水电站承包合同

　　随着法律知识的普及，关于合同的利益纠纷越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编收集整理的水电站承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电站承包合同

水电站承包合同1

　　发包方： (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1、5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。

　　本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签字日期：年月日

水电站承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照((中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__水电站土建工程

　　2：工程地点：__县长塘镇罗溪村

　　3、工程造价：约万元(以实际结算为准)

　　二、承包范围

　　土建工程总承包。

　　三、承包方式

　　本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。

　　四、开工和竣工日期

　　1、开工日期_年____月____日。(以甲方书面通知为准)

　　2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。

　　五、工程质量和验收

　　1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。

　　2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。

　　3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。

　　4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。

　　5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。

　　6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。

　　六、结算方式

　　1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。

　　2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。

　　3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。

　　七、工程款支付

　　本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价 %作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任

　　负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；协助乙方选择工程建设的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作；按合同约定及时支付工程款。

　　2、乙方责任

　　组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划；编制施工方案、施工安全措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成施工任务。

　　九、违约责任

　　1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按((中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。

　　2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按((中华人民经济合同法》承担违约责任。

　　十、附则：

　　1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。

　　2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。

　　3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。

　　4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。

　　5、本合同一式四份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电站承包合同3

　　发包方(甲方)：

　　法定代表人：

　　承包方(乙方)：xxxx有限公司

　　甲乙双方经充分协调，就甲方所有的x镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：

　　一、甲方将位于x镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。

　　二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

　　三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。

　　四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的经营环境，保证乙方正常运营。

　　五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

　　六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。

　　七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。

　　八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。

　　九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。

　　十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。

　　十一、本合同一式份，双方各执一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人:_________法定代表人:_________

　　日期：_________

水电站承包合同4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定年月日至年月日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：

　　开户行：

　　账号：

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　年月日

水电站承包合同5

　　甲方(发包方)：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20xx年____ 月___ 日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约_________ 亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：

　　1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。

　　2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20xx万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。

　　3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算

　　4、本合同自第二条约定的20xx万元保证金双控手续完善之日起生效。

　　5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。

　　6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20xx万元的，以完成20xx万元工程量的价款作为履约保证金。

　　7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。

　　8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部责任和义务。

　　9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。

　　10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。

　　11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。

　　12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：_________法定代表：_________委托代理人：_________

　　承包方： _________法定代表人： _________委托代理人：_________

签字日期：_________年_________月_________日

水电站承包合同6

　　甲方：__________（以下简称甲方）

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　为充分利用水资源，提高电站的经济效益，经甲乙双方充分协商，甲方将电站的运行管理承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同条款：

　　一、承包项目与内容

　　第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务，即发电保护业务。

　　第二条电站的运行人员工由乙方聘请，并可辞退、调整、解雇所聘请的人员，但不能影响电站的运行、生产。

　　第三条承包期限初订为_____年整，即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　二、承包结算方式

　　第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用（即承包费用），乙方每年承包甲方电站（以供电部门每月结算为准），每度电量提取运行管理费人民币_____元计算。

　　第二条乙方在承包运行管理费用，按季度结算，并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意，否则将停止发电，所造成乙方的一切损失由甲方负责，待付清后才发电运行。

　　第三条因该电站设备（含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等）的质量问题而致使运行中断，乙方的工作人员除正常需要留站外，其他人员撤离该站。

　　三、双方的责任

　　1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护，如水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏（不是人为的），甲方投入资金进行维修，如价值在叁佰元（￥300.00元）以下的则由乙方自行维修或请师傅，如损失超过叁佰元（￥300.00元）以上的则由甲方维修，费用由甲方全部负责（甲方可派人验证）。

　　2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。

　　3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题，甲方应负责联系并及时处理，并不能影响电站工作的运行。

　　4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。

　　5、乙方在承包期内要精心管护好电站，加强组织管理和安全技术管理，充分发挥电站的经济效益，实行安全、多发、多供的发电原则。

　　6、压力水管三年油漆贰次，油漆款由甲方负担（油漆款每次贰仟元人民币），乙方负责油好。

　　7、承包合同期满后，乙方应保证电站设施和设备正常运行，并能上网为合格，才能移交给甲方，如乙方继续按本合同承包运行，甲方应优先安排。

　　四、以上合同条文内容双方遵守执行，如有违约，其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。

　　五、本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。

　　甲方：

　　乙方承包人：

　　代表签名：

　　代表签字：

　　日期：_____年_____月_____日

水电站承包合同7

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　装修施工地点：_____________________________________________

