- 交通事故责任划分协议书 推荐度:
- 相关推荐
责任划分协议书(通用16篇)
在不断进步的社会中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议是解决纠纷的保障。到底应如何拟定协议呢?以下是小编收集整理的责任划分协议书,欢迎阅读与收藏。
责任划分协议书 1
因甲方__________有限公司在工程消防施工过程中要求我施工单位(福建省华峰建设发展有限公司)更改或取消消防布置、消防设施、消防配置,造成无按消防设计图纸施工事宜。为了工程竣工消防验收、工程投产后消防设施等不能满足安全生产需要,特制定本协议,分清双方责任范围。
1、工程消防验收时贵司在施工过程中对自己的修改或取消消防设施、设备等无按消防图纸施工负有全部责任。消防验收不通过时贵司需自行负责,如需整改、增加消防设施、设备等费用全由甲方自行负责,甲方不得以此为理由拒绝工程结算、拨付工程余款。
2、工程投产后因贵司取消、更改消防设施、设备等致使消防安全不到位、不能满足消防安全使用要求,如因此发生的.安全事故责均由贵司负责。
此协议仅为消防验收、消防安全责任,双方责任的划分。
施工单位(公章):
单位负责人:
建设单位(公章):
单位负责人:
责任划分协议书 2
总包方:____________________院项目部
甲方:
乙方:
为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。
甲方:
一、 应积极组织和督促乙方开展安全拆除脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协调。
二、 划分拆除作业区,周围拉设警戒线和竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入内。
三、 对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。
乙方:
一、 所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。
二、 应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产生的`一切不良后果及费用由乙方负全部责任,若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的,由乙方照价赔偿。
三、 在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品,也不能损坏已做好的地面和墙面,如损坏严重,由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。
四、 拆除时统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落,如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。
五、 脚手架拆除程序,应由上而下逐层按部拆除,先拆防身杆、脚手板和横向水平杆,并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆,拆除全部剪刀撑抛撑以前,必须搭设临时加固斜支撑,预防脚手架倾倒,未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。
六、 应积极配合甲方其他班组的修补工作,不得擅自提前拆除修补所需的脚手架,如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。
七、 运至地面的材料应按指定地点分类堆放,当天拆当天清,不能延误甲方下道施工工程。
本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方签字:
乙方签字:
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日
责任划分协议书 3
甲方:_______________身份证号:_______________
乙方:_______________身份证号:_______________
事件概括:__________年_____月_____日________时________分,甲方车辆_____________经________________口,甲方车辆右侧与路南侧树相撞,后树枝掉下来砸在乙方右手上,造成乙方右手受伤,事故发生后甲方给乙方积极有效的治疗。
现甲、乙双方就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方愿意承担乙方目前的所有_______________医院产生的.治疗费用,并给予乙方_______________元(大写:_______________元整)的补偿。
二、甲乙双方履行协议后就此事处理即告终结,甲方对此不再承担任何责任,同时,乙方所有近亲属不再追究甲方任何责任。
三、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
四、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
