工程合作协议书(精选15篇)

　　在日新月异的现代社会中，需要使用协议的场合越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。那么相关的协议到底怎么写呢？以下是小编收集整理的工程合作协议书，希望对大家有所帮助。

工程合作协议书(精选15篇)

工程合作协议书1

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：

　　第一条总则

　　1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

　　1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条工程项目的安排及费用

　　2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

　　2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　2.4乙方向甲方支付工程有效标价________%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：________________。

　　第三条甲方职责

　　3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

　　3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在________日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3.3甲方在________完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　3.4协助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条乙方职责

　　4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

　　4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

　　4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

　　4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　4.8本协议________式________份，甲乙双方各执________份，签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：_______________________

　　乙方（签章）：_______________________

　　地址：_____________________________

　　法人代表或授权人：_________________

　　电话：_____________________________

　　日期：________年________月_______日

工程合作协议书2

　　甲方： __________

　　乙方：__________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：

　　甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：__________乙方：__________

　　_______年_____月_____日

工程合作协议书3

　　甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）

　　鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于20__年__月__日共同达成并签订如下协议：

　　一、甲方通组公路〈K0+千米〉全长米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。

　　二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整（.00元）。

　　三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。

　　四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。

　　五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　20__年__月__日

工程合作协议书4

　　订立合同各合作人：

　　工程部：_________

　　设计部：_________

　　第一条合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。

　　第二条合作经营项目和范围

　　_________

　　第三条合作期限

　　合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第四条出资额、方式、期限

　　1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。

　　形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。

　　房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。

　　2、设计费项目合作的几种形式

　　（1）设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人所得。

　　（2）共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为：

　　每平方米45元，20%

　　每平方米65元，30%

　　每平方米85元，40%

　　分成，分成所得归工程公司所得，按工程公司内部股份，自行分配。

　　（3）投标项目，如工程部委托设计部作设计，应以实际合作方式进行，每张图单价以公司内部报价单为准，中标后，以整体设计费提点，提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。

　　（4）如工程项目不用投标，工程部直接委托设计部作设计，以双方商定的点数提_________%，或一共多少费用即可。

　　第五条盈利分配，甲方付清设计费后，以_________为限，按比例分配，5日内完成，届时不分配，应有相应合理的理由，不得随意拖延，否则视为违约，责任自负。

　　第六条合作、退作

　　1、参与合作

　　（1）需承认本合同；

　　（2）需全体合作人同意；

　　（3）执行合同规定的权利义务。

　　2、解除合作

　　（1）需有正当理由方可解除合作；

　　（2）解除合作时以不影响双方利益为准。

　　（3）解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。

　　（4）未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的，应进行赔偿。

　　第七条合作负责人及其它合作人的权利

　　1、为合作负责人。其权限是：

　　（1）以外开展业务，订立合同；

　　（2）对合作事业进行日常合作管理；

　　2、其它合作人的权利：

　　（1）参与合作事业的管理；

　　（2）听取合作负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合作帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项。

　　第八条禁止行为

　　1、未经全体合作人同意，禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合作，造成损失按实际损失自行赔偿。

　　2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。

　　3、禁止合作人再加入其它合作。

　　4、如合作人违反上述各条，应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。

　　第九条合作的终止及终止后的事项

　　1、合作因以下事由之一得终止：

　　（1）全体合作人同意终止合作关系

　　（2）合作事业完成或不能完成

　　（3）合作事业违反法律被撤销

　　（4）法院根据有关当事人请求判决撤销

　　2、合作终止后的事项：

　　（1）即行推举清算人，并邀请_________中间人或_________公证员参与清算；

　　（2）清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合作人和第三人，其价款参与分配；

　　（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合作财产不足清偿部分，由合作人按出资比例承担。

　　第十条纠纷的解决

　　合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　第十一条本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。

　　第十二条本合同如有未尽事宜，应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十三条其它

　　第十四条本合同正本一式_________份，合作人各执一份，送_________各存一份。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　授权代表人（签字）：_________ 授权代表人（签字）：_________

　　签约时间：_________年___月___日

工程合作协议书5

　　甲方：住址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：住址：法定代表人：联系电话：传真：

　　风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方经平等协商，就合伙承包__________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围合伙项目以___________________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目，对外以___________________________公司名义出现。

