- 相关推荐
【精选】合作协议书范文汇总6篇
在生活中，协议与我们的生活息息相关，签订协议可以约束双方履行责任。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编精心整理的合作协议书6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
合作协议书 篇1
立本协议当事人：
甲方：
乙方：
丙方：
第一章、总则
根据____市国土资源和房屋管理局等单位发布的青国土资房（预）告字20号储备国有土地使用权拍卖预告的规定，____市国土资源和房屋管理局定于20年月日公开拍卖宗储备国有土地使用权。经本协议本协议当事人当事人（以下简称本协议当事人）充分协商，本协议当事人决定联合参加____市区路号地块（以下简称号地块）的竟买，拍买购得宁夏XX号地块后，由本协议当事人按本协议的约定联合投资开发。
项目部是本协议项下合作项目（以下简称合作项目）的最高权力机构，由其全权负责合作项目的开发、决策和管理。项目部下设各部具体负责合作项目实施。
土地竟买、工程前期的报批、对规划设计单位、工程监理单位、施工单位的选择和确定、工程的营造（本协议当事人按整楼座取得房屋的除外）、工程款支付、通过媒体推介合作项目、工程的验收以及工程竣工后材料的备案、房屋的保修、物业管理单位的选择等事项由项目部统一管理。分得房屋的销售由本协议当事人自行负责。
本协议当事人通过联合竟买的方式取得合作项目的土地。
本协议当事人通过竟买方式竞得开发土地，实行土地按份共有。根据经审批的施工图分配房屋。按照各自分得的房屋，分别办理《商品房预售许可证》，本协议当事人各自销售其分得的房屋。
合作项目设立独立的财务帐户，费用的支取按本协议的约定统一拨付。
根据本协议当事人实际分得房屋的确权建筑面积分摊合作项目所发生的相关工程费用和其他税费。
第二章、机构的设置和职责分工
为便于合作项目的开发、建设、管理，由本协议当事人派员共同设立x项目部（以下简称项目部），项目部全权负责合作项目的开发和管理，是合作项目的最高权力机构。项目部下设综合部、工程前期部、工程部、销售部、财务部、工程予决算部等部门。
项目部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。项目部设总经理1人，副总经理x人。
项目部的职责：
全权负责和决定合作项目的一切事宜。
项目部的议事规则：
项目部实行工作例会制度，决定合作项目所涉一切事宜。项目部召开会议时，由专职人员负责记录，参加会议人员对会议记录无异议时应在会议记录上
经理的职责：组织和协调项目部的日常工作，主持项目部的例会。
副经理的职责：副经理协助总经理的工作。
综合部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。综合部设经理x人。
综合部的职责：
综合部经理的职责：
工程前期部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。工程前期部设经理x人。
综合部的职责：
综合部经理的职责：
工程部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。工程部设经理x人。
工程部的职责：
工程部经理的职责：
销售部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。销售部设经理x人，销售部经理的人选由项目部决定。
销售部的职责：
销售部经理的职责：
财务部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。财务部设经理x人。
财务部的职责：
财务部经理的职责：
工程予决算部由x人组成，x其中甲方派员x人，乙方派员x人，丙方派员x人。工程予决算部设经理x人。
工程予决算部的职责：
工程予决算部经理的职责：
第三章、费用的分担
合作项目的配套费用，在分房
本项的配套费用是指建设和安装房屋基础外墙以外的所有的建筑物、构筑物、地下管线、绿化、建筑小品、配电室等所发生的全部费用。
工程款在分房
本项的工程款是指建设和安装房屋基础外墙以内所发生的全部工程款和相关税费。
合作项目发生的竟买保证金、拍卖佣金、出土出让金、行政性事业性收费，在分房
项目部及下设各部专职人员的工资、办公费用、招待费用、办公家具和配备车辆等所发生的费用，在分房
售楼处的建造费用和售楼处经理的工资，在分房
项目部下设各部实行费用包干，超资不补，节余作为奖励由各部自行支配。各部下设各部的具体费用数额，届时由项目部确定
合作协议书 篇2
甲方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
乙方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：
一、协议执行期限：
本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方权利：
1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。
2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。
3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。
4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。
三、甲方责任：
1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。
2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的`施工图纸、工程报价 及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。
3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。
四、乙方权利：
1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。