　　工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料

　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-_及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-_并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

　　由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

　　乙方承包内容：

　　1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3).水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4).开关面板安装

　　5).小五金、马桶、的安装

　　6).后期灯具的安装

　　工程结算方式：

　　按实结算：

　　总价结算：20元/平米(套内面积)

　　第六条违约责任：

　　甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

　　在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字：乙方签字(盖章)：

　　年月日年月日

水电站承包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，XXX（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　（一）所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年月日起至20xx年月日止。

　　三、乙方义务及权利

　　（一）义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000．O0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000．O0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000．O0元）。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　（二）权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　（一）义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　（二）权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。O0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金，全数壹笔存入甲、

　　乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。

　　例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。

　　（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

水电站承包合同9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定年月日至年月日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

　　开户行：禄丰农行营业室

　　账号：309801040003724

　　七、工期延误

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电站承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　姓名：

　　身份证：

　　姓名：

　　身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：

　　______________________的运行管理。

　　二、承包方式：

　　甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：

　　甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20_元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：

　　乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：

　　乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：

　　为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：

　　承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：

　　镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：

　　电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

水电站承包合同11

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：

　　一、甲方将位于的水电站承包给乙方。

　　二、承包期限：

　　承包期限为三年，从年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。

　　三、承包费上缴

　　1、上缴方式：实行税后利润上缴；

　　2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费；乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。

　　四、双方的具体权利义务

　　(一)、甲方的权利义务

　　1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算；

　　2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的.机器设备、设施。

　　本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的；或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。

　　本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。

　　(二)、乙方的权利义务

　　1、负责水电站的生产经营事宜；

　　2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资；

　　3、负责处理和承担职工的工伤事宜；

　　4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产；

　　5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产；

　　6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费；

　　7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。

　　五、违约责任

　　本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。

　　六、免责条款

　　因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。

　　七、附件及未尽事宜处理

　　1、财产移交表为本合同附件；

　　2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

　　八、合同效力

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

水电站承包合同12

　　发包方：（以下简称甲方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：

　　一、承包内容

　　水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

　　二、承包期限

　　自20_年8月20日起至20xx年8月20日止。

　　三、甲方义务

　　1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

　　2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。

　　四、乙方义务

　　1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。

　　2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。

　　3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

　　5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。

　　6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

　　7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

　　8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

　　9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

　　10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

　　11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

　　五、其他事项

　　1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。

　　2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

　　六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

　　七、本合同共一式份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

水电站承包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对其拥有的青烟洞五级电站(3×1600KW)进行运行、维护、生产管理等事宜达成如下协议，共同遵守。

　　一、委托运行、维护、生产管理方式：

　　1、甲方对该电站享有股东投资形成的全部法人财产权，是本电站的企业法人，甲方同意通过承运方式委托乙方负责该电站的运行、维护、生产管理等工作。

　　2、根据水电站的运行特点，甲方确定劳动定员人数和工作内容，由乙方选派合格人员组建本电站生产运行部，具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。

　　二、乙方承包工作范围及期限

　　1、除该电站(3×1600KW)设备大修(遵照《发电企业设备检修导则DL/T838—20_》、《水电站设备检修管理导则DL/1066—20_》中规定的A、B级大修)、年检、预试、技术改造以外的所有安全文明生产管理工作(包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、生产运行日常管理工作等)。本电站的送出线路，引水渠道、隧洞等水工建筑物，生产用厂房、宿舍维修(护)由甲方负责。

　　2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。

　　3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件(不包括设备更换)单件价值在3000元以下和需要的消耗性材料(含透平油等)由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需使用装置性设备备品备件单件价值在3000元以上的，乙方提出计划报批后由甲方提供。

　　4、属乙方承包工作范围内的水工建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作(大坝水工建筑物及设施运行维护、水工观测及分析、水情报预测设备的运行维护及资料整理、大坝值守等等)。需外送有关资质单位定期检查项目和安全定检项目(不含安全器具等工器具项目)的费用不在本承包费用之列。

　　5、对大修、年检、预试、技术改造工作，乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定；甲方确定施工单位，签订承包合同，乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。

　　6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成，生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料，涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。