　　三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_________%。

　　2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。

　　2、退伙需经对方同意，方可实行。

　　3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时，甲方参与合伙项目的日常管理。

　　2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为风险提示：

　　应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成，则__________________所在地法院解决。

　　十一、本合同一式_______份，双方各执_______份。甲方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日乙方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日

工程合作协议书6

　　甲方（委托人）：xxx

　　联系地址：xxx

　　乙方（居间人）：xxx

　　联系地址：xxx

　　联系电话：xxx

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双

　　方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，并保证提供的资料真实有效；甲方负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

　　1、本项目居间费用为工程合同金额（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）的 %作为酬金。

　　2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕，通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用（原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留）。

　　3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日：

工程合作协议书7

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作框架协议如下：

　　第一条、合作方式

　　1、甲、乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为_______万元。

　　2、甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。

　　3、乙方以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。

　　第二条、甲乙双方在合作期间的出资为共有财产，不得随意分割。合作终至后，双方各自的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第三条、双方合作项目范围主要是建筑工程施工。

　　第四条、双方共同经营，项目运作及施工过程中责任划分据下：

　　1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书（费用乙方自出）。

　　2、工程施工过程中甲乙双方都得遵守装饰装修工程承包协议内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。

　　3、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包协议施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完工、工程量的_______%）的据算，项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。

　　4、甲方负责及时督促业主方按协议条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲方自出）、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包协议施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决甲方配合（费用乙方自出）承担；重大以上事故双方共同承担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。

　　第五条、合作期间的固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方_______%、乙方_______%的比例分配。

　　第六条、债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在_______日内向对方清偿自己负担的部分。

　　第七条、每个项目纯利润的百分之_______进行固定投入。利润分红，一个项目竣工进行一次结算。

　　第八条、协议解除

　　1、一方有违反本合作协议的，另一方有权解除合作协议。

　　2、合作协议期满。

　　3、双方同意终止协议。

　　4、一方出现法律上问题及做出对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。

　　第九条、自协议签订之日起，乙方需要负责施工技术力量和工程管理，甲方负责业务资源及项目运作。

　　第十条、违约处理

　　如果一方违反本协议的任何条款，非违约方有权终止本协议的执行，并依法要求违约方赔偿损害。

　　第十一条、争议处理

　　1、对于执行本协议发生的与本协议有关的争议应本着友好协商的原则解决。

　　2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。

　　第十二条、本协议有效期_______年，自双方代表签字之日起计算，即从________年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　第十三条、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本协议项目的资料及业务资源都应交给另一方。

　　第十四条、未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。

　　第十五条、本协议一式_______份，双方各执_______份，具有相同的法律效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

工程合作协议书8

　　甲方：___________代表：___________地址：___________电话：___________

　　乙方：___________代表：___________地址：___________电话：___________

　　由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：

　　一、项目概况

　　1、项目地址：_________________________________

　　2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

　　3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：________年____月____日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：________年____月____日。

　　4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

　　二、计价及付款方式

　　1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

　　2、付款方式：按月进度付款。

　　（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

　　（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

　　（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

　　（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

　　（5）保修金退还：竣工期满________年退______%，竣工期满________年退______%。

　　三、甲方责任

　　1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

　　2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

　　3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：

　　（1）建设工程规划许可证。

　　（2）建设工程开工审查表。

　　（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

　　（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。

　　（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

　　（6）建筑工程施工图审查备案证书。

　　（7）建设单位驻工地代表授权书。

　　（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

　　（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

　　四、乙方责任

　　1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

　　2、乙方需保证安全施工和文明施工。

　　五、保证金支付及退还

　　1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。

　　2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。

　　3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

　　六、违约责任

　　1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

　　2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。

　　3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

　　七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　八、其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份。

　　2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

　　3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　甲方（签章）：___________代表人（签字）：___________

