工程协议书(集合15篇)
在充满活力,日益开放的今天,我们都跟协议有着直接或间接的联系,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么写协议真的很难吗?下面是小编帮大家整理的工程协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程协议书1
甲方:
乙方:
甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项 目,双方达成如下协议
一,工程名称;新恩铁路树枝障施工项目。
二,工程地点;内蒙。
三,工程内容及范围;将沙柳枝条载成45公分 长以上,将树枝埋入25公分,外漏20公分, 方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形 方块,具体要求执行甲方技术人员现场意见。
四,施工数量,据实结算
五,工程承包方式,乙方包轻工(甲方提供材料,机械)
六,开工日期: 年月日
竣工日期: 年月日
七,技术质量要求:达到业主验收标准。
八,合同单价:每平米1.05元
九,付款方式:合同签订后,待工程全部完工后,达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。
十,乙方向甲方承诺,进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事,严格遵守甲方的一切管理制度,服从项目部管理人员指挥。
十一, 施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责,甲方不承担任何责任 和费用。
十二,如因甲方原因延误工期,乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期,每延误一天扣500 元。
十三,甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同,如因业主、地方等问题而不能开工的一切 损失甲方负责,施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。
十四,本合同签订之日起生效,工程竣工验收办理完结算手续后付款。
十五,本合同未尽事宜双方可另立协议,并与本合同具有同等的法律效力。
十六,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
签订地点:
甲方签字: 身份证号: 年 月 日
乙方签字: 身份证号: 年 月 日
工程协议书2
甲方:xx公司
乙方:xx(工程负责人)
在乙方自愿全部接受甲方与 xx(单位)签订的《xxx工程合同》条款及其附件,并全部承担甲方对业主承诺的责任、义务,承担甲方履约风险的前提下,甲乙双方就该合同项目达成公司内部承包协议,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:xxxx
2、工程内容:
3、工程地点: xxx
4、工程总造价:
(小写):¥ (大写):
5、工程开工日期: 年 月 日(具体时间以监理工程师下达
的开工报告为准)
6、工程竣工日期: 年 月 日
7、工 期: xx (日历天)
二、施工任务承包性质
实行风险承包、乙方对承建工程自主经营、自负盈亏。工程质量、工期和安全、文明施工等必须无条件接受甲方、建设部门、业主、监理单位等的检查,并达到合同约定的质量标准。
三、上缴税费
1、由乙方按国家规定的费率交纳一切相关税费。
2、乙方按工程总决算造价的 上交甲方管理费。
3、甲方委派项目经理证费用按每月收取 元,安全员证费用按每月收取 元,至该项目工程竣工为止。
四、甲方的权利、义务和责任
1、按总公司规定对乙方实行领导监督、控制、协调、服务,但不干预乙方正常的生产经营活动。甲方有义务协调乙方与业主及与本工程相关单位的关系,施工过程中如有由甲方出面处理的事情,甲方须负责处理。
2、若发现质量、安全隐患,甲方有权提出整改意见,乙方必须听取并进行整改,凡不听从者,一切后果由乙方负责。
3、发生工程施工质量和安全事故,由乙方负全部法律、经济责任。
4、收据、发票由乙方在当地税务部门缴纳,工程所有工程款项统一进甲方账户,专款专用。每期工程款,甲方扣除管理费及收到税票原件后,在三个工作日内将工程款拨付给乙方,不能因此影响工程进度,否则,甲方承担相应的责任。
5、乙方必须按照本协议规定及时足额上交管理和缴纳相关的税费及支付农民工工资,如有拖欠,甲方可随时依法追缴。
6、工程竣工结算后,乙方与甲方结算缴完所有税费后余下资金属乙方所有。乙方必须在工程所在地缴纳所有税费。保修期满后,业主将工程质保金退还甲方账户,到账后7天内,甲方如数退还乙方。
7、工程竣工后,甲方有权向乙方索取一套齐全的工程资料,以留一存档。
五、乙方的权利、义务和责任
1、乙方可根据工程情况配置相应的管理人员,负责实施项目管理。在政策规定的范畴内,享有聘用自主权、奖罚自主权、内部分配自主权、生产经营自主权和劳动纪律制度的制定权。
2、工程完工后负责与业主结清工程款,付清农民工工资,所有与本工程有关的债务全部由乙方承担,甲方不负任何责任。
3、必须严格遵守国家制定的法律、法规及各项政策,严格执行建筑规范,保证工程质量,达到文明安全施工要求确保工程合同工期。确保公司信誉。如不能按合同完成任务,工期、质量达不到要求,或不遵守公司制度、管理混乱、浪费严重和影响甲方声誉,多次劝改无效,甲方有权终止合同,并按已完工程量的80%与乙方结算,所有债务及损失均由乙方承担。
4、由业主、监理等质监部门认定属不合格工程的不得交付使用且不得支付款项,乙方必须返工达到合格标准,其费用乙方自理,如被建设及相关部门处罚,由乙方全额承担一切经济及法律责任。
5、工程施工所有建筑材料。应具有产品质量出厂检验合格证,并进行必要的进场试验。乙方不得偷工减料,损公肥私。一旦发现问题,甲方有权整顿、撤换项目施工人员或采取其他必要的措施。乙方必须配齐全专职或兼职五大员,按公司规定保证管理人员及施工人员的报酬如实到位,并对施工、预算、质检、资料、安全的具体人员明确定岗,作到分工明确、职责分明。乙方还必须按公司有关制度制定管理方案加强管理、对广大职工加强思想、技术、质理、安全、规章教育,确保现场安全文明施工。
