工程承包合同 (集合15篇)

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程承包合同 (集合15篇)

工程承包合同 1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商达成以下合同：

　　第一条：合同内容

　　1、高铁便道挖宽4米，深度0.2米；

　　2、便道回填建渣0.4米厚，并进行夯实；

　　3、总长度约为12公里（最终核算以实际为准）。

　　4、五组便桥，桥宽6米，高2米，厚1.2米，挖埋涵洞，路边排水沟挖运、桥面焊接。

　　5、每个回车道宽6米长15米。外运清表土方。

　　第二条：合同金额

　　1、甲方分包给乙方每公里为____________万元（大写：____________元整）；

　　2、其中五座便桥另计，包干总价为____________万元（大写：____________元整）；

　　3、其他项目：如果甲方增加米数，按实际收方为准，价格合同不变，但如果是重新深挖的双方协商，另行计价。

　　4、合同总金额（人民币）约大写：

　　（以实际结算金额为准）

　　第三条：付款方式

　　1、甲方于______________年______________月中旬支付工程款总金额的50%给乙方；

　　2、甲方于_____________年_____________月底支付工程款总金额的80%给乙方；

　　3、甲方于_____________年_____________月底付清乙方全部工程尾款。

　　第四条：工程地点：

　　大邑段高铁便道

　　第五条：工期顺延

　　1、甲方提出设计变更或工程量增加；

　　2、甲方不能按约定期限提供场地、清除障碍物等；

　　3、不可抗拒因素，比如战争、大雨、水灾等等；

　　4、甲方代表借故不予以签证，影响下一工序的进度；

　　5、甲方不按合同规定支付工程款。

　　第六条：甲方责任

　　1、负责办理施工地点用地报建手续等；

　　2、进场当天，甲方应派现场代表协助乙方顺利开工；

　　3、工程完工后，派现场代表按合同及附件进行验收，并签署验收合格证书，办理接收手续。

　　第七条：乙方责任

　　1、按照合同约定完成施工任务；

　　2、按照工程通用的质量标准满足自身要求；

　　3、乙方自行解决生活住宿问题。

　　第八条：未尽事宜

　　本合同未尽事宜，由双方本着友好合作精神协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　第九条：附件

　　本合同所列附件是本合同的组成部分，与本合同有同等效力。

　　第十条：争议解决

　　本合同自签订之日起生效，本合同履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同文本

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：__________________________________________

　　甲方代表：__________________________________________

　　身份证号：__________________________________________

　　地址：__________________________________________

　　电话：__________________________________________

　　乙方（盖章）：__________________________________________

　　乙方代表：__________________________________________

　　身份证号：__________________________________________

　　地址：__________________________________________

　　电话：__________________________________________

　　乙方银行账号：__________________________________________

　　乙方开户银行：__________________________________________

　　____年____月____日

工程承包合同 2

　　发包方(甲方)：_________________________________

　　法定代表人：_______________

　　联系电话：__________________

　　承包方(乙方)：_________________________________

　　法定代表人：_______________

　　联系电话：__________________

　　经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植，为了确保工程质量，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：

　　一、施工地点：

　　二、绿化工程造价：__________________________(大写)

　　三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。

　　四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。

　　五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，全权处理好相关事宜。

　　六、工程款的支付方式：

　　在工程施工至2-5天内支付工程总价的40%资金，作为乙方的启动资金。后期工程完成待甲方验收合格后支付工程总款的50%，尾款10%待工程完工养护一周后，甲方验收交接后结算。

　　七、工程质量：所栽苗木必须符合工程要求，在双方协商的情况下施工，不得改变苗木品种，规格及其栽培质量。

　　八、本合同自双方签字(盖章)后生效，具有法律效力。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后合同自动终止。

　　九：本合同一式两份，个有同等法律效力，甲乙双方签字(盖章)后各执一份。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　合同签订日期：__________年_______月_______日

　　合同签订地点：________________________

工程承包合同 3

　　发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：

　　二、合同工期

　　1、开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人委托代理人：(签字)承包人：(签字)联系方式：开户银行：银行账号：简单工程承包合同范文二发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：;

　　3、工程范围：二楼房顶钢架。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包面积为x㎡，每平方价格为x元。

　　二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。

　　三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：乙方：________年____月____日简单工程承包合同范文三

　　一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

　　二、承包范围：

　　1、项目工程名称。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日工程质量等级合格。

　　2、范围：

　　三、工程款(进度款)拨付

　　四、承包人乙方的责任：乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

　　五、甲方的责任：

　　1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。

　　2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。

　　六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

　　发包人(甲方)：承包人(乙方)：

　　________年____月____日

工程承包合同 4

　　合同编号

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同守约。

　　第一条工程概况

　　1。1工程名称：

　　地点：

　　1。2 工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）

　　装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。

　　1。3 承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

　　a类为包工包料 b类为包工不包料

　　1。4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

　　双方确定合同额为元，金额大写（人民币）。

　　设计费为元，金额大写（人民币）。

　　1。5 施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

　　自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

　　1。6 如遇下列情况，工期相应顺延。

　　1。6。1按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

　　1。6。2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

　　1。6。3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

　　1。6。4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

　　1。6。5因甲方材料供应不及时而影响施工。 1。6。6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

　　1。6。7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条甲方义务

　　3。1 开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

　　施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

　　3。2 不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　3。3 做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。

