安装协议书合集15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的安装协议书，欢迎大家分享。

安装协议书合集15篇

安装协议书1

　　乙方：

　　身份证号：

　　为进一步规范公司临时用工人员管理，保障临时用工人员在工作中的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：

　　一、工作概况

　　工作内容：原储运公司车库（北厂院内）改造安装彩钢房盖

　　工作地点：原储运公司车库（北厂院内）

　　承包方式：采用“固定计件结算”方式支付临时用工工资

　　二、甲乙双方共同责任

　　1、甲乙双方必共同遵守国家、省、市、特化公司及庆阳民爆公司的安全生产的法律、法规、标准、各项制度和安全操作规程。

　　2、服从甲方的统一管理，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接作业安全方法措施，并在作业过程中严格贯彻执行。

　　3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时先落实安全保护措施，防止安全事故发生。

　　4、同抓好临时用工人员的安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮作业。

　　5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　三、甲方的具体责任

　　1、甲方对现场工作场所安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业生产现场及库房的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2、在安排乙方工作时须针对其工作的具体内容、具体操作要求，提出方法和安全注意事项。

　　3、对乙方相对固定人员应进行登记造册，上交身份证复印件及无违纪证明，并协助乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。

　　4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改后按双方商定的管理办法进行处理。严重者给予立即终止临时用工协议并清退出厂，所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　5、对作业现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　四、乙方的具体责任

　　1、接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的各项安全管理制度及安全操作规程，并对作业过程中的自身安全负责。

　　2、应指定专人负责临时用工人员安全管理、作业现场安全等具体工作

　　3、临时用工负责人应根据甲方安全作业要求组织好所管辖人员安全。

　　4、对相对固定作业人员须登记造册，定期对作业人员进行安全教育，发生人员调整时，要迅速报告甲方，并及时进行安全教育，未经安全教育的不得进入作业现场，不得录用无身份证件的人员和童工。

　　5、乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒伪劣产品和不合格的设备设施。

　　6、临时作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

　　五、此协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方签名：乙方签名：

　　年月日年月日

安装协议书2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

　　一、工程概况

　　a) 工程名称：。

　　b) 工程地点：。

　　c) 承包范围：门、窗安装。

　　d) 结算依据：依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

　　二、门窗面积：

　　㎡，

　　三、工程款金额：

　　元

　　四、门窗安装日期：

　　五、

　　1）甲方在门窗确认单上签署姓名，以收到时间后生效，后因指令错误（包括已做好门窗之后，甲方更改方案）而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

　　2）乙方竣工后，甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

　　3 ）乙方保证在施工过程中进度及质量问题。

　　4 ）乙方有责任教育其工人严格执行操作规程，严格管理，安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失，均由乙方负责。

　　5 ）乙方按实际情况根据现场按要求安装。

　　六、工程款的支付

　　签合同时，甲方付工程款的50%，余款待安装完成之日，全部结清。

　　七、保修责任

　　乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本合同保修期为二年。

　　八、本合同一式两份

　　甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力，由甲乙双方签字后分别保存。

　　九、其他事项

　　乙方应加强对施工人员的安全管理和教育，因乙方的不慎或违规操作等原因引起事故，造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

　　十、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

安装协议书3

　　发包方：驻马店XX公司承包方：依照《民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　1、甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

　　2、承包方式：包清工的方式。

　　3、承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000、00元）

　　4、甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

　　5、甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

　　6、在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

　　7、乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

　　8、付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

　　9、本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

　　10、违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。

　　11、本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：________年________月____日

安装协议书4

　　为丰富员工的业余文化生活，公司拟定于20xx年7月份开始，给员工宿舍安装网线，开通网络服务，为保障公司宿舍的正常管理和维护住宿员工的正常生活秩序，经公司和员工个人双方协商，同意共同遵守如下协议：

　　1、公司负责网络设备的安装与维护，做到每间宿舍、每个有申请开通网络的员工都可以接通互联网；

　　2、开通互联网属于有偿服务，员工书面向行政部门申请开通互联网，行政部经理审批同意后既可开通网络；

　　3、网络运营的时间是上午7:00至晚上11:30分，企业规定节假日为全天24小时运营；

　　4、所有员工在宿舍使用电脑时不得影响同宿舍其它员工的休息，严格遵守公司宿舍管理相关条例，如果有人被投诉影响其他人的休息和生活或违犯公司宿舍管理制度，行政部门一经核实，第一次警告并处20元的罚款，第二次训诫并处40元罚款，发现有人被投诉三次者，立即停止网络服务，永远取消享受网络服务的资格；

　　5、所有接通互联网的宿舍员工要做到人走电脑关闭，人走电源关闭，严格遵守公司安全用电管理条例，杜绝一切不安全行为，所有开通网络服务的住宿员工一经发现违犯安全用电管理条例者，行政部处以100元的罚款，并立即停止网络服务，永远取消享受网络服务的资格；