　　________年____月____日

　　乙方（签章）：___________代表人（签字）：___________

　　________年____月____日

工程合作协议书9

　　甲方：＿＿＿＿＿姓名（朋友）＿＿＿

　　乙方：＿＿＿＿＿姓名＿＿＿

　　双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：

　　一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。

　　二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。

　　三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。

　　四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。

　　五、以上事实清楚，甲乙双方无异议。

　　六、（以后操作的想法）＿＿＿＿。

　　七、支付方式：＿＿银行转账＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　八、违约责任：

　　九、违约金或赔偿金的数额或计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　十、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　十一、双方商定的其他事宜：

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

工程合作协议书10

　　甲方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　丙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　丁方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX__方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的.前提下，达成以下协议。

　　第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

　　第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。

　　第三条合伙期限合伙期限为____个月，自________年____月____日起，至________年____月____日止。风险提示：

　　第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。

　　2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占__________。风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　第六条各方的的权利

　　1．甲方权限是：

　　（1）刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；

　　（2）对合作事业进行管理；

　　（3）对各项开支进行签字；

　　（4）支付合伙债务；分配合伙盈利。

　　2．乙方的权利：

　　（1）全面工程施工进展的管理；

　　（2）听取负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合伙帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项

　　3．丙、丁X的权利：

　　（1）各种材料的进出购销；

　　（2）听取负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合伙帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项。风险提示：

　　应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

　　第七条禁止行为

　　1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

　　3．禁止再加入其它合伙。

　　4．禁止合伙不利时退伙。

　　5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失_____倍赔偿。

　　第八条合伙的终止及终止后的事项

　　1．合作因以下事由之一得终止：

　　（1）合伙期届满；

　　（2）各方同意终止合伙关系；

　　（3）合作事业完成或不能完成；

　　（4）合作事业违反法律被撤销；

　　（5）法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2．合作终止后的事项：

　　（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

　　（2）清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

　　（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

　　第十条本协议自与__________订立合同之日生效。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式_____份，合伙人各执_____份。

　　甲方签字：

　　签订日期：________年____月____日

　　乙方签字：

　　签订日期：________年____月____日

　　丙方签字：签订日期：________年____月____日

　　丁方签字：签订日期：________年____月____日

工程合作协议书11

　　甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地点：。

　　3、施工内容及范围：。

　　4、工程质量：合格。

　　5、工期：。

　　6、合作方式：

　　由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。

　　第二条、项目管理模式

　　一、项目合同管理

　　1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

　　2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。

　　3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。

　　二、项目班子管理

　　1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。

　　2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。

　　第三条、项目管理费用及保证金

　　1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。

　　2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

　　3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

　　4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

　　5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。

　　第四条、项目管理人员构成及工资标准

　　1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。

　　2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）：元/月；元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。

　　3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。

　　4、乙方委派为乙方项目管理代表，其余项目人员为。

　　第五条、财务管理

　　一、资金管理

　　1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。

　　2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙

　　方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。

　　3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次处罚壹至伍万元。

　　二、财务管理

　　1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

　　2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

　　3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料（原件）送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。

　　4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。

　　三、税收管理

　　1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金（所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳）。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。

　　2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票，（建筑工程成本发票不得低于工程款70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%）。

　　3、工会经费按四川省人民政府川办（20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。

　　4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

　　第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

　　一、工程质量管理

　　1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　　3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。

　　二、工程职业健康安全管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全目标要求（无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。）后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　　2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。

　　3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。

　　4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

　　5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。

　　三、环境、标化管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。

　　2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

　　3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

　　四、进度管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。

　　2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。

　　五、工程资料管理

　　乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发

　　[20xx]21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。

　　六、生产要素管理

　　乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同，须交甲方备案。

　　七、违约责任

　　1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

　　2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1 %进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。

　　3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予以处罚。

　　4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的1 %进行处罚。

　　5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方承担。

　　6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　第七条、争议解决方式

　　在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件，与本协议具有由同等法律效力。

　　第九条、本协议自双方签字、盖章之日起生效；工程竣工后，待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕，业主支付完工工程款，甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。

　　第十条、本协议中未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人法定代表人

　　或委托代理人：或委托代理人：

　　电话/传真电话/传真

　　签订日期：年月日签订地点：

　　建筑工程合作协议20xx-08-11 17:51 | #2楼

　　合作人

　　根据国家有关建筑工程合作合同规定，本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则，特制订以下协议：