　　3。4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

　　第四条乙方义务

　　4。1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

　　4。2 保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　第五条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

　　第六条工程验收

　　6。1 隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。

　　6。2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。

　　第七条工程款交付方式

　　7。1 第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。 7。2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

　　7。3 第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

　　7。4 工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。

　　第八条违约责任

　　8。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　8。2 未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　8。3 因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　8。4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

　　8。5 由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

　　8。6 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。

　　8。7 由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

　　第九条保修

　　9。1 本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

　　9。2 乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。

　　9。3 人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

　　第十条纠纷解决方式

　　本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

　　第十一条其它项目具体规定

　　11。1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）

　　11。2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。

　　11。3 增减项目由双方协商，双方签证为依据。第十二条附则

　　12。1 本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　12。2 甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

　　12。3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

　　12。4 本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　12。5 合同的其它附件。

　　附件一：装饰装修工程预算书

　　附件二：装饰装修工程设计图纸

　　附件三：装饰装修工程变更单

　　附件四：装饰装修工程验收单

　　附件五：工程结算单

　　附件六：工程保修单

　　第十三条其它约定条款

　　发包单位承包单位：

　　（盖章）（盖章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：章国鹏

　　联系电话：联系电话：

　　签约地点：签约地点：

　　签约时间：签约时间：

工程承包合同 5

　　发包方（甲方）：_________________________

　　承包方（乙方）：_________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，遵循自愿、公平和诚实、信用的原则，双方对本工程的施工事项协商一致，就乙方承接甲方的装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1、工程名称：_________________________

　　1.2、工程地点：_________________________

　　1.3、工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）：_________________________

　　装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。

　　1.4、承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

　　a类为乙方包工、包全部材料；

　　b类为乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；

　　c类为乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

　　双方确定合同额为_______________元，金额大写（人民币）。

　　设计费为_______________元，金额大写（人民币）。

　　1.6、工程期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

　　如遇下列情况，工期相应顺延。

　　1.6.1、按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

　　1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

　　1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

　　1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

　　1.6.5、因甲方材料供应不及时而影响施工。

　　1.6.6、未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

　　1.6.7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

　　第二条工程质量标准

　　工程质量标准：优良。按（GB50210—20xx）建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。

　　第三条甲方义务

　　3.1、开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

　　施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

　　3.2、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　3.3、做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。

　　3.4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

　　第四条乙方义务

　　4.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　4.2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　4.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

　　4.5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　4.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

　　第五条工程变更

　　5.1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。

　　5.2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目，应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后，双方应办理签证，作为追加合同价款和结算的依据。

　　5.3、因甲方提出设计或项目变更的，工期相应顺延。

　　第六条工程验收

　　6.1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

　　6.2、甲方接到验收报告后三日内组织验收，并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；由甲方原因造成的修改，其修改费用由甲方负责。

　　6.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收，或验收后三日内不提出修改意见，视为验收合格。

　　6.4、工程未经竣工验收或验收未通过的，甲方不得使用；如甲方强行使用，乙方不予承担保修，并视为工程竣工及验收合格。

　　第七条工程款交付方式

　　7.1、第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。

　　7.2、第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

　　7.3、第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

　　7.4、工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。

　　第八条违约责任

　　8.1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　8.2、未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　8.3、因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　8.4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

　　8.5、由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

　　8.6、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。

　　8.7、由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

　　第九条保修

　　9.1、本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

　　9.2、乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。

　　9.3、人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

　　第十条纠纷解决方式

　　10.1、本合同履行期间，双方如发生纠纷，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　10.2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁；或向_______________人民法院提起诉讼。

　　第十一条其它项目具体规定

　　11.1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）

　　11.2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。

　　11.3、增减项目由双方协商，双方签证为依据。

　　第十二条附则

　　12.1、本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　12.2、甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

　　12.3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

　　12.4、本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　12.5、合同的其它附件。

　　甲方（签章）：_____________________

　　乙方（签章）：_____________________

　　委托代理人：____________________

　　托代理人：____________________

　　联系电话：______________________

　　地址：_________________________

　　签约地点：______________________

　　签约时间：______________________

工程承包合同 6

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项分包作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包作业内容：