五、本协议为一次性终结处理协议。
六、本协议自甲乙双方签字时生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_______________乙方:_______________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
责任划分协议书 4
国家对集体林权制度改革的实施,是进一步明确产权,完善农村集体林地承包政策,明确经营主体和收益主体,推进林业主体改革,实惠林有主、主有权、权有其责、责有共利的目标。为此,经家庭内部成员协商,一致达成如下协议:
一、原林权户主,擦罗乡楠桠七组秦德友现变更为继承人秦志强继承。
二、涉及原来的责任山的.面积,确权后按照摊林地面积为87.3亩。
三、今后责任山的保护与发展由各自负责,产生的经济效益归已所有。
四、如有未尽事宜,另行协商解决。
五、此协议一式肆份,原件送乡政府存档,复印件送村民委员会以及每户一份,签字盖章之日起生效。
户主签字:
身份证号:
户主签字:
身份证号:
组上意见:
村上意见:
_______年_______月_______日
责任划分协议书 5
甲方:__________有限公司
乙方:
身份证号:
联系方式:
经甲乙双方协商,本着公平公正、诚实守信原则,根据《中华人民共和国合同法》以及《中华人民共和国侵权责任法》之相关规定,现就乙方购买、运送甲方生产的余料及锯木灰事项做如下规定:
1. 合同基本内容
1.1 单价:中纤板余料及锯木灰价格为人民币200元~300元吨。具体价格以交易时市场价格为标准具体商定。
1.2 保证金:乙方需交付保证金人民币10000元(大写:人民币壹万元整),须在合同签订时交给甲方旗下各个系列负责人。该保证金在合同期限届满,乙方无任何过错及违约的情形下退还(无息)。
1.3 计量方式:由乙方将中纤板余料及锯木灰运送到甲方指定地点进行过磅称重。甲乙双方必须同时对过磅情况进行监督,并签字认可。若乙方不通过甲方私自过磅,实际重量则按票据上所载数量之三倍计算。
1.4 结算日期及方式:乙方必须于每月24日结清本结算月的所有价款,延迟一天则需向甲方缴纳迎接价款总额的5‰天向甲方支付滞纳金。
支付方式:
收款人:
2. 甲方的权利及义务
2.1 甲方有权按约定每月24日收取货款。
2.2 甲方有权在合同到期时,由于乙方未遵守合同而扣留其保证金。
2.3 甲方有义务负责将每日需运送出售的中纤板余料及锯木灰运送到指定地点。
2.4 在合同履行期内,甲方不得将中纤板余料及锯木灰专销权授予第三方,否则将承担违约责任,支付乙方人民币10000元(大写:人民币壹万圆)。
2.5 若出现由于乙方过错所导致的安全事故,乙方应自觉主动承担责任,不得与第三人恶意串通损害甲方的合法权益、干扰甲方正常营运,否则将赔付甲方人民币50000元(大写:人民币伍万元整)的违约金。
2.6 甲方为督促乙方尽到其对员工的安全保障义务,共同维护乙方员工人身、财产安全,甲方一旦发现乙方未为其员工进行安全培训及安装安全防护设备,甲方有权扣除或没收该保证金。
3. 乙方的权利和义务
3.1 乙方工作人员进入甲方厂区必须遵守其《保卫制度》、《消防安全制度》等相关规定,否则因此造成的损失由乙方承担。
3.2 乙方所雇佣的工人应具备与劳动强度相符合的身体素质,乙方在其上岗作业前应对其员工做相应的.安全培训工作。
3.3 乙方提供的运输车辆应符合作业标准,且需在车上安装相应的保护措施,以免使其员工受到不必要的伤害。
3.4 乙方在接到甲方装车通知后第二天需到甲方处将中纤板余料及锯木灰全部装车,若出现未经甲方同意而停运或延期、因未装完余料及锯木灰而导致消防隐患的,乙方须支付人民币500元次(每月结账时支付)的违约金。
3.5 因乙方员工自身原因或乙方未尽到上述安全保障义务导致乙方员工在作业过程中遭受人身、财产损害的,乙方自行负责,不得将责任推卸至无过错的甲方。
3.6 乙方应自行为其员工购买相应的保险,以期更好的保护其员工的权益。
3.7 乙方若擅自解除合同中止合作,需付甲方违约金人民币10000元(大写:人民币壹万元整)。
4.本合同期限为签订之日起一年。
5.本协议内容系双方当事人真实意思之表示,不存在重大误解 、显失公平等情形。
6.该协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,向合同履行地法院(即甲方所在地人民法院)起诉。 (本合同以下无正文,仅为签字盖章页)
甲方:
乙方:
授权人:
授权人:
日期:日期:
责任划分协议书 6
甲方(用人单位):__________市__________有限公司
乙方(劳动者):____________________
甲、乙双方就乙方在__________年_____月_____日上班时间受伤补偿事宜,经友好协商后,乙方要求与公司达成如下协议:
一、受伤事实确认:__________年_____月__________日乙方在甲方生产场所作业时,在5米高作业平台摔下,当时甲方在作业现场未采取任何安全措施,致使乙方坠地受伤,乙方身上创伤五处,
1、左眼眼睑缝合数针,致使左眼不能完全睁开,视力受到影响,
2、左手桡骨粉碎性骨折,术后恢复好之后,左手力量受到影响,不能做重活,
