动。

　　1.16 对施工生产过程进行监督检查，对“三违”现象进行纠查，并依据相关规定进行奖惩。

　　1.17 对不服从安全管理、野蛮施工、管理混乱的承包方，有权依据相关法律法规及合同约定，责令停工整顿，或解除工程合同。

　　1.18 在发生人身死亡、重伤事故时，组织进行现场救援，进行事故的`调查、分析与上报，并按照制度、合同和本协议的约定扣除安全保证金。

　　2、承包方的安全责任

　　2.1承包方必须服从项目部、分管单位（专业分公司）的管理、指导和监督，并全面遵守在承发包合同中及现场所规定的各项条款。

　　2.2 承包方的项目经理是安全施工的第一责任人，对现场安全健康与环境管理工作和本协议有关条款的执行负全面责任。

　　2.3 对入场所有人员上报项目部、提供身份证件，对施工过程中入场、更换的人员必须及时上报。

　　2.4 提供本单位的施工资质等资料，项目负责人、专职安全员、特种作业人员取得资格证书，并对这些证件的真实性、合法性负责。

　　2.5自带的施工机械机具满足安全规定，相关资料保存齐全，入场前将自带的施工机械和机具清单上报发包方，并接受发包方的现场检验和资料审查。

　　2.6 组织进行作业人员上岗前的身体健康检查，接受发包方的监督检查。严禁录用老弱病残、患有职业禁忌症者及童工。

　　2.7接受发包方组织的安全培训教育，建立和完善本单位的安全管理制度和组织机构，对从业人员进行安全生产教育和培训。调整施工人员时必须履行手续征得发包方的同意，新入厂人员必须经安全培训教育和书面考试合格，不得安排未经安全生产教育培训和体检不合格的人员上岗作业。

　　2.8 为施工人员配置合格的劳保防护用品用具，接受发包方的监督检查。

　　2.9 严格执行安全施工方案的编审批规定，组织做好安全技术措施书面交底工作，做好作业环境条件的检查与确认，采取有效措施消除安全事故隐患。

　　2.10 严格落实发包方的“工作许可”规定，做到无技术措施、无安排交底不得安排施工。

　　2.11负责本单位安全施工责任区域内的安全设施的设置与维护，按照相关约定接受发包方的考核与奖惩。

　　2.12协调与解决施工生产中出现的问题，认真落实整改措施，认真履行本单位负有的安全管理职责。

　　2.13 加强现场施工安全管理，确保本单位责任区域的作业环境满足相关规定，安全设施投入及时，安全警示标识明显。

　　2.14参加发包方组织进行的应急抢险培训活动，建立和完善本单位的应急救援体系。

　　2.15 有权拒绝发包方的违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产工作提出建议，对存在的问题提出批评和检举。

　　2.16 对发现的事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取防范措施并报告发包方的相关人员，紧急情况时可以组织施工人员撤离作业区域。

　　2.17 加强本单位的安全管理工作，严禁将工程非法转包或违规分包。

　　2.18服从发包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

　　五、事故管理

　　1、贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括承包方责任造成发包方人员、他方人员、行人伤亡等），承包方应进行紧急抢救伤员和保护现场，并按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的一小时内及时报告发包方、承包方的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。

　　2、承包方的车辆在现场发生意外，造成发包方或其它单位的财产损失或人员伤害等，应依法承担相关的赔偿、治疗等责任。

　　3、如因承包方提供的材料不合格而造成发包方人员伤害或其它损失时，承包方应依法承担相应的责任。

　　4、如因承包方采取的安全措施不当，或违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成事故的，除依法由发包方或第三方承担责任的，均应由承包方全部承担。

　　5、因承包方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包方应当承担损害赔偿责任。

　　6、施工中，因承包方责任或承包方施工人员违章行为造成的人身和设备事故，承包方承担全部法律责任和经济赔偿责任。承包方必须配合发包方进行事故的调查和分析，相关的事故报告由承包方填报。如因承包方责任造成发包方人员伤害、设备损坏等，发包方有权进行索赔。

　　7、工程最终结算前必须确认双方无遗留劳动安全纠纷。

　　六、检查考核

　　1、为保证本协议的贯彻执行，乙方必须向甲方交纳5万--20万元，或管理费的30%作为安全保证金。此保证金作为对违反本协议的违约金和赔偿用款，不足时由乙方补齐，节余款退给乙方。

　　2、事故考核标准

　　2.1 发生轻伤事故时，扣除安全保证金的10%。

　　2.2 发生重大职业安全健康伤害事故或重大卫生防疫事故时（非自身管理责任的意外情况除外），扣除安全保证金的30%。

　　2.3 发生重伤事故一人或一次轻伤三人及以上时，扣除安全保证金的50%。

　　2.4 发生死亡事故一人或一次重伤二人以上（含二人）时，扣除安全保证金的100%。

　　七、其他事项

　　1、本协议经双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

　　2、本协议为主合同的附件，本协议构成主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

　　3、本协议一式叁份，具有同等效力，由承包方、发包方的经营管理部门和安全管理部门分别保存一份。

　　八、协议生效与终止

　　协议订立时间：年月日

　　本协议从开工之日起生效，双方共同监督执行，竣工验收后自行终止。如承包方在施工中不履行本协议的约定，违反安全施工的有关管理规定，对发包方提出的警告、停工整顿拒不执行的，发包方有权解除合同。