　　二、分包形式：。

　　三、分包作业范围

　　3.1承包范围：

　　3.2工作要求：

　　1、开工前应根据本工程特点，现场实际条件编制详细的施工方案，严格按施工方案组织施工。

　　2、施工质量应符合《建设工程施工验收规范》、《地下室、屋面防水施工规范》、《建筑工程质量检验评定标准》要求。

　　3、需多交次进场施工时，接到甲方通知后及时进场施工，否则甲方有权另

　　请专业队伍进行施工，造成损失由乙方承担。

　　4、乙方对承包范围内工作承担保修责任，出现质量问题时乙方应及时到场维修，否则甲方有权另请人员维修，费用在保证金中扣除。

　　四、合同工期

　　合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。

　　五、质量标准

　　劳务作业工程质量标准：

　　六、合同价款

　　合同单价：按施工图计算屋面SBS卷材____元/M2，厨房、卫生间楼地面____元/M2

　　合同价款：以实际结算为准。

　　七、双方派驻现场代表

　　发包方派驻的项目经理

　　姓名：职务：职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。

　　承包方派驻的施工负责人

　　姓名：职务：职权：代表承包方全面履行本合同。

　　八、工期管理

　　8.1进度计划

　　承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。

　　8.2工期延误

　　乙方根据甲方的`工期计划(根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准)及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。

　　押金处理方式：a中途离场或主体结顶超过总进度计划，罚款和押金没收;b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还;提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。

　　由于甲方原因引起的，工期相应顺延。

　　九、质量管理

　　9.1乙方必须严格按图施工，并结合施工规范，武汉市有关规定及施工员技术交底要求施工，杜绝质量通病;

　　9.2厨房、卫生间楼地面及地下室顶板基层经第一次蓄水试验合格后移交给乙方施工;乙方施工的防水涂料在最后一遍防水层干固48小时后应进行第二次蓄水试验，蓄水24小时无渗漏方可移交给甲方进行保护层或饰面层施工，保护层或饰面层施工完成后进行第三次蓄水试验，蓄水48小时无渗漏为合格。每一次蓄水试验双方均应派人参加并办理书面移交手续。

　　9.3乙方承包范围内的工程，如因乙方施工质量问题发生漏水，因此造成的一切损失均由乙方承担，甲方保留追加赔偿的权力。

　　9.4在施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设立专职质量员。分项工程完成经乙方自检合格后以书面形式通知甲方施工员、质量员复检，如不符合质量要求乙方应及时整改，甲方应参加技术指导工作;

　　9.5甲方项目部每月组织一至二次对乙方进行综合考评，以质量、安全、落手清、机械保养、场容场貌、生活卫生六项为综合评分依据，进行奖优罚劣;

　　9.6甲方提出整改要求，乙方必须迅速，及时完成，如不及时整改，甲方有权采取以下措施：

　　a、第二天工作必须在头一天工作整改完成后方可施工;

　　b、另派人整改，技工按150元/天(次)，普通工按100元/天(次)计算计价，直接在乙方款项内扣除;

　　c、进行处罚，并赔偿返工材料费，并承担因返式造成的工期损失;

　　d、令其停工整改，直至中止协议，无条件退场。

　　十、安全管理

　　10.1安全施工与检查

　　a、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，乙方应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担;

　　b、甲方应对其在施工场地的工作人员进行三级安全教育，并进行有针对性的安全交底。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　10.2安全防护

　　a、乙方施工人员必须正确佩带安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　b、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，防护措施费用由发包人承担;

　　c、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方代表认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。

　　10.3安全施工规定

　　a、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，对安全隐患及时整改;

　　b、对新来的职工，乙方必须进行班组书面安全教育，并由职工签字后再经项目部和公司进行三级安全教育后，乙方方可安排职工工作。甲方有权对违反者进行罚款或责令停工直至中止协议;

　　c、乙方设立兼职安全员1名，班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行"三上岗、一讲评"并及时做好记录;

　　d、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作，协助乙方做好安全教育，安全检查和验收工作，消除安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。

　　10.4事故处理

　　a、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 b、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　十一、付款方式

　　本合同约定付款方式为：乙方必须合理计划好资金运用，及时组织材料、人员进场施工;中途发生职工预支或结算及支付材料款等一切由乙方自行解决。

　　十二、机械、工具、材料管理

　　12.1甲方提供外架，局部需要增加脚手架的部位由乙方自行解决; 12.2甲方提供垂直运输机械(塔吊、施工电梯、电源);

　　12.3乙方施工人员食宿由乙方自行解决，费用由乙方承担;

　　12.4乙方施工人员安全防护用品及施工用具由乙方自带;

　　十三、其他

　　13.1乙方人员必须遵守甲方项目部的规章制度，遵纪守法，文明施工; 13.2对乙方违反本协议内容，甲方有权处以50—1000元/次(人)的罚款;如甲方违反本协议，乙方有权提出按已完成的实际工作量(指成品)100%计算赔偿;

　　13.3乙方现场负责人必须常驻工地，未经许可擅自离现场罚200元/天(人);

　　13.4对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出责令其退场。乙方无条件服从，并且工资等事项由乙方负责自行解决，如乙方负责人不服从甲方领导，甲方有权中止协议;