2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。
五、乙方责任：
1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。
2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。
3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。
4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。
六、工程变更：
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同
双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议， 作为竣工结算和顺延工期的根据。
七、工期延误：
6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：
(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位 或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;
6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。
6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量 存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
八、质量标准
工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的 相关标准执行。
九、工程验收
在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。
十、工程支付款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款， 即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承 包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人 支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元
(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验
收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完 工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后 付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验 收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程 结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即 视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，
发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部 结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
十一、违约责任：
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规 及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任， 并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的， 由发包人负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理 合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向 对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承 包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。
十二、附则：
1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份，双方各执________份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)
______年___月___日 ______年___月___日
合作协议书 篇3
第一条：甲方与乙方
甲方：__________
乙方：__________
第二条：合作事宜
鉴于甲乙双方都具有明确的投资意愿和投资意向，经友好协商，彼此本着互利互惠的原则，着眼于未来的投资进行融资，特签订本协议。
第三条：甲乙双方基本权限
1、 甲方全程谋略规划投资项目，建设项目通路，提交项目执行方案;
2、 乙方赋予甲方上述权利，进行项目投资，监督甲方项目执行情况。
第四条：融资项目
1、此协议不涵盖具体的投资项目，属风险投资资本运作范畴，由甲方主要负责调研市场，寻找投资机会，并在选择合适的项目后与乙方协商投资事宜，启动投资。
2、乙方接受甲方提出的融资要求，接受注资后(投资后)甲方对于资金的全盘运作。
3、甲方如与第三方合作，须提交与第三方的合同原件给乙方查看，同时提供复印件给乙方，并签订附加协议附在本协议后。
第五条：融资额度及打款
1、为最大限度保护甲乙双方的权益最大化，甲方对融资额度设定最低金额，本次融资额度最低_________万元人民币。
