简单机械租赁合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的简单机械租赁合同，希望对大家有所帮助。

简单机械租赁合同

简单机械租赁合同1

　　承租单位： (以下简称甲方) 出租单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，按照平等互利的原则，甲乙双方经过友好协商，就工程机械租赁事宜达成一致，签订本合同。

　　一、机械名称及型号：

　　名称：

　　型号：

　　二、租赁用途及使用地点：

　　租赁用途：

　　使用地点：

　　三、租用期限

　　自年月日起至甲方通知终止租赁之日结束。若乙方未经甲方同意擅自撤走机械或驾驶人员，甲方有权不支付乙方全部租金。

　　四、租金计算方法

　　1、计费时间：按机械机械进场实际使用之日计算租金，月租金元(大写： )。不满壹个月，按实际使用天数计算租金元/天。

　　2、机械进出场时发生的运输、装卸等调遣费用，使用时间在三个月内的由甲乙双方各付一半,使用时间超过三个月的由乙方承担全部进出场发生的费用。进场时由甲方垫付进场拖车费用。若因乙方机械设备故障耽误甲方正常施工时，甲方有权扣除当日租金。

　　五、付款方式

　　甲方每月给乙方结算一次，按当月结算费用的 %支付给乙方。合同终止后，剩余租赁款一次性结清。

　　六、机械维修、保养及费用

　　出租方： (以下简称甲方)

　　承租方： (以下简称乙方)

　　一、根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签定本合同。

　　二、租赁期限：

　　时间暂定为：自年月日至年月日止。

　　三、租金计算和支付

　　1、租金：按元/月(乙方供油)。

　　2、每个月乙方须支付月租金的30-40%给甲方作为维修保养费用;年底前支付甲方总租赁款的60%;其余40%租赁费用，乙方须在机械出场后3个月内支付完结。

　　四、燃油等费用

　　租赁期间的燃油费、机械看护由乙方承担，机械调运、维护等费用由甲方负责。

　　五、租赁期间，机械的所有权属于甲方，乙方对机械只有使用权，没有甲方允许，不得另租他方。

　　六、租赁期间，乙方如自愿对机械进行改善或维修，必须征得甲方同意，所产生的`费用由乙方承担。

　　七、若甲方机械需要修理，必须提前告知乙方，如果2日内维修不好，影响乙方施工进度，乙方有权更换机械或者重新租用其他单位机械，所产生的费用从甲方机械租赁费中扣除。

　　八、机械的使用、维修、保养

　　1、租赁的机械在租赁期内有甲方机械手操作使用。甲方操作手应负责日常维修、保养维护，使机械保持良好状态。甲方应配备1-2名操作手，操作手工资由甲方支付。

　　2、在工作过程中甲方操作手必须听从乙方施工人员指挥。若因甲方操作手不听指挥或者操作不当造成安全事故或损失，由甲方承担责任，影响到乙方工程质量、进度的，乙方有权随时终止合同。

　　3、租赁机械在运输、使用等过程中发生的一切费用、税款均由甲方承担。

　　九、违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方有权要求及时付清租金和有此发生的其他费用，或者终止合同，收回机械。

　　2、未经对方同意，任何一方不得终止或中途变更本合同，任何一方违约都应向对方偿付总租金的20%违约金。

　　十、争议的解决

　　因履行本合同发生的纠纷或与本合同有关的争议，甲、乙双方应友好协商解决。如协商无果，应提交仲裁委员会仲裁，或诉讼于滁州市人民法院。

　　十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字后生效，至租赁费用结清后自行终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

简单机械租赁合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互惠互利原则，经双方协商，就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见：

　　一、租赁设备如下；

　　二、计算支付

　　1、租赁费用租金按月支付，每月号为结算支付日期，所结算和支付的费用为上月的租赁费用，甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用，乙方提供发票。