3、左腿髋臼骨折,恢复好之后,行动受到影响,严重影响工作和生活自理能力,
4、左侧骨盆骨折,恢复之后对正常行动产生一定的影响,
5、左脚第五趾粉碎性骨折,对正常的站立及行走产生一定的障碍。
甲乙双方对以上伤情及伤情对以后工作和生活产生的影响确认无误。
二、甲方在治疗期间第一时间垫付医药费,并且在乙方受伤后第一时间送往医院进行治疗,让乙方的伤情及时得到控制,让乙方家属急切的'心情得到宽慰。本着友好协商的原则甲乙双方达成以下协议,支付款项包括但不限于医疗费、伤残补助金、停工留薪、生活护理费。
双方协商一致,依据、:《工伤保险条例》、《_____省工伤保险实施办法》、《__________省工伤职工配置辅助器具管理暂行办法》、《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》等行政法规和法律文件达成以下赔偿内容:
医疗费:
1、法律依据:《工伤保险条例》第30条第3款。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。
2、包括:住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用。因乙方身体多处骨折,年龄较大,恢复期间及恢复后由此次工伤引起的并发症和对身体带来的负面作用进行治疗和康复,中间产生的费用由甲方负责。并且甲方先行垫付治疗和康复费用。
3、伤残补助金、乙方在受伤恢复后由于伤情带来的身体和精神上的创伤对乙方以后的工作和生活带来不可估量的负面影响,乙方需要甲方支付伤残补助金,补助标准(原工资的_____%__________)__________×补助期限_____个月=__________元
4、生活护理费,由于乙方生活大部分不能自理,因此乙方根据相关法律法规向甲方提出生活护理费用,直至乙方年满60周岁共计_____×_____=_____
5、停工留薪期待遇:
第一、停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付;
第二、停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇;
第三、计算初始日期,_____年_____月_____日
第四、计算标准月薪__________元
第五、生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责;
第六、停工留薪期内因工伤导致死亡的,按因工死亡处理享受全部的工亡待遇
三、乙方自愿放弃其它任何经济赔偿要求,也放弃向有关部门提起工伤认定、工伤等级认定及仲裁或诉讼的主张,除协议所列内容乙方今后不会以任何理由再向甲方追讨任何待遇及经济补偿。
四、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签署之日起生效。
甲方:____________________
乙方:____________________
乙方代表签名:__________
经办人:____________________
身份证号:_______________
日期:____年____月____日
责任划分协议书 7
甲方(用人单位):______________
单位名称:______________
营业地主:______________
法定代表人:______________
乙方(劳动者):______________
身份证号:______________
住所地:______________
乙方于______________年______________月______________日在工作过程中发生人身伤害事故。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方经协商一致,达成如下协议:
一、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日,甲方已替乙方支付医疗费、护理费、交通费等共计______________元,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间所发生的`费用。
二、自本协议签订之日起______日内,甲方应向乙方支付人民币______________元,作为乙方一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、抚养费等应由甲方支付的全部费用。
四、自该协议签订之日起,双方劳动关系解除,甲乙双方不得以任何理由主张对方履行与劳动合同有关的各项义务。
五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。
六、本协议履行过程中产生的纠纷,由甲乙双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地法院提起诉讼。
甲方:______________(签名盖章)
乙方:______________(签名)
见证人:______________(签名)
____年____月____日
责任划分协议书 8
甲方:__________(员工及家属)
乙方:_______________