2、签订融资协议后，乙方须一次性将资金打入双方共同账户，取款须经双方签字确认。
第六条：股权及利益分配
1、 甲方占全部股权的_________%;收益按_____%获得，利益分配时间按照实际情况_____个月进行一次;乙方占全部股权的_________%;收益按_____%获得，利益分配时间按照实际情况_____个月进行一次。
2、 甲乙双方签订本协议后，乙方将资金一次性打入双方共同户名的对公账户，取款须经双方签字确认。
3、 甲乙双方任何时候都不允许单方面以各种理由将资金进行转移，资金流动须经过双方到银行共同签字办理手续方有效。
4、 如出现亏本，甲方不承担相应责任，如出现超出投资额度的亏损，甲乙双方共同承担责任;
第七条：乙方的权利与义务
1、 牵涉第三方合同，乙方有权利索取查看甲方与第三方的合同原件，复印合同复印件，依此作为衡量利益分配的原始材料(或本合同附件);
2、 牵涉第三方合作，乙方不得逾越甲方与第三方接触谈判，或与第三方直接签订相关协议，否则视为违约;
3、 乙方的主要工作内容
(1) 评估甲方提出的投资方案，具有一票否决权;
(2) 全程跟踪甲方方案的执行，提出合理化建议，督促甲方执行;
(3) 甲方与第三方合同，须经过乙方的评估确认后，方可执行;
第八条：甲方的权利与义务
1、 负责整个项目的寻找，前期可行性评估，为项目定位定性，提交充分的项目分析方案与乙方探讨;
2、 与第三方接洽谈判，撰写合同文本，合同文本须经过乙方评估;
3、 对整个项目的执行情况负责，确保甲乙双方的利益最大化;
4、 解决与第三方合作中的各种问题，确保合作顺利;
第九条：费用支付
1、 甲乙双方签订合同后的三天内，甲乙双方出具有效证件办理共同账户;
2、 第四天至第十三天内(一周之内)，乙方应将所有投资资金打入双方共同账户;
3、 双方指定_________银行;
4、 共同账户名：_________;共同账户号： _________。
第十条：双方承诺
1、 甲方应本着诚信、专业、高效的职业精神为乙方提供优质的投资服务;
2、 甲方应确保提供的各种信息的准确性、完整性和合法性;
3、 甲方不得要求乙方做从事有违国家法律法规的事情。
第十一条：违约责任
1、 若甲方不履行诚信义务，想乙方隐瞒、虚报相关资料和数据，则甲方赔偿乙方违约金5000元，本协议自动终止。
2、 若乙方签订本协议后不按协议时间在共同账户打入协议投资金额，赔偿甲方违约金5000元，本协议继续有效。
第十二条：合同争议的解决方式
1、本协议履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可申请当地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院上诉;
2、本协议一式两份，双方签字生效。协议若因第三方合作需要另外签署协议，附在本协议后作为附件。
甲方：__________ 乙 方：__________
身份证：__________ 身份证：__________
联系方式：__________ 联系方式：__________
合作协议书 篇4
甲方：
住址：
法人代表：
身份证号：
乙方：
住址：
法人代表：
身份证号：
本着平等互利、友好协商的原则，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《食品安全法》及其相关规定，就自动售货机合作项目达成如下协议：
一、乙方提供所辖场地，即______处放置甲方自动售货机，如因乙方原因需要调整自动售货机摆放位置，应提前______天通知甲方，甲方按要求移走机器。
二、乙方为自动售货机营运提供标准电源220V·10A、三线标准插座，接地线，24小时供电（特殊情况或乙方全公司停电除外），售货机产生的电费甲方必须在每月______号前按______元／度交至乙方财务，未按时交电费的，乙方有权终止协议或将设备抵押电费。
三、甲方每月______号前须向乙方缴纳场地使用费______元，甲方自负盈亏，乙方无义务帮助甲方经营管理、支付款项等一切与甲方有关的费用和税金。
四、甲方提供国家检验合格的自动售货机放置在乙方场地，安装台数：______，型号：______，如因甲方设备安全或食品安全造成不良后果的，责任由甲负责，甲方自动售货机及货物进出乙方场地，必须由双方签章认可，甲方不得销售乙方公司危禁物品（如：烟、酒等）。
五、甲方如需对所布自动售货机的数量、型号或位置进行调整，须提前______天通知乙方、并取得其书面同意。如因自动售货机摆放位置原因造成甲方经营严重亏损，甲方要求调换位置或撤机，乙方应给予积极配合。
六、自动售货机的所有权归甲方所有。甲方全权负责与自动售货机相关的营运项目，并保留变更具体经营项目的权利。甲方保证其经营的合法性，负责自动售货机的日常运营、维护及销售商品的售后服务。如因机器故障或销售商品质量引起的顾客投诉，由甲方负责。
七、乙方协助甲方做好机器设备的安装、营运维护工作，诸如协助故障处理、免费提供场地进出及停车配货等。协助甲方维护自动售货机等财产安全。如发生机器损坏、商品被偷盗等情况应及时通知甲方或报警。甲方工人进出乙方场地必须遵守乙方所有规章制度，（包括安全生产，交通安全，消防安全等），如甲方员工有违反公司制度或单方面对设备及以上协议内容有变动的，乙方可随时终止本协议，甲方须马上搬离乙方区域。
八、本协议有效期______年，即自______年______月______日至______年______月______日止。期限届满______日前，双方应积极主动联系本协议续签事宜。在同等条件下，甲方有优先取得续约的权利。
九、本协议未尽事宜，或双方发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向______人民法院起诉。
十、本协议自签字盖章之日起生效。
十一、本协议壹式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
合作协议书 篇5
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