　　6、申请开通网络员工的电脑均自备，员工可以选择自购和租赁两种形式（公司提供租赁提供者的联系方式）。员工开通网络服务收费标准（每帐号）：外网1M，内网3M30元/月

　　外网2M，内网6M45元/月

　　外网3M，内网9M55元/月

　　外网4M，内网12M65元/月

　　外网6M，内网18M80元/月

　　7、员工租借电脑收费标准：100元/季度

　　8、网络服务费收费方式：员工自行购买充值卡进行充值，延期者将自动断网，网络服务费缴清后，网络自动开通；

　　9、员工退出网络服务需向行政部门书面申请，经公司确认后，凭申请单退还网费余额；

　　10、此协议一式两份，员工个人和公司行政部各执一份；此协议经双方签名后即刻生效；

　　员工签名：

　　日期：行政部责任人签名：日期：

安装协议书5

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　甲方因安全防控需要，由乙方安装玻璃防控门，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　名称：玻璃防控门（图纸见附件）

　　安装地点：安装于处

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装费：

　　名称规格型号数量安装费用合计（元）

　　玻璃防控门定做 1 3000

　　三、完成安装的期限：

　　从 20xx 年 9 月 17 日起5个工作日内完成

　　四、安装的质量要求：

　　坚固耐用、固定钢化玻璃厚度为10mm、玻璃门钢化玻璃厚度为12mm、门中间有锁、玻璃门地簧保修一年，地簧品牌为皇冠牌正常玻璃对开门。

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

　　六、安装报酬的结算支付方式和时间：

　　自协议签订之日起甲方预付乙方工程预付款500元整，剩余工程款项于安装工程结束，验收完毕后一次性付清。

　　七、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，可诉至甲方所在地人民法院裁判。

　　八、本协议书经双方签章后生效，协议书一式三份，甲方二份、乙方一份。

　　甲方（签章）：

　　年月日

　　乙方（签章）：

　　年月日

安装协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

　　一、工程概况：

　　安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。

　　二、工程总金额

　　1、本协议最终结算总价：人民币（大写）RMB:元，￥元。

　　2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

　　三、结算方式：

　　1、安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

　　四、工期

　　安装时间：天

　　五、质量验收依：

　　根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

　　六、甲方责任：

　　1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

　　2、提供安装过程中的技术支持服务。

　　3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

　　4、提供安装施工图纸及资料。

　　5、负责出厂产品的制造质量和发货质量。

　　七、乙方责任：

　　1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

　　2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

　　4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费

　　5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。

　　6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

　　7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

　　8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

　　9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

安装协议书7

尊敬的业主朋友：

　　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　　栋室业主：空调安装人员：年月日

　　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　　空调安装安全协议书

　　甲方：XX

　　乙方：XX

　　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　　第一条、甲方安全责任

　　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　　第二条、乙方安全责任

　　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　地址：XX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　乙方（签字）：XX

　　地址：XXXXXX

　　委托代理人：XX

　　电话：XXXXXX

　　日期：XXXX年XX月XX日

　　空调安装安全协议书

　　中央空调系统安装协议书

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款、

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方（代表）签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

安装协议书8

　　买方：____________(下称甲方)

　　卖方：____________(下称乙方)

　　甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

　　一、窗帘报价清单：型号面积单价金额含税价说明：上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。

　　二、交货地点、方式和时间：

　　2.1交货时间：_________年___________月____________日

　　2.2安装地点：____________

　　2.3安装时间：____________个工作日。货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

　　三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

　　四、双方责任甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5%的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5%的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

　　五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

　　六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方代表签字：____________

　　乙方代表签字：____________

　　日期：_________年___________月____________日

安装协议书9

　　合同编号：_____________________________

　　甲方(经销商)：_____________________________

　　联系地址：_____________________________

　　联系电话：_____________________________

　　乙方(订购方)：_____________________________

　　联系地址：_____________________________

　　联系电话：_____________________________

　　鉴于：_____________________________

　　为切实维护合同双方的权益，实现双方各自的利益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，经双方协商一致达成协议如下：

　　第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金元(￥元)，此款可抵充货款。

　　第二条：甲方在测量尺寸后______天内提供设计图(如需出具效果图的，由双方当事人另行协商确定)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。

　　第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。

　　第四条：付款方式

　　甲乙双方签字确认后，可选择下列第________种方式付款：

　　(1) 乙方于_____年____月_____日付清全部货款，计人民币_______元，

　　最后根据尺寸(见附件：材料结算清单)具实结算。

　　(2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%，计人民币___元;待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的____%，计人民币____元;最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的____%余额，计人民币_____元(根据尺寸<见附件：材料结算清单>具实结算)。

　　(3)其他方式：

　　第五条：交货期限

　　甲方应于_____年____月____日前交货，甲方送货安装必须提前_ ___天通知乙方。

　　第六条：送货、安装及质量保证

　　甲方承担________________(地区)的运输费用、搬运费用，但乙方所属物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修，终生维护(收取材料费)。