　　2、结算时，乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。

　　3、设备进场、退场费用由乙方承担，甲方不予支付。

　　三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿，乙方负责其他全部机械日常费用。

　　四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排，乙方机械必须保证保险手续齐全（含司机保险），乙方机械操作人员在安全的'情况下服从甲方指挥调配，

　　并按甲方指定位置停放，否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责（例如油料丢失，机械扳手部件丢失等）。如有不听从安排的，每次事情节扣除相应租金。

　　五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好，影响正常施工时，甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天，超出两天扣除超出天数租金。

　　六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上，甲方按天扣除租赁费用。

　　七、施工期间，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。

　　八、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　九、补充：

　　甲方：________

　　乙方：________

　　法人代表：________

　　委托代理人：________

　　日期：________

　　账号开户行：________

　　联系人电话：________

　　日期：________年____月____日

简单机械租赁合同3

　　承租方：_______________(简称甲方)

　　出租方：_______________(简称乙方)

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经过双方充分协商，就承租设备特签订本协议。

　　一、租赁设备概况：_______________

　　二、设备使用地点及工程项目：本租赁设备仅限于在用于_____________________工程。

　　三、本租赁设备的所有权和使用权：

　　1、乙方拥有对租赁设备的所有权。

　　2、甲方在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、乙方向甲方出租设备并配备操作手人。

　　五、租金期限的计算：

　　1、设备的租赁时间自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日(或工程项目完工)止，甲方可根据工程进度提前终止本租赁合同，但须提前三日通知乙方。租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前十日内重新续签租赁协议。若甲方提前使用完毕，甲方应在工程完工后书面形式通知乙方，乙方签字确认，到期按甲方规定办退场手续。

　　六、机械设备的租赁费计算方式：

　　(1)按实际工程量(单价)，零星租赁台班费为_______元/日，工作时间按照国家规定为1小时;主油由方承担。

　　(2)按包月制，双班每月按_______元/月，单班每月按_______元/月，每月不再另外计算加班费用。主油由方承担。

　　(3)结算办法：甲方根据机械管理人员、机械技术员的路单或三联单对乙方车辆的实际出勤天数进行每月底对账，由甲乙双方在单机核算表上签字确认，每月待业主支付甲方计量工程款后，甲方支付乙方一定比例费用，其余年终结清。

　　(4)乙方办理结算时，须提供符合甲方财务管理制度，齐全完整的发票。

　　七、租赁设备的使用、维修、保养和费用：

　　1、设备在租赁期间所需用的各种维修保养、配件、副油、工资等所有一切费用由乙方负责。

　　2、设备在租赁期间内由甲方使用，乙方应做好日常维修、保养，使设备保持良好状态。

　　3、在施工过程中。设备出现大的故障，乙方应积极进行维修排除，设备因故障影响甲方施工的，甲方扣除乙方相应天数(日*1小时)的租赁费。

　　4、包月机械进出场费，机械进场后甲方保证乙方工作时间不少于1个月，少于1个月的甲方承担乙方单趟运费，工作时间大于1个月的运费由乙方承担。

　　八、乙方的责任和义务：

　　1、为甲方提供性能良好的设备，并购买相关设备和人员保险，如发生意外甲方对此不负任何责任。

　　2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，否则甲方有权利辞退。

　　3、乙方机手应按设备操作流程操作并安全完成施工。

　　4、乙方机手应每日严格填写甲方单位派发的设备现场施工表，甲方则需签字认可。

　　5、乙方人员如出现盗卖或破坏甲方财物的，应该按盗卖或破坏甲方财物的金额的双倍进行罚款，数额较大或情节严重的`，交司法机关依法处理。

　　6、乙方施工没有按甲方技术人员规定，违章或不合理施工造成的经济损失均由乙方承担。

　　7、乙方车辆在使用中对甲方人员、财产造损害的，乙方应赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　九、甲方的责任和义务：