　　（甲方单位名称）（乙方单位名称）

　　发包方(签章)：承包方(签章)：

　　法定代表（委托代理）人：法定代表（委托代理）人：

　　年月日年月日

安全生产协议书13

　　出租单位（以下简称甲方）：____________________

　　承租单位（以下简称乙方）：____________________

　　根据《中华人民共和国安全生产法》及《中小型工业生产企业安全生产告知书》有关规定，经双方协商一致，签订本协议。

　　1、乙方的法定代表人为安全生产第一责任人，应严格遵守安全生产法律法规，全面负责承租场所的安全生产工作，并建立完善的.安全生产责任制。

　　2、自觉接受安全生产监督管理部门的监督检查。

　　3、主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，接受法定培训，做到持证上岗。

　　4、不得擅自改变建(构)筑物结构，不得擅自改变承租房屋（场地）的用途，严禁乱拉乱接电线。

　　5、严禁在承租区域内使用和储存易燃易爆化学物品。

　　6、乙方配备安全管理人员，建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，落实安全生产责任，加强对从业人员的安全生产培训、教育，制订事故应急救援预案。

　　7、使用特种设备需经检验、检测、验收合格，从事特种作业的人员应具备相应资质，并按规定进行年检和复审。

　　8、不得在所承租厂房内设置员工宿舍。

　　9、作业场所和通道必须保持畅通，并按规定设置照明和疏散标志，不得堵塞、封闭、占用疏散通道和安全出口。

　　10、负责在承租区域配置相应规定数量的消防器材，并定期对消防器材进行检查、维护、保养和更换，确保承租区域内所有消防设备设施和器材的完好。

　　11、如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告。同时，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

　　甲方单位（公章）____________________乙方单位（公章）____________________

　　法定代表人（或授权代表）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________

　　____年___月___日____年___月___日

安全生产协议书14

　　为进一步强化建筑施工企业施工现场管理，确保施工人员在生产过程中的安全和健康，杜绝重大伤亡事故，把因工死亡事故压减到最低限度，本着对每个人负责的精神，凡属外地施工人员必须签订个人安全生产岗位责任书，施工中遵守。

　　1、施工人员未经上岗培训不得从事各种作业，考试合格后才能上作业。

　　2、施工人员进入施工现场都必须戴安全帽，高处作业系好安全带，穿好防滑鞋。

　　3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋和易滑的鞋，各工种作业人员必须正确使用劳动防护用品。

　　4、施工现场所有人员酒后不得从事各种作业。

　　5、施工现场电气设备及机械设备未经领导批准不得擅自拆改。

　　6、严禁将头伸入投物料提升机吊盘运行范围内或电梯井内，防止发生意外事故。

　　7、施工人员应注意施工现场一切孔洞，上脚手架时应注意架子上的探头板、飞跳板防止掉落造成事故。

　　8、特殊工种人员必须持证上岗作业，不得违章冒险作业。

　　9、高处作业时严禁向下抛掷物料，防止造成各种事故的`发生。

　　10、施工现场严禁吸烟，使用明火必须领取当日用火证。

　　11、高处作业人员在没有可靠的安全防护环境下操作施工，必须系好安全带，并且把安全带挂在安全牢固的地方确保操作人员的生命安全。

　　12、施工人员严禁在没有铺满脚手板的架子上施工，确认安全后才能上脚手架上作业。

　　13、现场的手持电动工具必须由专业电工接线，操作者自己严禁私拉乱接，确认安全后才能使用。

　　14、施工人员严禁乘坐非乘人的运输工具上下，防止造成各种事故。

　　15、施工人员夏季严禁到水库、湖泊、干渠、去游泳。

　　16、施工人员外出必须要向代班领导请假，回来后向代班领导消假。

　　17、施工人员过马路必须遵守交通规则“一慢二看三通过”确认安全后才能过马路。

　　以上各种条款必须执行，否则出现一切事故由责任人承担民事及法律责任。

　　常住址：

　　责任人：

　　工地安全员：

　　北京久安建设投资集团有限公司

　　20xx年5月10日

安全生产协议书15

　　施工单位：_______（以下称甲方）

　　出租单位：_______（以下称乙方）

　　为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议：

　　一、甲方责任：

　　1．负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的`立即补办齐全。

　　2．负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题，要求乙方立即整改。

　　3．负责对操作的施工人员进行安全交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守安全制度，爱护吊篮设施。

　　4．吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。

　　5．甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。

　　二、乙方责任：

　　1．按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求，调试运行正常后，组织四方单位（安装单位、施工单位、监理单位、建设单位）共同验收，验收合格后方可交付甲方使用。

　　2．协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以达到安全运行。

　　3．甲方对乙方所提出的安全隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。

　　4．乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。

　　5．乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故，后果由乙方承担。

　　6．电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。

　　7．乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，应正确佩戴安全帽，高空吊篮内维修系好安全带。不戴安全帽罚款50元/次，不系安全带罚款200元/次。

　　三、双方义务：

　　1．认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律、法规标准，各自明确安全责任，保证安全生产的落实。

　　2．对违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。

　　3．发生事故应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，并向上级有关部门报告。

　　四、协议书的生效与终止：

　　本协议书作为明确安全责任，自签定之日起生效，拆除完工后协议终止。

　　五、协议份数：

　　本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：______________

　　乙方（公章）：______________