本协议由_______（以下简称“甲方”）为一方，和_______（以下简称“乙方”）为另一方，按下述条款和条件签署本协议
一、协议内容
由“_______”管理的“_______”小区位于_______，目前还没有电动车充电站，小区内业主都是自家私拉电线为电动车充电，存在很大的安全隐患，为创建安全、和谐、宜居的生活小区，诚邀___________科技商贸有限公司合作，在该小区内建设电动车充电站，甲方提供车棚等场地，乙方建设_______套电动车充电站供甲方小区内居民使用。双方协议约定：
1、电费标准：_______元/度，生活用电标准，甲方有根据市场情况调整电费的权利。
2、充电时间：按功率计费（电费以_______元/度计），乙方不能任意调整。
3、协议期内甲方不能以其他管理、环境等任何名义收取乙方相关费用。
4、协议期内乙方不能以其他成本、维修等任何名义要求甲方补偿相关费用。
5、协议期内不能有第三方充电设施厂家及公司介入。
6、乙方设备正常投入使用后，甲方有义务配合相关部门清理甲方所管理_______小区内的一切私拉乱扯现象，否则乙方有权收回已投入使用的一切设备。
7、协议期限：_______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。协议期限到甲方双方协议续约。
二、甲方职责
1、免费向乙方提供车棚、适合停车的场地等，供乙方安装充电站设备。
2、为乙方施工提供方便。提供最近距离电源接入点。
3、甲方不承担充电站等设备看管责任，设备出现损坏、丢失等情况由乙方自行处理，甲方有协助相关部门取证的义务。
4、售卡费用及时返还给乙方。
四、乙方职责
1、免费为甲方建设电动车充电站。
2、及时维护及维修充电站，确保甲方长期正常使用，发生设备或充电等故障，乙方需于甲方通知后_______小时内进行修复，由此造成的损失或纠纷由乙方负责。
3、乙方需做好用电设备安全提醒及操作说明工作。
4、负责充电站使用过程中电动车的安全充电，发生设备或充电等故障，为此发生的一切安全事故及纠纷由乙方承担，甲方不负任保责任。
5、按时向甲方缴纳电费。
五、支付条款
1、乙方在充电站内安装计量电表，电表每_______个月抄表一次，由甲乙双方共同抄表，并做好记录，一式_______份，甲乙双方签字确认后各留_______份作为下次抄表依据。
2、乙方每次抄表后及时缴纳电费给甲方，不得拖欠。
3、若乙方委托甲方售充电卡，甲方应及时返还售卡费用给乙方，乙方应及时缴纳电费。本协议甲、乙双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。
六、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、违约责任
1、若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付______元约金。
八、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式______份，自双方签字日起生效，双方各执______份，均具同等法律效力。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
合作协议书 篇6
（加油机设备有限公司）
姓名________，性别____，年龄________，住址________________。 姓名________，性别____，年龄________，住址________________。
第一条 合伙宗旨
本着互利互惠、共同发展、共同合作、共同努力的原则，齐心经营__________________。
第二条 合伙期限
合伙期限为________年，自________年________月________日起，至________年________日止。
第三条 出资额、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。
2.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。
3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第四条 债务承担
合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。
第五条 入伙、退伙，出资的转让
入伙：
①需承认本合同；
②需经全体合伙人同意；
③执行合同规定的权利义务。
2.退伙：
①需有正当理由方可退伙；
②不得在合伙不利时退伙；
③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；
⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第六条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第七条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第八条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第九条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十条 其他
第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份。联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立 _____________________，特订立本合同。
合伙人：____________
合伙人：____________
____ 年____ 月____ 日
【合作协议书】相关文章：
合作社合作协议书07-14
合作的协议书03-06
农村合作社与农户合作的协议书11-26
公司股份合作协议书 股份合作协议书范本08-06
化妆合作协议书 化妆品合作协议书09-08
经典合作协议书06-20
营销合作的协议书06-20
合作承包协议书06-20
合作协议书06-23
活动合作的协议书06-23