乙方组织人员:_______________
一、此次活动员工按50%报销,家属采取全自费制度,除团队内的费用,个人其他产生的相关费用由其个人自行承担。
二、北京旅游活动为非盈利性质活动,并有一定潜在的危险性,如出现意外事件、意外事故等,责任均由本人承担。
三、北京旅游活动是个人自愿参加的.活动,建议员工及家属自行购买出游人身意外保险。
四、出发前所有参加活动的员工及家属必须提供真实的本人姓名+电话号码(以及紧急事件联系电话),签署《北京旅游活动安全免责协议书》,乙方不承担任何法律、经济及一切连带责任。
五、如活动前、中、后发生个人物品的坏损或丢失、与他人冲突、急性疾病、意外事故等,乙方及组织者亦不承担因意外伤亡或个人的经济损失而产生的任何法律责任和相关的费用。
六、该协议生效日期为双方签字日期,协议一经签署立即生效直至本次活动结束。
七、集体活动中甲方必须服从乙方组织人员或旅游公司导游安排,一切行动听指挥,不可擅自脱队,出游人员必须随身携带电话,严禁单独外出、离队,以免发生意外;无特殊情况不可以中途离开团队,如有特殊情况需要中途离开务必通知乙方组织人员或旅游公司导游,声明自愿离开,离队后的安全、经济及一切连带责任自负。
八、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(签章):__________
乙方(签章):__________
组织人员(签章):__________
责任划分协议书 9
甲方:_______
乙方:_______
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定,结合爆破工程的特殊情况,为确保老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程安全顺利施工,明确安全责任,经双方协商,甲乙双方签订如下安全协议:
一、工程项目名称:
老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程
二、爆破作业时间:
20________年7月1日至20________年6月30日
三、爆破警戒范围:
爆破点周边200米(按爆破飞石的安全距离确定)。
四、爆破作业保护范围:
老虎坑垃圾焚烧发电厂一期/二期(包括厂房、办公楼、综合楼及内外部设备设施和人员)、老虎坑环境园中区(包括施工单位活动板房、施工车辆及施工人员)
五、甲方的权利及义务:
1、甲方按合同约定,协助乙方办理爆破施工相关许可事项。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面;有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲方人员接受乙方所进行的爆破作业安全培训,无关人员不得接触爆炸物品。
4、甲方协助乙方组织召开爆破作业协调会,检查爆破区周边警戒情况。
六、乙方的权利及义务:
1、乙方根据甲方的要求提供爆破公司的资质文件、项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的`特种作业证件及身份证复印件和公安局批准和备案手续等资料,向监理申报审批后方可进行爆破作业。
2、爆破施工严格遵照《爆破安全规程》和深圳市有关规定办理。爆破施工前,编制详细的爆破施工方案,经有关部门审批后实施。
3、组织爆破保护范围内的单位就爆破作业进行沟通协调,确保爆破施工进行顺利,每次爆破前在受影响单位处张贴书面告示和安全警戒图。
4、爆破开工前,要进行书面安全、技术交底,并讲解安全技术操作方法,预防事故措施和劳动保护要求;安全技术施工组织设计由乙方编制,经监理审批同意后方可实施。
5、石方爆破开始前,对周围建筑物进行详细调查,出具爆破安全评估报告,并依据其结构特征和国家标准给出各自的爆破振动安全允许值。爆破前要落实爆破安全评估报告所提出的要求。爆破时组织对要保护物及设备进行爆破振动监测,爆破后3个工作日内出具爆破振动监测报告并提交给甲方和监理。
6、严格安全防护措施,对飞石进行控制,以防止个别飞石造成周围保护物的损害。爆破时实施严格的安全警戒。
7、起爆前加强警戒警示,爆破时人员/车辆全部撤至安全地点后方可起爆,环境园道路、二期道路、中区施工道路及泥头车外运临时道路等设置警戒,爆破警戒范围按爆破飞石的安全距离确定,安全警戒必须在爆破前30分钟设立,炮响后,经现场爆破人员确定后,方可撤除安全警戒。
8、爆破施工严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定,按照《爆破安全规程》进行爆破施工。在使用爆破器材时,要严格按照《爆破作业安全操作规定》施工。
9、严格按公安机关批准和甲方、监理同意后的作业时间内进行爆破作业,并尽量固定作业时间。
10、火工品管理。爆炸物品的储存、运输、使用严格按照深圳市公安局关于对爆炸物品的有关规定执行,乙方爆炸物品管理员负责对爆破物品的专门管理,由专人领取,领取及使用均应进行登记。做到未用完爆炸物品及时退库,现场不存放、不遗留、不过夜爆炸物品。
11、遇暴雨、雷电、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工时,乙方不得进行爆破施工作业。