　　13.5乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证、计生证方可进入工地。无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现场;

　　13.6乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。

　　十四、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十五、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十六、双方约定解决合同争议的方式为提出异议方向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十七、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

　　十八、合同生效

　　本协议自双方签字之日起生效，工完款清自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同 7

　　发包方 (以下简称甲方) :

　　承包方 (以下简称乙方) :

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1.1 工程名称：10 / 0.4 KV变配电安装工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：

　　1.4 承包范围：

　　1.5 承包方式：

　　二、双方责任范围：

　　2.1甲方责任范围：

　　2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装，负责开通施工场地与城乡公共道路的通道，施工场地内的主要道路，满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要，并保证施工期间的畅通，以保证乙方设备的顺利进场。

　　2.1.2 如土建、接地网等部分工程确需乙方设计及施工的，甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等，以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。

　　2.1.3 根据工程需要，及时把施工图纸交给乙方，所有图纸一式五份，并负责组织施工图纸会审和设计交底。

　　2.1.4 负责施工组织设计和施工方案的审批，组织工程质量验收。

　　2.1.5 委派为驻工地代表，负责前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。

　　2.1.6 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时，由甲方负责协调配合。

　　2.1.7 合同签订后天内向乙方提供报装资料。

　　2.2 乙方责任范围：

　　2.2.1 根据甲方委托，乙方在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方确认后使用，并于年月日前暂提供甲方份施工图,乙方设计应满足供电部门的报装要求。合同执行期间，在系统设计符合甲方要求和馈电回路不变的情况下，为使系统设置和开关布置更为合理、紧凑，乙方可以调整开关回路的排列。工程竣工后提供三份竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供)，甲方承担设计费用。

　　2.2.2 参加施工图纸会审，编制施工组织设计和施工方案，并在开工前送甲方审定，作为甲方对工程施工监督的依据。

　　2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全，按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。

　　2.2.4 委派为项目负责人。

　　2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。

　　2.2.6 负责向甲方报送施工实际进度表。

　　2.2.7 及时编制、移交有关工程竣工资料。

　　2.2.8 严格执行施工方案，遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后，清理施工现场。

　　三、工期：

　　3.1甲方负责的配电房土建工程须在20 年月日前完工，在确认具备进场施工条件后，交付乙方安装。乙方于 20 年月日前安装、调试完毕，并具备投运条件。

　　3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。

　　3.3 因以下原因造成工期延误的，经甲方驻工地代表确认，工期相应顺延：

　　3.3.1 甲方未能按合同书约定提供开工条件;

　　3.3.2 甲方提供的设备到货延迟, 影响工程正常施工;

　　3.3.3 甲方未能按合同书约定拨付预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　3.3.4 甲方要求变更设计;

　　3.3.5 甲方未能按要求提供报装资料造成报装不能如期审批;

　　3.3.6 遇到不可抗力及驻工地代表同意顺延的其它情况。

　　四、工程承包价款：

　　4.1 甲、乙双方根据乙方提供的施工图预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写元整(小写：元)。

　　4.2 因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整。

　　4.3 乙方应当在发生第"4.2"条款情况下天内，将调整原因和金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。

　　五、合同价款的支付：

　　5.1 甲方在本合同生效后5天内向乙方支付预付款，以供乙方采购设备及材料(工程施工中预付款抵作工程款)，预付金额为合同总额的30%，共计人民币: ￥元(大写)：元。

　　5.2 主要设备(变压器、高低压柜)进场后5天内，向乙方支付合同总额的40%，共计人民币:￥元(大写)：元。

　　5.3 甲方在工程竣工验收并办理交接证明后10天内，向乙方支付合同总额的30%，共计人民币:￥元(大写)：元。

　　5.4 甲方不按约定付款，并在乙方发出要求付款的通知后3天内仍不付款的，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任，赔偿乙方由此而造成的一切经济损失。

　　5.5 甲方逾期付款的，每逾期一天按未付款项数额的千分之三向乙方支付违约金。

　　5.6 甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权不予通电。

　　5.7 合同生效后，若出现暂停施工、延期开工等情况，则按下述方式执行：

　　5.7.1工程已开工的，因甲方原因造成工程暂停施工的，停工时间超过甲方通知暂停施工日期30天的，由甲方负责赔偿乙方因主要设备材料价格上涨造成的损失，且工期相应顺延。

　　5.7.2工程未开工的，因甲方原因造成工程延期开工的，延期开工时间超过合同签订时间30天的，由甲方承担违约责任并赔偿乙方相应损失。

　　六、质量检验与安全检查：

　　6.1 质量检验

　　6.1.1 工程质量应符合甲方已确认的设计要求，执行国家电力行业规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。