6、工程开工前,一切手续必须完备,并遵守建筑市场行为准则。凡违反建筑管理条例、法规、受罚所发生的经济损失,由乙方自行承担。
7、凡属于该项目的一切债权、债务、经济纠纷、违法违规、工伤事故等造成的一切经济法律责任,均由乙方自行承担。
8、本合同终止期为工程竣工验收后、保修期满、结算兑现完毕、所有债务还清之日为止。
9、本合同一式贰份,双方各执壹份。此合同自双方签字之日起生效,并依法执行。
未尽事宜,双方协商解决。
甲方:(签章)
法定负责人或委托代理人:
日期:xx年x月xx日
乙方(签章):
身份证号码:
开户行:xx支行
账户:
户名:
日期:xx年x月xx日
工程协议书3
建设单位:________________________________
1.一旦我方中标,我方保证在______年______月______日开工,______年_____月____日竣工,即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。
2.我方同意所递交的投标文件在"投标须知"第11条规定的投标有效期有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
3.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
4.我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位:(盖章)
单位地址:
法定代表人:(签字、盖章)
XX编码:
电话:
传真:
开户银行名称:
银行账号:
开户行地址:
电话:
日期:____年____月____日
工程协议书4
总承包单位(甲方):————————————公司
专业分包单位(乙方):————————————————公司
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。
一、工程名称:
分包内容:
二、责任期限:自 年 月 日至 年 月 日
三、甲方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。
4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。
6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。
7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其他:(根据分包工程特点约定)
甲方:(章) 乙方:(章)
代表人: 代表人:
签订日期: 年 月 日
工程协议书5
还款人:甲方
收款人:乙方
甲.乙双方在友好协商的基础上,就xxx酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。
二还款期限20xx年05月01日起至20xx年03月30日止。
三还款期间,甲方自愿支付利息,利息为月利1.5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了;利息。
五还款期限届满,甲方保证给付工程款,否则愿意承担一切法律责任,而且乙方有权拍卖xxx资产来抵付借款。
六本协议一式两份,自甲,乙双方各执一份,协议自甲,乙双方签字后生效。
甲方:
乙方:
年月日
工程协议书6
(发包人名称,以下简称发包人)为实施公路工程(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称承包人)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.由K 0 + 000至K1 +405,长约1.405 km,公路等级为四级,设计时速为20公里/小时,水泥混凝土路面,有0立交0处;特大桥0座,计长0 m;大中桥0座,计长0 m;隧道0座,计长0 m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)已标价工程量清单;
(10)图纸;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)0拾0万0仟0佰0拾0元柒角0分(¥000000.0)。
5.承包人项目经理:。承包人项目总工:。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工,工期为:天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:承包人:
(盖单位章) (盖单位章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
或或
其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)
9月6日9月6日
工程协议书7
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,木着公平、诚信、互惠互利的基本原则,拟定设备租赁事宜,双方协商签订下列合同条款,以明确双方的权利和义务关系,使本合同全面、真实、完整履行。
第一条:租赁设备名称、规格、型号:
70吨吊管机
第二条:设备使用地点:
麻____市
第三条:租赁设备期限:
________年____月____日至________年____月____日止。
1、设备启用时间双方拟定为:设备经乙方安装调试完毕为起租口。设备进场的时间以合同或电话通知为准,租赁时间按月计算。(不足1个月按1个月计算)。
2、设备使用完后如停租,甲方必须通知乙方达到现场,如因甲方原因款未结清,场地、道路或其它物体障碍使乙方设备无法顺利出场时,则视同甲方继续使用乙方设备。租期顺延,租金连续计算至乙方设备出场之日止。
第四条:租赁价格、进出场费支付方式
1、租赁价格:以月租方式计算,每月租金为:人民币18万元。每月到期支付,甲方提供司机的食宿,甲方自配司机,负责小型维修和紧__(如甲方提供司机其工资不计甲方自行支付)。
2、甲方支付设备进、出场、安装、拆卸、运输、汽车吊装、检测费、办证、维修等费为人民币3万元整。