七、本协议一试四份,甲、乙双方各执两份,两份具有同等法律效力。未尽事宜,按照国家、省和深圳市的有关规定办理。
八、本协议自甲乙双方签字盖章后生效,爆破作业完成后自动失效。
甲方(盖章)法人代表:_______
乙方(盖章)法人代表:_______
责任划分协议书 10
借款单位:______________________________
地址:_________________________________
贷款银行:______________________________
地址:__________________________________
立合同单位:
借款单位:__________________
贷款银行:__________________
甲方为适应生产发展需要,依据_________________,特向乙方申请_____借款,经乙方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民币_________________,规定用于__________。
二、借款期约定为________年________个月,即从________________至________________。乙方保证按计划和下达的贷款指标额度供应资金,甲方保证按规定的用途用款。预计分次用款计划为:
三、贷款利息,自支用贷款之日起,以支用额按月息________%计算,按季结息。甲方不按期归还贷款,逾期部分加收利息________%;不按规定用途使用贷款,挪用部分罚收利息________%;超储、积压设备、材料占用的贷款,加收利息________%。
在本合同有效期内,如国家调整利率,从调整之日起,乙方即按调整后的贷款利率计算贷款利息,同时书面通知甲方和担保单位。
四、甲方保证按还款计划归还贷款本金。还款计划为:
甲方不能按时付息的,乙方有权从甲方账户中扣收或暂时停止支付贷款。
五、借款到期,甲方如不能按期偿还,由担保单位代为偿还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还,乙方有权从甲方的各项投资和存款账户中扣收,或变卖甲方抵押的财产归还其借款。
六、乙方有权检查贷款使用情况,了解甲方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。甲方保证按季提供有关统计、会计、财务等方面的报表和资料。
七、在本合同有效期内,甲方因实行承包、租赁,兼并等而变更经营方式的,必须通知乙方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同的研究、签订的全过程,并根据国家有关规定落实债务、债权关系。
八、需要变更合同条款的.,经甲乙双方协商一致,应签订借款合同补充文本。
九、甲方向乙方填送借款申请书,并对偿还借款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,并签订抵押担保协议书。甲方填送的申请书和各方签订的协议书,均为本合同的组成部分。
十、其他约定:__________________________________________________________
十一、本合同自签订之日起生效,贷款本息全部偿清后失效。
十二、本合同正本三份,甲乙方、保证方各执一份,副本________份,送乙方财会部门和有关部门。
借款单位:________________________
法定代表人或负责人:______________
贷款银行:________________________
法定代表人:______________________
担保单位:________________________
法定代表人:______________________
签订日期:________________________________
责任划分协议书 11
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日凌晨30分,在贺兰县金贵镇新渠村小学门口,甲方驾驶车牌号为:宁AT____的.出租车与乙方摩托车相撞,造成乙方摩托车严重变形,造成摩托车驾驶人马保龙和马保军坐在摩托车后座位上两人脸部轻微受伤。现甲方与乙方就该交通事故的赔偿事宜,经双方平等协商、自愿达成如下协议:
一、由于本肇事责任者为甲方,甲方必须支付马保龙、马保军住院期间的医药费7000元及摩托车维修费。
二、乙方为事故次要责任者,乙方必须承担甲方车辆维修和务工损失费共_____元。
三、本协议签订后,甲、乙双方就本次交通事故的民事赔偿协议已达成。乙方不得就本次交通事故的损害赔偿事宜再次向对方及任何第三方提出赔偿要求或提起诉讼。
四、本协议书一式四份,甲、乙双方各执一份,呈检察院、法院各一份,甲乙双方签字生效。
甲方:
_____年_____月_____日
乙方:
_____年_____月_____日
责任划分协议书 12
甲方:罗____,男,汉族,__年 1月出生,住__省________县__镇偏岩村8组,身份证号码:______________
乙方:李____,男,汉族,___ 年11月出生,住__省________县城东乡__村7组 ,身份证号码:______________