　　6.1.2 乙方必须严格按照施工图及设计说明进行施工，配备质检人员。甲方需要检查工程质量时，必须在不防碍乙方正常作业的情况下进行。

　　6.1.3 隐蔽工程，乙方须在隐蔽前48小时内以书面形式通知甲方验收，甲方在接通知后如不能按时进行验收的，应在24小时内以书面形式向乙方提出延期要求。如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应，视为甲方放弃验收，乙方可自行组织验收和隐蔽。验收时，乙方须做好验收记录，验收合格，甲方须在验收记录上签字确认。

　　6.1.4 如甲方要求对已隐蔽的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离，并在检验后重新修复。检验合格，甲方承担由此而发生的全部费用并追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期;检验不合格，乙方承担发生的全部费用。

　　6.2 安全检查

　　6.2.1 乙方应严格按照安全标准组织施工，承担施工安全责任。

　　6.2.2 如发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　七、设备、材料的供应：

　　7.1 甲方供应的材料、设备

　　7.1.1 甲方供应材料、设备的品种、规格、型号、数量、单价和提供时间、地点应按下表格式填写，作为合同条款的附件。

　　工程甲方供应设备材料一览表

　　序号设备或材料名称规格型号生产厂家单位数量单价供应时间送达地点备注

　　7.1.2 甲方按约定的内容提供材料、设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方供应的材料、设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由双方共同清点数量、检查包装箱外观，并做好记录。如甲方提供的材料、设备与一览表约定的内容(品种、规格、型号、数量、质量、单价等)不一致或损坏的，甲方应承担相关责任，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工场地并重新采购。

　　7.1.3 甲方提供的材料、设备不合格或因甲方原因造成材料、设备丢失、损坏的，由甲方负责重新采购提供，并承担由此发生的费用，由此延误的工期顺延。

　　7.2 乙方采购的材料、设备

　　7.2.1 乙方应按设计要求和有关标准采购材料、设备，并向甲方提供产品合格证明，对其质量负责。乙方供应的材料、设备到货前24小时，以书面形式通知甲方，由双方共同清点，并做好记录。

　　7.2.2 乙方提供的材料、设备不合格或因乙方原因造成材料、设备丢失、损坏的，由乙方负责重新采购提供，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　八、工程设计变更：

　　8.1 施工中甲方需对原工程设计进行变更的，应立即以书面形式向乙方发出变更通知。变更超出原设计标准的，须经有关供电部门和乙方同意，并由乙方提供变更的相应图纸和说明。

　　8.2 设计变更所增加(或减少)的工程量和预算费用，乙方须将变更的相应图纸、工程签证单一齐向甲方报告，甲方应在收到变更的相应图纸、工程签证单后3天内给予确认，并相应调整合同价款。

　　8.3 如甲方无正当理由不确认时，乙方有权停止施工直至甲方确认为止，并顺延与之相应工期。

　　九、竣工验收：

　　9.1 竣工验收

　　9.1.1 工程具备竣工验收条件的，由乙方向市供电管理部门提交工程竣工验收申请，再由市供电管理部门组织工程所在镇(区)供电公司和甲乙双方共同按国家《电气装置安装工程施工及验收规范》标准及甲方业已确认的设计图纸要求，进行工程竣工验收。

　　9.1.2 市供电管理部门确定竣工验收日期后,由乙方以书面形式通知甲方。甲方对竣工验收有意见，需在收到竣工验收通知后48小时内提出修改意见;如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应，视为甲方已认可竣工验收日期。如甲方不按期参加，则视为甲方放弃竣工验收。

　　9.1.3 在验收中，乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方。在验收后5天内甲方须在竣工验收报告上签字确认或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用;验收后5天内，甲方既不在竣工验收报告上签字确认也不提出修改意见的，视为竣工验收合格，并从验收后第6天起承担工程保管及一切意外风险。

　　9.1.4 乙方须在工程竣工验收之日起10天内向甲方提供完整的竣工图、竣工资料一式份。

　　9.1.5 工程竣工验收合格，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按供电部门、甲方、乙方验收要求进行整改后才通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后经验收合格的日期。

　　9.1.6 乙方在工程验收合格后2天内将竣工工程交付甲方。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的, 甲方不得使用。甲方擅自使用的，由此发生的质量问题及其它问题，由甲方承担责任。

　　十、质量保修：

　　10.1 乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期 (竣工验收合格并出具正式报告之日起壹年)内承担质量保修责任。

　　10.2 在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方免费保修;非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题，乙方负责处理，但由此发生的费用由甲方承担。

　　十一、不可抗力：

　　11.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　11.2 不可抗力的认定标准：

　　11.2.1 六级以上地震。

　　11.2.2 八级以上持续两天的台风。

　　11.2.3 100毫米以上持续5小时的暴雨。

　　11.2.4 战争、动乱。

　　11.2.5核燃料或核废料、放射性有毒炸药或任何爆炸的核装置引起的辐射或放射性污染。

　　11.3 因不可抗力导致违约的，双方互不承担责任。

　　十二、违约责任

　　12.1 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　12.2 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

　　十三、争议的解决：

　　本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决：

　　13.1 提交广州仲裁委员会东莞分会仲裁;