　　一、合作工程名称：

　　二、合作工程地点：

　　三、合作时间：从工程开工至本工程交工验收结算收款，人利润平均分，帐目清楚，都无意见后签字终止。

　　四、合作方式：分股，股份制式。即各持一股，二人责任、债权、债务同担，风险均担，利益共享。

　　五、责任分工：由负责与建设方签订工程合同，负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作，相互协商，以尽量减少工程成本费用为原则，各单项项目工程单价，施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价（如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格）都必须经二人共同商量，同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。

　　六、投资办法：由共同集资、借支，以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号，每收一次工程款必须入此帐号，专款专用，由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章，我们二人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款，如谁有违反就负责一切违约后果责任，甚至开除其谁的合作权利。

　　七、记帐方式：定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后，方可各记一份帐，互相签字认可，如有大笔外花费用，须由二人提前商量同意。

　　八、现场管理：二人分工后但必须密切配合，共同分享现场，组织指挥决策权利，共同商讨施工方案。管理办法：制度措施贯彻，至于现场管理的具体细节条款，由工地项目经理和施工员一起制订，我们二人审批。

　　合作人签字：

　　年月日

工程合作协议书12

　　甲方：

　　乙方：

　　双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：

　　一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。

　　二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。

　　三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。

　　四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。

　　五、以上事实清楚，甲乙双方无异议。

　　六、（以后操作的想法）____。

　　七、支付方式：______。

　　八、违约责任：

　　九、违约金或赔偿金的数额或计算方法：_________________________。

　　十、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（一）提交________仲裁委员会仲裁。

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　十一、双方商定的其他事宜：

　　甲方：（签章）

　　_______年_____月___日

　　乙方：（签章）

　　_______年_____月___日

工程合作协议书13

　　甲方：__________________________________

　　乙方：__________________________________

　　甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识：

　　一、合作项目

　　1、__________________________________合作

　　2、__________________________________合作

　　二、双方责权利

　　1、双方整合自身资源进行合作；

　　2、双方在项目上达成合作意向的，另具体拟定项目合作协议

　　三、合作模式：再商议

　　四、合作期限：__________年至长期

　　五、合作协议及其他

　　1、本协议是合作的总合作合同，__________式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。

　　2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。

　　甲方（签章）：_______________________________

　　乙方（签章）：_______________________________

　　日期：__________年__________月__________日

工程合作协议书14

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方充分协商同意在号合作开设_________餐馆，为明确甲乙双方权利义务，特签订合作合同如下：

　　一、乙方须付甲方加盟费人民币伍万元；签订合作合同当天乙方即付甲方启动资金人民币贰万元，其余可在店盈利每月付人民币壹万元。

　　二、双方签约后，甲方有专门班子协助乙方筹建门店，提供：

　　1、有偿：门店设计图纸及广告内容（也只有甲方负责设计）；物料、器具、服装样品。

　　2、无偿：《_________营业手册》一套；物资采购计划；对加盟门店的主要工作人员进行集中培训、考核，使其工作能力达到开业要求。

　　三、工人工资在营业额的15%内甲方有权调整。

　　四、乙方在以下情况须向甲方支付管理费：

　　1、每月店的营业毛利率达40%至44%，乙方付甲方管理费为当月营业额的3%；

　　2、每月店的营业毛利率达45%至46%，乙方付甲方管理费为当月营业额的5%；

　　3、每月店的营业毛利率达47%以上，乙方付甲方管理费为当月营业额的6%；

　　五、每月的净利润属于乙方。

　　六、本合同一式两份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合作协议书15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区__码头维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：

　　一、工程名称：__码头维修工程

　　二、工程地点：__码头

　　三、承包方式：包工包料

　　四、建设规模：石方77.24m3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2、码头步道71.82m2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。

　　五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元(56，120.00元)整。

　　六、开工时间：____年_月_日

　　七、竣工时间：____年_月_日，工期为_天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。

　　八、工程质量要求及责任

　　甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。

　　乙方责任：

　　1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。

　　2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。

　　3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。

　　九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。

　　十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。

　　十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。

　　十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。

　　十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。

　　十四、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

【工程合作协议书】相关文章：