___年4月28日凌晨,乙方驾驶自己的摩托车在下班回家途中,不幸撞上由甲方驾驶的停在大竹县____镇偏岩村民主叉路旁国道边(甲方自己的家门口)的川____货车发生交通事故,现双方就相关的责任情况和赔偿问题达成以下协议:
第一条、经过乙方提议,本着体谅弱者,甲方基本同意此事故责任为双方同等责任,如果此同等责任约定被推翻或不成立,乙方的费用和今后的伤残与甲方无关,由乙方自行负责。
第二条、因为甲方投交了保险,乙方是厂里的职工,其相关的'赔偿项目和标准按法律法规规定办理,由甲方在保险公司理赔范围内进行报销后按照规定支付给乙方后,( 乙方不得再向甲方以同等责任的理由找甲方进行任何费用的赔付和承担),但乙方可以按规定进行申请工伤认定以及申请工伤赔付。
第三条、甲方已经先行垫付了人民币15000元(大写人民币壹万五千元整)给乙方进行住院治疗,如果今后乙方在保险理赔后,应当扣除人民币15000元(大写人民币壹万五千元整)归还给甲方,剩余的钱甲方不得以任何理由扣押,如数交给乙方,在此以后的费用甲方不再承担。
第四条、甲方在今后进行办理相关保险赔付的过程中,乙方应当提供保险公司按规定所需要的有关资料和文件手续,否则,相关责任应当由乙方自行承担。
第五条、此协议是甲方和乙方的真实意思表示,不存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形。甲方和乙方自愿承担相应的法律后果。
第六条、此协议为补充协议,以前的协议与本协议不一致的,以本协议为准。
第七条、此协议一式两份,经甲方和乙方签字之日起生效,两份协议具有同等法律效力,甲方和乙方各执一份。
甲方签字: ____乙方签字:____
日期:____ 日期:____
责任划分协议书 13
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保工程顺利进行,保护甲乙双方的合法权益,在平等互利的基础上经充分协商,甲方将____路37号五栋旧楼和部分附属设施的整修改造工程(以下简称工程)承包给乙方。承包方式:包工包料。具体协议如下:
一、工程地点:____路37号。
二、工程承包范围:五栋旧楼和部分附属设施的外墙、屋面、水电通讯系统;地砖、门户、墙体重新粉刷等。(详见附表)
三、工程工期:承包施工总工期为60天,自__年____月____日开始至__年____月____日止。如遇甲方原因、不可抗力造成延误的给予顺延。如乙方无故拖延,甲方扣乙方工程款_____________元/天,同时甲方有权终止该协议,并将剩余的工程量另行组织施工。
四、甲方工作
1、开工前两天,为乙方入场施工创造条件,清理施工场地的家具、电器等陈旧设施。
2、提供施工期间的水源、电源,并承担其费用。
3、如需拆改原建筑的承重及非承重结构或设备管线(燃气、水管等),负责到有关部门办理相应的审批手续并交乙方备案。
4、监督施工:甲方参与工程质量和施工进度的监督,参与工程过程中的各项验收。
五、乙方工作
1、施工中严格执行施工规范和质量标准,保质按期完成工程施工。
2、施工中严格执行安全施工规范。因违反安全施工规范出现工伤事故,由乙方内部自行承担,与甲方无关。
3、施工中严格执行施工防火要求。由于施工造成火灾事故,由乙方承担责任,给甲方造成损失的`,负赔偿责任。
4、严格执行国家有关施工现场管理的规定,不得扰民。
5、严格执行国家有关施工现场管理的规定,做到不污染环境。
6、保证施工现场的整齐有序。
7、工程竣工后负责清扫施工现场。(包括专业清洁)
8、负责做好成品保护工作。(甲方委托他人进行其他施工项目造成交叉施工除外)
六、材料供应
1、由乙方采购的主要施工材料必须严格按照(甲方附表)的规格型号进行购进,乙方材料配送库中缺货应采购同品质材料。如施工中使用的材料出现假冒、伪劣,甲方有权要求变更,对工程造成损失的,乙方无条件整修并承担其费用。
2、应由乙方购买的主要施工材料,在工程进行中,甲方如需变更,双方须先填写“材料变更洽商单”,确认品牌及价格后,乙方方可购买,任何口头承诺无效。
3、由甲方负责采购供应的材料应是符合设计及施工要求的合格产品,并按施工进度送到施工现场,甲方应在材料进场前一天通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。
4、如甲方指定材料供应商,因材料发生质量问题,造成退换货、延误工期,乙方不承担责任。
七、工程联络
甲方联系人:
联系电话:
乙方联系人:
联系电话:
八、附则
1、合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3、协议履行完后自动终止。
4、本协议实行当事人自愿签证原则,可将协议文本提交签约市场等管理部门进行协议签证,签证费用由甲、乙各承担一半。
5、本协议附清单表一份。
甲方:
__年____月____日
乙方:
__年____月____日
责任划分协议书 14
发包方:________________________(以下简称甲方)
承包方:________________________(以下简称乙方)
为增强企业活力,拓展云南省经营业务,提高经济效益。根据国家政策法规,结合建筑市场形势,双方本着互惠互利原则,经友好协商达成如下协议,供双方共同遵守。
第一条:分公司的设立