　　13.2 依法向人民法院起诉。

　　十四、合同修改：

　　14.1 本合同未尽事宜，双方另行协商，并订立书面补充协议。

　　十五、合同文本：

　　15.1 本合同(共页)一式二份，其中：正本二份，双方各执一份;副本份，双方各执份。

　　15.2 本合同经双方签字盖章后即日生效。

　　发包人：(盖章) 承包人：(盖章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　税务登记号：税务登记号：

　　合同订立时间：年月日

工程承包合同 8

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲方承建的施工任务，因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施，经双方协商，签订以下合同条款，供双方共同遵守执行。

　　一、施工地点：

　　二、租赁时间：

　　自___年_____月___日至甲方通知退场之日计算。

　　三、进场时间：

　　随时通知进场。

　　四、租赁机械设备名称、数量及性能要求：

　　小挖掘机一台，要求车况、性能良好。

　　五、租赁费用：

　　1、租赁费用的计价方式：计时，220元/小时

　　2、租赁费用的支付：次月20日前支付上月70%租金，余30%第三个月结清。

　　六、双方的责任、权利和义务

　　1、甲方

　　(1)甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理，现场调度，对其人员和机械设备实施行政管理。

　　(2)检查乙方工作情况，实施监督管理，对每天的工作时间由项目部管理人员两人以上签认。

　　(3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。

　　(4)对乙方进行安全教育，由于乙方违规作业，给甲方造成损失时，甲方有权解除合同，清退出场。乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。

　　2、乙方

　　(1)乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员，工作、伙食费乙方自理；应能保证机械正常运转。服从甲方管理，主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。

　　(2)乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态。

　　(3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用，按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的保险和人身保险等各项费用。

　　(4)乙方人员应具有良好的职业道德，谨慎驾驶，做到安全生产、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等，其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。

　　(5)施工过程中，乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物，要按照有关单位指定的位置谨慎开挖，必要时甲方指派人工辅助开挖，否则，挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停止一切机械作业。

　　(6)租赁期内，乙方人员发生伤、病时，其医疗、劳保费用乙方自理，发生伤病乙方应急速送医院救治。

　　七、其他事项

　　1、如出现机械故障、驾驶员离职等乙方原因造成的工作停运，将停止计时。

　　2、机械进出场费用由乙方负担。

　　八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应交身份证复印件、签字并押指纹)后生效，工程租赁费结清后，合同自行失效。

　　九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性，在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决，协商无效后，可在工程所在地申请仲裁或依法提起诉讼。

　　十、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。

　　本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　____年____月____日

工程承包合同 9

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号:

　　本合同依据《民法典》、《交通法》及相关法规，经甲乙双方协商资源签订本合同。

　　一：甲方将号牌座公交车承包给乙方，负责庆城至乡村道路客运线路，期限________年____月至________年____月止。

　　二：公交车价元（大写），由乙方一次付清，并向甲方一次性交纳保证金元（大写），作为安全和服务质量的风险抵押，才能取得该车经营权。

　　三：合同期满，乙方不再继续经营，甲方收回车辆及各种营运证件，收取的安全和服务质量等有关事项风险保证金在两个月内退还乙方。

　　四：甲方向乙方收取管理等费用：每月元,无论乙方车辆是否停运，________年期以十二个月计算，按月交纳。税收、规费等有关部门规定的定额费用由甲方代收。

　　五：甲方负责办理该营运车辆的各项保险，司乘人员保险、第三方责任险、旅客安全保险、车辆审验、交通肇事、登记等服务工作，费用由乙方承担。

　　六：乙方必须遵守国家的法律、法规，认真执行交通部门的各项管理规定，执行县物价部门统一定价，不得擅自提价，服从甲方及公司的统一管理，遵守甲方及公司制定的各项规章制度（包括车辆、安全、服务、卫生、票务、营运等规定）。

　　七：乙方必须在每月 5____日前交纳当月管理等费用，并按时交纳各种规税费，不得以任何借口或理由拖欠。

　　八：乙方发生交通事故时，应按交通法规的规定保护好现场，及时通知公安管理部门和甲方、保险公司，乙方必须到甲方指定的修理厂进行修复，并且所更换的零件必须为原厂正宗配件，擅自外修，后果自负，乙方肇事逃逸，则乙方承担一切法律责任。

　　九：乙方发生车辆丢失、盗抢、报废及乘客和第三者伤害等重大事故，造成群死群伤及重大经济损失，除按保险条款规定处理外，乙方承担保险赔损不足部分，并承担相应的法律责任。（酒后驾车造成的事故全部由乙方自己承担）。