　　7、承包期限：年月日至年月日

　　三、电站生产运行人员要求及管理

　　1、生产运行部定员不少于20人，乙方向甲方提供人员的个人信息和岗位安排。如因工作需要增加人员，乙方应无条件及时安排到位并承担新增人员的相关费用。

　　2、一般负责运行的一线工作人员须有在水电站生产运行岗位工作五年以上电站运行工作经历。

　　3、负责生产运行站长及管理人员须具备大专以上学历或一定专业技能且从事水电站运行管理五年以上工作经历具有较强的一线安全生产管理能力和组织协调能力。

　　4、负责生产运行站长作为乙方的现场代表，要严格执行合同，创造性地做好安全生产管理工作，确保甲方财产安全及利益。

　　5、甲方有权知道乙方生产运行及管理人员的岗位配置，如生产运行或管理人员调整(岗位调整和人员调换)，乙方须事先征得甲方同意，并形成书面材料于调整到位之前报甲方备案。

　　四、费用及付款方式

　　1、年运行与维护及生产管理费用(含第二条第1、2、3款所列由乙方承担各项费用支出)的计算：上网结算电量在1500万kwh及以内的电量按上网结算电量乘以元/kwh进行结算；上网结算电量在1500万kwh以上部分的电量按上网结算电量乘以元/kwh进行结算。

　　2、费用支付：甲乙双方按月对运行维护费用进行结算，甲方并于次月15日前支付给乙方；若甲方未在约定时间内支付，对未支付部分的运行维护费用甲方按中国人民银行6个月贷款基准利率计算利息并支付给乙方。

　　五、安全生产管理

　　1、乙方按照本合同全面负责电站的安全文明生产和生产区域的环境卫生工作，并按部颁“一流水电厂”标准进行生产管理。具体实施电站生产管理、安全考核、教育培训、人事管理、建章立制等工作。

　　2、甲方对乙方生产运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导、督促乙方全面完成电站安全生产任务和各项经济指标；审核乙方生产运行的各种生产报表、制度和规程；审定、批准乙方生产运行上报的消缺、大小修计划及生产报表、安全生产计划、工作总结等。

　　3、生产运行及管理人员的工作要服从甲方的监督和指导；现场人员在完成本合同范围内电站安全生产工作中如遇技术力量、人员力量不足等情况，乙方应立刻另行派人帮助现场人员完成此项工作。

　　4、为了明确电站的安全生产管理职责，甲乙双方须另行签订《电站安全生产管理协议》。

　　5、为了确保完成甲方确定的年度计划，甲乙双方须另行签订《电站运行与维护及生产管理承包工作考核办法》，根据该《考核办法》接受甲方考核及奖励。

　　6、如乙方发生责任事故，由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因，给甲方造来的直接和间接损失，应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。

　　六、其他

　　1、自本合同签订后30个工作日内乙方向甲方缴纳保证金捌万元(￥8万元)。缴纳的保证金由甲乙双方按照有关考核办法进行考核，在年度考核结束后对剩余部分保证金甲方在30个工作日内一次性支付给乙方。

　　2、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求，乙方应及时解决，否则甲方有权终止合同。

　　3、甲方为乙方派驻人员提供必需的办公及生活场地。如办公室、宿舍；其余办公及生活设施由乙方自行提供并负责维护。确保电站运行及管理人员正常的生产生活秩序。

　　4、乙方如损坏甲方提供的设施应照价赔偿，在承包费中扣除。

　　5、如本合同期满或其它原因双方停止合作，乙方应无条件清退出场，并无条件向甲方完整移交设备的专用工器具、设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护、生产管理的档案和资料。如乙方违反本规定，应向甲方支付违约金拾万元；如因乙方违反本条款约定延误甲方正常发电，每延误一天乙方应另行支付违约金贰万元；造成损失的，还应另行赔偿损失。甲方有权采用法律手段索赔。

　　6、合同期间，如乙方的工作不能达到本合同要求，甲方可随时单方面终止该合同。

　　七、未尽事宜及本协议履行过程中发生的争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向本电站所在地人民法院起诉。

　　八、合同有效期贰年。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份，具备同等法律效力。

　　九、本合同期满前两个月内，双方可就续约事项达成新的协议。如在合同期满前一个月内任何一方均未通知对方解除合同，则本合同自动延续，合同条件和有效期不变。

　　甲方：

　　甲方代表签章：

　　乙方：

　　乙方代表签章：

　　签订时间：

【水电站承包合同】相关文章：

水电站承包合同08-29

水电站施工承包合同10-28