甲方在云南省设立分支机构,即云南分公司,分公司无独立法人资格,为确保分公司经济效益,充分挖掘分公司人员的潜力,经双方协商同意将云南分公司承包给乙方经营。
第二条:承包期限
承包期为五年,自20______年______月______日起至20______年______月______日止。合同期满,根据乙方经营信誉,项目管理情况确定是否续约及续约时限,在同等条件下,乙方优先续约承包经营权。
第三条:承包方式
1、由乙方承包经营云南分公司,乙方按“自主经营、独立核算、自负盈亏”原则实施承包经营。对分公司的经营方式、人事管理、财务管理拥有自主权。
2、乙方应认真履行所签订的工程施工合同,承担工程合同的全部义务和法律责任,工程实施所需要的资源投入由乙方自行解决。
3、乙方应严格遵守安全生产制度确保施工安全,如发生安全质量事故,所有责任与赔偿均由乙方自行承当,并积极配合劳动部门的调查接受处理。
4、甲方根据工程施工情况,派人对所建工程的“安全、质量、进度”进行检查指导,乙方应接受甲方的监督检查。
第四条:承包管理费用
1、乙方承包管理费按当年中标金额多少交纳管理费:当年中标金额在_______万元以下(含_______万元),管理费按_______万元计提。当年中标金额超过_______万元时,管理费按A=(B—_______)___1%+_______万元。
2、管理费每半年交纳一次,每半年缴纳的承包经营管理费为该承包年度保底承包经营费的一半,每个承包年度终结时的七天内进行该年度承包经营管理费的结算,结算后七天内支付完毕。以上费用仅属上交甲方的'管理费。
3、除上交甲方前项管理费外,其他收益全部转归乙方所有,乙方承包经营者有权自行支配。
4、除双方另有商定外,甲方不再以任何名义向乙方收取其他款项。
第五条双方的责任与权限
1、甲方责任与权限:
⑴、甲方负责提供在地区设立分公司所需的办理分公司登记注册的指定或委托文件和加盖公司登记机关印章的公司营业执照的复印件以及对分公司负责人的任命文件等有关资料,并以其现有施工方面的技术优势对分公司予以支持。
⑵、协助乙方组建项目经理部,如需甲方派驻项目主要负责人和技术骨干甲方应予支持,派驻人员由甲方统一管理,其工资等所有费用由乙方承担。
⑶、为维护甲方形象与信誉,甲方有权对项目的施工质量、进度和安全进行监督管理和检查指导。
⑷、当项目的进度和质量出现严重问题,危及或将要危及甲方的经济利益和信誉时,视情节严重程度罚款万元,直至甲方有权接管全部项目并采取更换施工队伍等必要措施。
⑸、甲方有义务协助乙方对项目进行管理,保持与业主的联系,协助办理与项目相关的事宜,所发生的费用由乙方承担。
⑹、办理经双方协商认为需要甲方或以甲方名义办理的其他事宜,由此发生的费用由乙方承担。
2、乙方责任与权限:
⑴、项目中标后,乙方应根据甲方与业主签订的施工合同要求,尽快组建项目经理部,选派得力的项目管理班子和精干的施工队伍,提供实施工程所需资金,人员、机械和材料物资,全面履行甲方与业主签订的施工合同责任和义务,直到工程项目通过最终验收,保修期满、保修责任完成为止。
⑵、乙方必须确保工程质量、安全、进度以及现场文明施工,按有关法律法规及甲方与业主签订项目合同的相关条款执行,服从甲方对项目的监督和管理,按甲方规定及时报送各类相关报表和资料。
⑶、乙方应承担甲方派驻工地或派出人员处理分公司有关事宜的工资、交通、办公、食宿等费用,各类人员工资标准根据实际情况另行议定。
⑷、乙方应负责分公司所有工程施工合同中所缴纳的一切税费和费用(税金、印花税、定额管理费的复印件交甲方一份),按照税法规定,交清所承担的工程项目的税款,如分公司无法承担,由乙方承接由此产生的一切经济及法律责任。
⑸、分公司的证件及印章由乙方负责保管,未经甲方同意,分支机构的各种证件不得转借、丢失,否则造成损失及后果,其法律责任和经济责任由乙方全部承担。
⑹、办理经双方协商认为必须由乙方办理的其他事宜。
第六条:其他约定
1、合同一经签定,甲方不在云南设置其它分支机构。特殊情况,甲方其它分支机构需在乙方经营区承接工程,须事先通知乙方,且不得与乙方有冲突,如乙方发生配合费用,甲方应按实承担费用。
2、乙方承接工程的工程款必须全额进入总公司指定的分公司帐户上,先行缴纳总公司费用。
3、乙方未经甲方同意,不得在自己的经营区以外的区域再成立分支机构;如有发现,甲方将根据公司的规定进行处罚,并勒令立即取消该分支机构。
第七条:合同解除
若发生下述情况之一,发包方有权解除本合同:
1、承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;
2、承包方未经发包方同意私自开立银行帐户的;或者承包方的财务报表【含应收账款和应付账款】与事实不符的;
3、未按期上缴承包费或工程管理费,逾期3个月以上。
4、乙方发生重大质量、安全事故或其他严重影响甲方信誉事件,且乙方未能拿出有效的整改措施时,甲方有权单方解除合同,除政府部门的罚款外,乙方并按以下标准支付违约金,市级通报批评罚款5万元,省级通报批评罚款10万元,建设部通报批评罚款20万元。
5、承包方向银行以外的机构或公民借款融资的;
第八条:争议
合同履行中发生争议,首先协商解决;协商不成的,可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第九条:违约责任