　　十：公交车车内外广告由公司统一招标，乙方不得私自招贴广告。　

　　十一：乙方必须按时领取营运车辆的各种有效证件，做到营运时证件齐全，不得缺证经营，乙方要按交通主管部门、交警规定和甲方公司要求按时参加车辆各种审验。　　

　　十二：乙方与顾客发生服务纠纷时，根据实际情况应服从甲方公司和有关部门的39;调节与处理，因乙方行为造成被执法部门处罚及民事赔偿，其经济损失和罚款由乙方承担。　　

　　十三：在承包期内乙方应及时进行车辆保养，确保车辆各项性能良好，决不允许车辆带病运营，必须做到勤检查、勤保养，树立良好的形象。

　　本合同期满后，乙方交车时，其主要部件如：发动机、底盘、大架、转向、制动及灯光等部件需要维修更换时必须是原厂配件，轮胎、火花塞、刹车片、离合器等部件必须达到初始状态，如经检查没有达到初始状态，则改车的维修费用从押金中扣除，不足部分由乙方补齐，余额退还乙方。　　

　　十四：凡有以下行为之一，视为乙方违约，甲方有权终止合同，收回营运车辆及相关证照，全额没收保证金。

　　1、经营期内，凡不按时如数交纳管理费及相关规税费，超过5天以上的。

　　2、拒不接受甲方公司管理，拒交违章罚款的。

　　3、私自讲车辆转租和讲车辆交他人驾驶的。

　　4、在经营中利用车辆进行违法犯罪的。

　　5、在经营中，发生敲诈勒索，乱收费等行为，收到举报或查处，并在新闻媒体上被曝光，严重影响甲方声誉的。　　

　　十五：公交车国家燃油补贴甲乙双方按比例分成，甲方提取 %补贴费　　

　　十六：本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字货盖章后生效。　　

　　十七：合同未尽事宜，甲乙双方协商处理。

　　甲方签字：

　　______年______月______日

　　乙方签字：

　　______年______月______日

工程承包合同 10

　　建设单位：___（以下简称甲方）

　　承包方：___（以下简称乙方）

　　一、工程概况：

　　村内大库西主街道路西硬化，宽3米，长790米，总面积2370平方米。

　　二、施工工期

　　1、进场时间20____年7月10日—20____年8月10日，完工工期一个月。

　　2、甲方保证上述工期的需要，及时拨付工程款项，协助解决施工中出现的工期问题。

　　3、如遇到不可抗拒的自然灾害对工程建设投资或工期重大变更影响乙方工期延误，根据情况调整工期。

　　4、因乙方原因或过失致工程施工控制进度拖延所造成的后果由乙方负责。

　　三、合同价款

　　合同总金额为82950元。完工后办公室拨付40000元补助款，其余部分村自筹。

　　四、质量检查

　　乙方必须按合同严格技术规范要求施工，保证工程质量。由于乙方严重违反本合同规定，甲方有权下达书面停工指令，停工引起费用增加由乙方承担。

　　五、验收和决算方法

　　由甲方验收合格后，给乙方结清全部工程款

　　六、本合同双方均应遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法规和条例。

　　本合同共三份，甲方二份，乙方一份

　　甲方：____

　　乙方：___

　　____年_________月_________日

工程承包合同 11

　　建筑户主：__________________ (以下简称甲方)

　　承包方：__________________ (以下简称乙方)

　　甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工，为了明确工程内容及双方的责任，本着互相协作、紧密配合，分工负责的原则，特商定如下条款，共同遵守。

　　一、内容

　　(一)工程名称：私人住宅

　　(二)建筑面积：约1600平方米(按水平投影面积计算)。

　　(三)工程造价：约万元，经双方协商，每平方米造价(工钱)按人民币计算，工程全部完工后按水平投影面积计算，此工程总造价(工钱)乙方不包开发票。夹层按1/3层计算，窗飘板按上下计算，基础按一层计算。

　　(四)结构形式：框架结构。外墙前左贴砖(纸皮砖)，后右水泥油抹光，内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时，甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面，楼顶层的栏围墙0.9米(超出部分甲方负责)。

　　(五)承包范围：承包按本工程包工不包料，施工图纸的全部土建工程，不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料;不包施工期间水电费;不包水电及防雷安装;不包大理石、水磨石及水池、天面防水层;不包灶台及外墙安全网、渣焊，不包排污、化粪池等工序。

　　二、承包方式：

　　(一)乙方只包工和施工的工具(机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架)。

　　(二)如果甲方任何地方需要改动，超出部分由甲方自负。

　　三、施工期限：

　　本工程于_________年_________月_________日开工，_________年_________月逾期后的费用。

　　四、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方负责办理报建手续，领取建筑施工许可证，搞好三通，并把电、水接到施工现场，安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。

　　2、甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。

　　3、在施工过程中，如遇到不能抗拒的自然灾害(如台风、水灾、龙卷风、地震等)造成的损失，均甲、乙双方分别负责;甲方损失由甲方负责，乙方损失由乙方负责。

　　(二)乙方责任：乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工，做好施工过程的安全措施及责任。

　　五、工程付款方式：

　　甲方预付3万元给乙方购买板，以后每完成一砼工程付1.5万元，完成每层红砖借支1万元，完成批档每层工钱借支5千元，每个月按工程进度付给90%给乙方，其余部分竣工验收后全部付清工程款，乙方负责施工过程的安全问题。