　　第七条：双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。

　　2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：___________________。

　　3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_______%向乙方支付逾期交货的违约金。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)

　　2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。

　　3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。

　　4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的_________%承担违约金。

　　第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同

　　的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。

　　第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，

　　可按下列第_______种方式解决：

　　1、提交______仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合

　　同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十一条：本合同自双方签字盖章之日生效，本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，副本_____份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　负责人(签字)：负责人(签字)：

　　签定地点：_________________ 签订时间：___________________

安装协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及

　　国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装门头广告事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

　　一、承包方式

　　本工程采用包工包料、包安装、包质量、包安全，施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。

　　二、总费用及付款方式

　　1、本合同总造价￥: 元 ,大写: 元整。

　　2、甲方在本合同签订后且双方确定安装后，向乙方支付合同总

　　造价的即元作为项目启动资金。待全部工程完成且通过甲方验收合格后一次性支付余款，即元。

　　三、制作项目

　　7.7*10米门头（焊架、吸塑字发光字、门楼亭子）

　　四、双方责任

　　1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料,并对所确定的资料负责;

　　2.甲方按本合同的规定,按期如数向乙方支付安装费;

　　3.乙方保证安装，在规定的时间内保质保量完成所有安装工程。

　　4.乙方对所安装的产品负责保修，保修期为两年，若两年内因质量问题需要维修，乙方负责维修。1年后如需维修，甲方需支付相应的维修费用。

　　5.在施工期间,所有的安全事故均由乙方全部负责。

　　五、违约责任

　　1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。

　　2.合同生效后,甲方无正当理由要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方返还已付款项和赔偿甲方损失。

　　六、解决争议的方法

　　凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、其他

　　1.甲方如需增、减广告制作安装项目，需提前3天告知乙方，增、减项目价款按实际价款相应增、减。

　　2.由于不可抗力因素及人为损坏的，不在保修范围之内。

　　3.本合同在甲、乙双方签字后生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。

　　4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

　　5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

　　6.其它约定:

　　甲方: 乙方:

　　电话：电话：

　　年月日年月日

安装协议书11

　　甲方：____________________有限公司

　　乙方：____________________有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　　5、遵守本协议其他相关条款。

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工。对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72.20__万元（其中A区49.68万元；B区22.5216万元）元；

　　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的`事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方（代表）签字：__

　　____年__月__日

　　乙方（代表）签字：__

　　____年__月__日

安装协议书12

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：__（以下简称甲方）

　　联系电话：

　　单位地址：

　　甲方代表：__承包单位：（以下简称乙方）

　　联系电话：__

　　单位地址：__

　　乙方代表：_

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装设备设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：和家网-全球中文家居门户

　　（1）工程地点及面积：

　　（2）工程造价：元；

　　（3）开工日期：年月日；

　　（4）竣工日期：年月日；

　　（5）付款方式：

　　（1）、现金

　　（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场

　　由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试__设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责__设备设备的安装、调试。甲乙双方商定：

　　（1）__年_月_日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）__年_月_日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）__年_月_日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部__设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条违约责任

　　乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：__（以下简称甲方）

　　联系电话：

　　单位地址：

　　甲方代表：__

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　联系电话：__

　　单位地址：__

　　乙方代表：_

安装协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定，为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全，甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下：

　　1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性，同时，乙方必须认真履行各项安全管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

　　2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

　　3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

　　4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物（包括设备设施、花草树木等），乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

　　5、乙方在施工期间必须规范施工，做好施工安全消防保护措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任，与甲方无关。（亲子活动安全协议书）

　　6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落（除自然灾害、或甲方拆除外）从而发生安全事故，造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的，由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

　　7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　代表人（或负责人）：代表人（或负责人）：

　　日期：日期：

安装协议书14

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：

　　现场代表：乙方代表：

　　年月日年月日

安装协议书15

　　甲方：有限公司

　　乙方：机电设备工程有限公司

　　经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程，为确保此次工程顺利进行及按时保质完工，现将有关事项确定如下：

　　一：乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工，不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后，方可进行施工。

　　二：乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况，应及时向甲方提出，甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。

　　三：乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作，同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作，如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责，与甲方无关。

　　四：在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜，保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚，甲方损失由乙方承担，相关费用从其安装费用中扣除。

　　五：乙方严格按照国家制定的相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料，按照指定材料品牌和规格要求采购，确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料，弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

　　六：乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。

　　七：工期：按照甲方工期要求。

　　八：安装调试结束，经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的，乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后，乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务，前两年为免费保修期，后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的维修由乙方负责，涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修，所有产生的费用有甲方承担。

　　九：此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整，施工方案无重大便更，甲方将不再总造价中逐加或逐减，如有重大变更，以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整，施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。

　　十：双方如有争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。

　　十一:本协议双方签字盖章及时生效，一式肆份。甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。

　　十二：其他未尽事宜：

　　甲方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　乙方：

　　地址：

　　委托代理人：

　　联系电话：