一方不履行本合同约定的义务,给对方造成经济损失的,应承担赔偿责任。赔偿额以违约方给守约方造成的全部直接经济损失为限。
第十条:其他
1、本合同未尽事宜,双方协商一致后签订补充协议,作为本合同的组成部分,具有同等效力。
2、本合同一式伍份,甲方三份、乙方二份。
3、本合同经双方签字、盖章后生效,承包期满合同所载义务履行完毕后失效。
甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________
负责人(签字):________________________负责人(签字):________________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
合同签订地点:___________________________________
责任划分协议书 15
甲方:_______________________
乙方:_______________________
经甲乙双方充分协商,在平等自愿、协商一致的'情况下,就甲方在接送乙方小孩上下学途中的相关事宜,达成如下免责协议:
一、乙方将己方小孩交由甲方在上下学途中进行接送,如在接送过程中发生相关人身伤亡事故及财产损失,一切均由乙方自行承担,甲方不负任何法律责任及经济赔偿责任。
二、甲方在接送小孩上下学途中严格遵守各项交通准则,如发生交通事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。
三、甲方因自身原因造成的意外和事故,在过错范围内承担责任。
四、本协议书双方签字后产生法律效力,未尽事宜,双方协商解决。协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:__________乙方:__________
___年___月___日___年___月___日
责任划分协议书 16
甲方(发包方):
身份证号码:
乙方(承包方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规等,双方遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。就清流县嵩溪镇元山村村部房屋屋顶改造工程施工协商一致,订立本协议并共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:清流县嵩溪镇元山村村部房屋屋顶改造工程。
2、工程地点:清流县嵩溪镇元山村村部。
3、工程承包方式:承包人包工包料。
4、工程施工期限:自_年__月__日至_年__月__日止。
二、工程内容:
1、原有彩钢瓦及屋架拆除。
2、房屋屋顶彩钢压型琉璃瓦铺设。
3、钢结构屋架安装。
4、标砖砌筑(18墙)。
5、墙面拉毛。
三、工程质量验收:
1、符合国家或行业质量评定检验标准。
2、工程竣工验收乙方需提前通知甲方,并通过甲方验收合格,同时办理验收手续。
四、安全及文明施工与管理:
1、乙方在施工过程中,必须严格执行国家有关的法律、法规和安全生产技术操作规程,确保作业安全和用火、用电安全。在施工地点作业期间还应自觉遵守各项规章制度,对违反规定要求造成安全生产事故、火灾等。一切责任及经济损失,由乙方自行负责,甲方概不负责。
2、乙方必须严格执行有关安全施工管理有关规定:
3、施工过程中万一发生工伤事故或其他纠纷,由乙方自行处理并承担全部责任。
五、工程结算、付款方式:
1、工程款的预付:在施工过程中按工程进度支付60%工程款,余款待工程结束验收合格后10个工作日内一次性付清。
2、工程款结算:按预算单价根据工程量按实结算,预算单价没有的`,由甲乙双方面议或参照同期其他工程结算单价执行。(甲方如需税票,税票税率金额由甲方支付给乙方。)
六、纠纷处理:
因工程质量双方发生争议时,双方可自行协商解决,当事人不愿协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
七、施工组织:
1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度及质量监督。
2、乙方若不能在合同期内完成工程量,造成的损失由乙方负责。
3、施工中所有设施、设备及人员由乙方自行解决。
八、其他约定:
1、乙方必须保质、保量按期完成该项目工程,因气候、停电或不可预见其他因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
附则:
1、本协议经甲、乙双方签字后生效。合同履行完成后本协议自动解除。
2、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份。双方未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
_年__月__日
乙方:
_年__月__日
【责任划分协议书】相关文章:
安全事故责任划分协议书(精选6篇)04-21
家庭土地划分协议书01-09
土地转让划分协议书01-11
兄弟房屋划分协议书(精选7篇)05-19
土地权属划分协议书01-13
句子成分的划分07-20
相邻房屋地界划分协议书(通用5篇)05-29
划分句子成分07-14
责任协议书07-29