3、双方签订合同后,乙方设备到场,甲方即付进场安装费人民币3万元整,乙方开始作前期准备,并按合同规定时间进场安装。
第五条:双方的权利和义务
一、乙方的权利和义务
1、合同期间乙方权益受到不法侵害,设备缺乏安全保障,遭到损坏、丢失,乙方有权要求按重置价格赔偿并有权中止合同,有权要求甲方继续履行合同,有权依法维护乙方的合法权益。
2、负责设备的维护、保养,当设备发生故障接甲方通知后,应即时赶往现场修理,机械出现大型故障保证在三天内恢复正常工作,一般故障36小时内恢复正常工作。
二、甲方的权利和义务
1、甲方享有设备的使用权,未经乙方书面许可,甲方不得转移使用地点、转租第三方使用或当自有财产抵押,不得在设备上增加或拆除部件。
2、负责设备基础设计和施工,做好施工隐蔽记录及质量检验记录,并组织基础验收工作,切实做好基础后排水措施,确保设备基础与安全性和可靠性。
3、甲方不准安排与乙方安、拆、维修工作相关交叉的作业内容同时进行施工。
4、设备运转未达到应有的设备效率及设计指标甲方有权要求乙方再行调试,使其符合设备参数要求。
5、遵守设备安全操作规程,不强迫指令操作人员违章作业,承担违章操作所造成的损失,禁止私自调改各种安全限位器。
6、甲方负责吊钩以下和指挥不当所造成的安全事故,并承担相关经济法律责任。
7、负责做好乙方设备进出场前后准备工作,负责场地的平整,为乙方设备进出场提供必需条件。
8、甲方必须提供设备装、拆告知安监及检测部门所需要的相关技术资料。
第六条:违约责任
1、双方严格履行合同条款,违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。
2、甲方必须按合同规定的时间,金额结清每月租金,否则乙方有权按甲方所欠租金金额每天收取10 %滞纳金并停止使用,租金续计。
第七条:其它
1、合同未尽事宜,双方协商一致后可补充合同条款,补充条款与本合同具同等到效力。
2、乙方收取一切费用均不含税金,如甲方需要税票另外加收税金。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方签字:________
________年____月____日
乙方签字:________
________年____月____日
工程协议书8
甲方(居间人):xxx
身份证号码:xxx
联系地址:xxx
乙方(委托人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、)拟将其xxxx项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效,
2、 如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx 乙方:xxx
xxxx年 x月 x日
工程协议书9
甲方:身份证号码:(以下简称甲方)
乙方:身份证号码:(以下简称乙方)
甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章、项目概况及合作条件
1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资、_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:
(1)甲方_____投资_____万元,占_____%;
(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%;
4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二章、工程管理责任及分工
1、该项目工程管理责任及分工如下
(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____、主管;
(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。
(3)材料采购及其他
1、在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2、在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
3、合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章、利益分享和风险承担
利润、风险分配
(1)该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成、本费用后,按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
(2)本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章、其他
1、资金和管理
(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开、立专用帐户上,专款专用。
(3)该项目运营后,每个月、号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。
2、出纳与财务管理
财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
3、合同争议与免责
(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违、约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所、发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商、解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
(2)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4、本协议生效、终止及其他
(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