　　六、时效

　　本合同从双方签字盖章之日起生效，工程竣工交付使用，此合同自动失效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同执行本合同。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同 12

　　发包人：

　　承包人：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。

　　一、工程概况:

　　1.工程名称：柏乡荣华锦城住宅小区西街旧村改造(一期) 楼建设工程(以上简称本工程)。

　　2.工程地点：柏乡县西街村汉牡丹街东侧。

　　3.工程内容：多层住宅，砖混结构，地上七层(底层为车库或储藏间)。

　　二、承包范围及方式

　　1.承包范围：承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。

　　3.电工承包方式：合同价格按照本工程图纸及说明，范围内所有强电、弱电元/㎡综合单价总包括(即所有制作安装、拆除。机械设备自备，塔吊除外;基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算)。

　　4、砌体承包方式：以实砌砖为准，大砖(即多孔砖)单价元/块，小砖(即小红砖)单价元/块。

　　三、合同工期

　　1.以甲方与监理发出的开工令为准

　　2.竣工日期：年月日

　　3.乙方必须服从于甲方现场管理人员的管理，并于上述时间之前竣工(甲方确认的工期顺延除外)。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。

　　五、安全生产

　　1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格要求安全标准的班组施工，并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查，采取必要地安全防护措施，排除事故隐患，由于乙方安全措施不力，造成的事故，责任由乙方自负，甲方处于人道主义精神进行抢救，由此所产生地费用由乙方承担。

　　2、乙方承担施工工人的工伤保险和意外伤害保险费用。

　　六、付款方式

　　1.本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。

　　2.付款方式为：从基础到封顶共计三次，第三层封顶后进行第一次付款(即分别为：3层、5层、7层主体封顶)每次为所干工程结点工程量的80﹪.待主体封顶验收合格后支付总工程量的90﹪，工程量结算核对完成后支付至工程量的100﹪。

　　3.乙方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。

　　七、乙方应按照本合同工期规定时间完成，每延误1天向甲方支付违约金1000元。

　　八、其他未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

　　九、本合同一式两份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程承包合同 13

　　甲方：

　　乙方：身份证号：

　　本着平等自愿，互惠互利的原则。经双方协商，甲方将现有的巴东经济开发区外环路k1+550-k1+574.1处挡土墙施工承包给乙方。

　　一，承包内容：单包工

　　二，承包价格：75.00元/m3

　　三，结算方式：实做实收，此段施工完成后，甲方支付已完成工程量的50%，待两个月内再付40%，余下工程款待外环路工程完工后一个月内付清。

　　四，质量要求：按设计图纸施工，达到合格

　　五，合同约定：

　　1. 甲方负责将各种材料组织到施工现场，水电安装到位。

　　2. 乙方自行安排工人的食宿，自带搅拌机，材料上墙乙方自带挖掘机(费用自理)。乙方施工过程中必须听从甲方安排，接受业主及监理的监督，如果因施工质量达不到要求出现拆除返工等问题，拆除返工的费用由乙方负责赔偿。

　　3. 目前k1+550-k1+574.1施工段，乙方必须在15个工作日内完成，根据此段施工中的表现再决定后续施工。

　　4. 墙面勾缝，勾缝用的跳架由乙方自行负责置办。

　　5. 无论何种原因在施工过程中出现乙方不听甲方安排发生争议，乙方自愿自行退场，甲方按乙方实际完成有效工程量据实结算费用。如果此作业面挡土墙施工未达到设计要求，则费用结算按挡土墙4.5米以内单价为45元/m3，每增加一米单价增加5元/m3方式来结算工程款。

　　6. 施工过程中乙方必须加强安全管理，对进场工人进行安全教育，牢记“安全第一”的方针。杜绝安全事故发生，若有安全事故发生，甲方只负责保险公司理赔部分，差额部分由乙方自行承担。

　　7. 此合同一式两份，双方签字生效，若有不能协商的纠纷，将交由法院调解。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承包合同 14

　　甲方（发包方）：甲方代表：

　　乙方（承包方）：

　　经甲乙双方互相协商，甲方将顺德________厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、________、自愿的基础上，签定如下协议：

　　一、承包方式

　　甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

　　二、承包期限

　　合同承包期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

　　三、承包费用

　　承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）年。乙方于每月____日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；第一次缴交承包款时间为________年____月____日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过____日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。

　　四、安全责任

　　乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

　　五、违约责任

　　乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

　　六、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

　　2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括________、________、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

　　3、甲方以前购买的厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

　　4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方________年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。

　　5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

　　6、合同期内，如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工，则双方按终止合同处理并进行结算，此种情况不按违约处理。

　　7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即顺德________提出诉讼。

　　8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　9、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效。

　　甲方（盖章）：甲方代表（签名）：

　　乙方（签名）：

　　签定日期：________年____月____日