　　1、甲方不得强迫乙方机手违章或超负荷作业。

　　2、乙方若违反合同约定，应向甲方支付违约金_______元。若违约金不足以弥补损失，还应赔偿损失。本合同所述违约金与赔偿金甲方有权利从租赁费中直接扣除。

　　十、违约责任：

　　甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，任何一方不得中途变更或单方随意解除本合同。乙方若单方提前终止本合同，需提前三天书面通知甲方，否则，乙方按违约天数每天向甲方承担5元违约金。

　　十一、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律的有关条款友好协商解决;协商不成，提交_____________________市仲裁委员会解决问题。

　　十二、本合同未尽事宜，双方在履行合同期间协商解决，本合同一式四份，双方各执两份，双方签字并盖章后生效。

　　十三、甲方有权根据工程情况随时对设备进行清退。

　　十四、安全生产、文明施工

　　1、乙方必须按照有关法律、甲方文件规定进行安全施工，若非甲方造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　2、乙方必须完全按照甲方的要求文明施工，否则由此引发的经济责任由乙方全部承担。

　　承租方(甲方)：___________________________出租方(乙方)：___________________________

　　委托代理人：___________________________委托代理人：___________________________

　　甲方联系方式：______________________乙方联系方式：___________________________

　　乙方账号：___________________________

　　开户银行：___________________________

简单机械租赁合同4

　　出租方：_________

　　承租方：_________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，双方经友好协商，就逆变直流电焊机的租赁事宜达成一致意见，同意按下列条款签订本合同。

　　一、租赁设备型号、状况及数量

　　1、名称：_________

　　2、规格型号：_________

　　3、数量：_________

　　4、设备状况：良好

　　5、制造厂家：_________

　　二、租赁设备交付的时间、地点及验收方法

　　1、交付时间：为________年____月____日

　　2、交付地点：出租方设备库

　　3、交付和退租验收方法：电焊机能够正常使用使用性能良好即为验收合格。

　　三、租赁期限

　　本合同租赁期限从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　四、租赁设备进出场

　　出租方负责电焊机进出场，并承担进出场过程中的费用及安全责任。

　　五、租赁方式、租金结算及支付

　　1、租赁方式：按月租赁结算。

　　2、租赁价格：押金元：每天每台租金￥15.00元/台，人民币大写：壹拾伍元整。

　　3、结算时间：从签订日期借走焊接之日起至退还之日止。

　　4、结算方式：使用完成之后一块结算。结算完成押金退还。

　　六、租用设备的毁损与丢失

　　由于出租方原因或不可抗力因素等原因造成的'设备的丢失或毁损由乙方承担，相应费用照价赔偿。

　　本合同一式贰份，合同双方各执壹份。

　　出租方：_________

　　_______年_______月_______日

　　承租方：_________

　　_______年_______月_______日

简单机械租赁合同5

　　出租人: _______

　　承租人: _______

　　一、乙方向甲方租赁设备的详细情况如下:

　　项目名称_________、施工地点_________、施工内容_________、设备名称_________、数量_________、预计租赁期限_________、收费标准_________、租赁设备总数_________、预收租金总额_________、驾驶员补贴标准_________、设备运费_________、备注:_________

　　二、设备服务范围

　　1、由于本合同提供的服务仅限于设备租赁，乙方对工程质量和进度不承担连带责任。

　　2、甲方设备仅供乙方使用。未经甲方同意，乙方不得将甲方设备转租给第三方，甲方有权终止合同。

　　三、付款条件

　　1、乙方应在设备进场前5天向甲方支付人民币_________元的进出场费和租赁费，其中租赁费为人民币_________元，设备运费为人民币_________元。

　　2、租赁期限按30天计算，乙方应提前五天支付下月租金，并在项目完成(设备退出)后两周内结清所有余款。

　　四、甲方的权利和义务:

　　1、甲方应按乙方要求在规定时间内进入施工现场。

　　2、乙方违章指挥强制作业时，甲方工作人员有权制止。

　　3、甲方的每台设备应配备一名机修工，配合乙方正确使用设备，服从现场人员的指挥和调动。

　　4、如果设备因故障停止运行超过3天，则不包括机组费用，当设备因其他原因(如下雨、等待、监理要求停机等)停止运行时，机组费用照常收取。，非因设备故障及甲方人员责任所致)。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、确保甲方设备及出口道路畅通，协助甲方装卸，保证设备安全进出。

　　2、因乙方不利的安全措施和指挥不当造成的人身安全事故，乙方应负全部责任。

　　3、如施工质量达不到技术要求，乙方有权制止并及时采取措施。如果发现问题，继续施工造成的质量事故与甲方无关，由乙方承担全部责任。

　　4、保管好存放在施工现场的设备及保管费，承担因保管不严造成的设备丢失、损坏和损失，并根据损失程度进行赔偿。

　　5、乙方应负责操作人员的住宿和施工现场及生活区的人身安全，如有故障无法排除，应及时通知甲方。

　　6、甲方的设备不得擅自转租、抵押、抵债或变相转售，否则将承担由此造成的一切损失并予以赔偿。租赁期内设备运输须经甲方批准，月租金不变。

　　六、违约责任:

　　1、如果乙方未能按期支付租金，甲方有权终止设备的使用，每延期一天收取月租金2%的滞纳金，并保留收回设备的权利。对于工程竣工后两周的欠款，建设单位应向银行收取计划外贷款的滞纳金。

　　2、协助甲方在项目完成后一周内安全退出设备。如果甲方设备滞留在施工现场，且由于乙方原因无法安全撤离，除负责设备安全外，每延误一天，将增加3万元滞纳费，并计入租赁费。

　　3、如果国家政策法规的执行和不可预见的自然灾害影响本合同的`执行，双方应协商解决。

　　4、任何一方违约，应赔偿另一方因违约造成的全部直接经济损失，最低违约金为月租金的10%。

　　七、双方的共同权利和义务:

　　1、如有争议，甲乙双方本着友好合作的精神协商解决；如协商不成，由甲方所在地主管部门仲裁解决。

　　2、除本合同的有关规定外，双方的其他索赔按照合同法的规定办理。

　　八、补充规定:

　　九、本合同自签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　出租人印章:_________

　　代表:(签名)_________

　　联系电话:_________

　　账号:_________

　　承租方代表盖章:(签名)_________

　　电话号码:_________

　　账号:_________

　　签约日期:_________

简单机械租赁合同6

　　签订时间：_________________

　　合同编号：_________________

　　签订地点：_________________

　　出租方(甲方)：______________

　　承租方(乙方)：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议。

　　一、租赁设备概况：________________________________________________________

　　二、设备的使用地点及工程情况：_____________________________________________

　　三、设备的所有权

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任

　　1、提供良好的设备和操作驾驶员。

　　2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

　　3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。

　　4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

　　五、乙方的基本责任

　　1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的.设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。

　　5、进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。

　　六、结算方式及相关事宜

　　1、租赁期间：租期自_______年____月___日开始计算租金，至_______年____月___日结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。

　　2、单价：______________

　　大写：_________________

　　3、结算方式：设备租赁费按___________(月/天/小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金___________元

　　(大写：______________)。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。

　　4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

　　5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。

　　6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　八、违约责任

　　(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款___千元。

　　(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及 (当月当天)租金。

　　(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

　　九、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方代理人：___________________(签章) 乙方代理人：______________(签章)

　　住址：_________________________住址：________________________

　　身份证号：_____________________身份证号：______________________

　　电话：_________________________电话：__________________________

　　日期：_________________________日期：________________________

简单机械租赁合同7

　　上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

　　A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。

　　A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

　　B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。

　　B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。

　　第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。

　　第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。

　　经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。

　　三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：

　　一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

　　二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。

　　一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

　　另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

　　再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。

　　一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的'租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分；三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

【简单机械租赁合同】相关文章：

简单机械租赁合同范本3篇03-03

简单机械租赁合同书（精选10篇）06-21