(3)本协议一式二份,合作各方各执一份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。
(4)本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。
甲、方:(签字)
乙、方:(签字)
工程协议书10
发包方:______________________(以下简称甲方)
承包方:______________________(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度
1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方总结经验,在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每______月回访一次,直至质量保修期届满。
3、回访对象为:______________________甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。
三、质量保修期
保修期限为壹______年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金:
______________________
本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。
五、质量保修金的返还:
______________________
质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:______________________
(1)乙方未能按照甲方的'要求派人修理或在合理期限内无法修复;
(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的
5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程协议书11
甲方:委托代理人:
乙方:委托代理人:
为加快本项目工程施工进度,确保工程质量,双方本着真诚合作、优势互补、权责明确的宗旨,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,经双方友好协商,签订本劳务承包合同书,以兹共同遵守。
第一条:工程项目
1、工程名称:________防火涂料施工。
2、工程内容:按照规范及业主要求对原材料进行检测,经业主及监理工程师认可后进行喷涂施工。喷涂施工前必须对喷涂表面进行清理,确保喷涂质量符合规范及业主要求。
3、工程地点:____________________。
第二条:工程造价
1、本工程实行单价承包,合同执行期内,单价不予调整。单价:______元。
2、本单价为乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用,包括人工费、材料费、检测费、机械设备使用费、乙方施工人员食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和,甲方无偿提供任何人工、材料、机械等完成本工程所需的一切费用。
第三条:工程数量乙方根据技术规范及甲方所提供的施工图纸等有关资料的要求进行施工,按实际完成并经双方认可的合格工程的数量为依据。验工计价总量不得超过设计量(如有变更情况除外)。
第四条:承包方式本合同实行单价承包。乙方承担为实施完成本工程所需的一切成本费用及隐含风险在内的费用总和。
第五条:工程期限风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
1、本合同工期:自________年____月____日至________年____月____日终止。(工期中包括甲方其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失)
2、本合同工期保修期自开工至业主验收且颁发了工程交工证书之日起至业主验收且颁发了工程竣工证书之日结束。
第六条:税金本工程的工程营业税、教育费附加及____市建设维护税由甲方承担,其它税费已包含在单价之中。有关国家机关要求甲方代扣代缴的其他税费均由甲方代扣代缴。
第七条:结算程序和方式
1、按形象进度进行付款,按照甲方与业主的计量结算方式进行结算。
2、甲方现场工程师对已完工程质量进行初步质量评定,根据双方核定已完工的工程量进行付款,工程结束后以业主评定为准。
第八条:工程进度
1、乙方按照合同要求应积极组织本项目所需的人员、设备等进场。
2、乙方应按照施工组织设计方案积极组织本工程的施工,并保证在合同工期内保质保量完成任务。
3、乙方在施工中必须接受甲方及业主提出的阶段目标要求。
第九条:工程质量风险提示:工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、乙方必须对本工程和甲方负责,精心组织,科学施工,达到业主要求的质量等级标准,并服从甲方委派的现场工程师及业主委派的驻地监理工程师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。
2、乙方施工工程质量应满足业主的要求,由于乙方责任未能达到业主满意的,乙方应按照业主的要求施工、返工、或修改,由此发生的一切费用均由乙方承担。对于不合格的工程,业主不予签证验收,甲方工程部和财务部不予结算支付;对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程,甲方在乙方其他工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。
甲签字________乙签字________
甲(盖章)________乙(盖章)________
____年____月____日____年____月____日___
工程协议书12
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑法》之规定经双方协商一致特定立此合同,本合同依法成立。即具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除。
第一条:工程名称与地点
第二条:工程造价
决算总计人民币:
第三条:结算方式及期限质保金,壹年后无质量问题无息付清。
第四条:材料供应
第五条:工程质量及验收
1、工程质量:已方根据甲方要求进行施工。
2、验收方式:
甲、乙双方共同验收,必须达到甲方要求。
第六条:工程期限:自合同签订之日起十日内日完工。
第七条:包修期限:包修期为三年。
第八条:工伤事故:本工程所发生的所有工伤事故由乙方自己负责。
本合同一式两份自签订之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑防水工程合同范文2
立合同单位:(简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工,双方经过协商,共同签订合同如下,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行:
1、防水材料的价格:
(1)、甲方将bac自粘防水卷材包工、包料给乙方施工,国标价格元/m2,企标价格元/m2。
(2)、其它防水材料价格另定,同价格优先考虑。
(3)、计算方法按实际施工的面积计算《按20xx年浙江省建筑工程预算定额》。
2、工程质量:工程质量确保工程达到合格标准,防水工程现行有关标准及规范施工,保修责任由乙方委托的人代理全权负责,代理人必须精心施工,确保工程质量,按照建设部的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修,若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间,保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏,代理人在五年内保证维修只收成本费。
3、双方责任:
(1)、应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。
(2)、配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(4)、听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告,由甲方负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。
(5)、应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则甲方有权处罚乙方。
(6)、应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时协商解决,确保工程质量,及时进行维修。
4、结算方式及付款办法:
(1)、以包工包料计算,防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算,每月按工程量70%进行付款,中间结构验收后6个月内付到90%,余款到竣工验收后付到97%,其余3%作为保修金,二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。
(2)、乙方在收取工程款前,需提供收款额等额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款。
5、本修路同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程协议书13
甲方:_______公司
乙方:__________
甲乙双方就_______________总公司在__________县开发区兴建的造纸装备自主化创新示基地项目一期工程的造价咨询业务达成合作意向,具体内容如下:
一、此项目造价咨询业务围为编制工程量清单和工程招标的标底,合同总价为__________万元。
甲方责任:甲方负责与__________总公司订立造价咨询合同,提供有关备案资料、编制审核造价咨询成果并最终提供纸制品的造价成果件一式四份,并且出具发票与__________总公司进行结算,税金由甲方负责。
乙方责任:乙方负责出劳务与__________总公司进行业务联系,在__________县进行资格备案,负责催要账款,并且承担一切业务费用。
二、资金分配:本次造价咨询工作总收入为人民币__________万元,甲方分得咨询费__________%,即__________元。乙方分得劳务费__________%,即__________元。咨询费进入甲方账户后三日内,甲方将乙方应得之劳务费打入乙方指定个人账户。乙方需向甲方出具相同数额的劳务费税票。
三、违约责任:如甲方不能提供合格的成果件,则需向__________总公司承担法律责任。如果在得到咨询费后不能及时向乙方付清劳务费,则承担法律责任并向乙方赔偿双倍的劳务费,乙方有权进行法律诉讼。如乙方不能及时的催要账款,则甲方有权终止本协议并追究乙方的法律责任。
四、未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。本协议一式二份,双方各执一份,双方签字后生效
甲方签字:_______乙方签字:_______
_______年_____月__________日____年____月____日
工程协议书14
甲方:______________________
乙方:______________________
因施工需要,甲方将米脂中学学生公寓楼、教学楼工程的基础3:7灰土工程分包给乙方施工,为确保工程进展顺利,明确双方责任的任务、进度、质量、安 全 得到有效控制。经双方 友好 协商 订 立如 下协议,双 方共同遵守执行。
一、工程名称: 米脂中学学生公寓楼、教学楼工程
二、工程地点:米脂县
三、承包范围:3:7灰土垫层
四、承包工程内容:
外购黄胶土、白灰由消解现场运至工地的费用、机械、人工(土方进场发生和有关部门的协调费用由乙方承担)
五、工程承包方式:
1、包材料、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。(白灰甲方送至指定的地方,消解所需人工、机械、水、电和有关部门协调费用由乙方承担。消解后的熟石灰由现场运至工地的费用和有关部门的协调费用由乙方承担。)
2、单价:44元/立方米(压实方)
3、工程量计算以实际方量计算。
六、质量要求:
严格按技术交底施工,质量符合地基基础工程验收规范要求。
七、施工工期:按甲方要求满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划安排,不得因自身原因影响和延误工期。
八、付款方式:工程完工后付工程款50%,余款在基础验收后一次付清。
九、、双方责任:
a、甲方责任
1、甲方责任提供施工用电、照明和施工用水。
2、负责向乙方作标高和放线位置和交底。
3、负责现场指挥管理,放线和标高控制。
b、乙方责任
1、机械操作规程施工,对工人进行安全,质量技术交底。
2、机械工人和司机持证上岗。
3、服从甲方管理人员指挥,严格遵守甲方有关规章制度。
4、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故(含第三者伤害)均由乙方负责。
5、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。
十、违约责任:
1、施工质量不符合要求,乙方应采取措施及时补救和返工。
2、除大、中、雨外,乙方不得以任何理由停工或延误工期。
3、乙方不服从甲方管理,每次罚款500-20xx元。
十一、争议处理:
1、在协议履行过程中若发生争议,经调解仍不能解决时,任何一方均可提交当地仲裁委员会仲裁。
2、除双方要求或者仲裁机构要求停止施工外,双方都应继续履行协议,保证施工正常。
十二、其他规定:
本协议未尽事宜,甲方、乙方双方协调解决,一式三份,甲方存
两份,乙方存一份,具有同等法律效力,双方各签字生效,工程结算
后自动失效。
甲方(签字或盖章)________
乙方(签字或盖章):________
__年__月___日
工程协议书15
发包人:______________
勘察人:______________
发包人委托勘察人承担:任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:______________
1.2工程建设地点:______________
1.3工程规模、特征:______________
1.4工程勘察任务委托文号、日期:______________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1.6承接方式:____________________________
1.7预计勘察工作量:______________
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人员行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为元(大写)合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大,工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度%时,向勘察人支付预算勘察费的%的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的%,计元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条:发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、控好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。
5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条:违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日期延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遗费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止质量或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计___元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条:其他约定事项:
第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决;
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式份,发包人份、勘察人份。
发包人名称:______________勘察人名称:______________
(盖章) (盖章)
法定代表人:______________(签字)法定代表人:______________(签字)
委托代理人:______________(签字)委托代理人:______________(签字)
住谁的所:______________住谁的所:______________
邮政编码:______________邮政编码:______________
电谁的话:______________电谁的话:______________
传谁的真:______________传谁的真:______________
开户银行:______________开户银行:______________
银行帐号:______________银行帐号:______________
建设行政主管部门备案:______________鉴证意见:______________
(盖章) (盖章)
备案号:______________经办人:______________
备案日期:____年____月____日
鉴证日期:____年____月____日
【工程协议书】相关文章:
工程协议书01-24
工程承包协议书02-23
工程转让协议书09-23
工程分包协议书08-17
工程保证协议书03-22
工程协议书范本04-04
工程还款协议书12-15
工程租赁协议书02-07
工程招标协议书10-01
拆除工程协议书10-27