实用的承包合同范文锦集7篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的承包合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

实用的承包合同范文锦集7篇

承包合同篇1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：产业园区工程。

　　2、工程地址：

　　3、建筑面积：平方米

　　4、结构类型：框架

　　5、工程造价：

　　二、承包方式：

　　承包方(乙方)对产业园区工程项目劳务人工费总承包。

　　三、承包范围：

　　本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

　　四、承包工期：

　　1、开工时间：20 年月日(以双方确定的开工报告为准)

　　2、竣工时间：20 年月日

　　五.费用标准：

　　1、劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米元(结算单价：框架每平方 /㎡计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为元)

　　2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

　　3、工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币元以内，甲方不另外补份，变更量在元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

　　六、工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七.履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4、该现场除合同包干外的另外用工，每日平均元，技工为每日元。

　　5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的'账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　八、甲、乙方的职责：

　　1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币元。

　　十、现场安全：

　　1、现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

　　注：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力

承包合同篇2

　　发包方：＿＿＿＿＿＿(简称甲方)，地址：＿＿＿＿＿＿，法人代表：＿＿＿＿＿＿。

　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿(简称乙方)，地址：＿＿＿＿＿，企业经营者：＿＿＿＿＿＿。

　　甲乙双方根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　经协商签订本合同。

　　一、承包形式为上缴利润递增包干。

　　二、承包期限自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿日起至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日止，共＿＿＿＿年。

　　三、上缴利润数额1．乙方以＿＿＿元为上缴利润包干基数，自＿＿＿年起，按平均每年递增＿＿＿％的比例上缴利润，即＿＿＿年为＿＿＿元，＿＿＿年为＿＿＿元，＿＿＿年为＿＿＿元。

　　2．上缴利润后剩余部分，全部留给乙方，由乙方首先归还国家贷款，然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为：

　　生产发展基金奖励基金福利基金备注

　　年

　　3．乙方完不成上缴利润时，其差额由乙方用当年留利抵交。不足时，用企业资金抵交。

　　四、承包期间，乙方保证完成国家的指令性计划。

　　五、主要经济技术指标

　　1．乙方保证＿＿＿年达到＿＿＿企业标准，＿＿＿年达到＿＿＿＿企业标准。

　　2．承包期间，新增固定资产总额为＿＿＿＿元，其中＿＿＿年＿＿＿元，＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿年＿＿＿元。

　　3．新产品开发数分别为：＿＿＿＿年＿＿＿＿个，＿＿＿年＿＿＿个，＿＿＿年＿＿＿个；主要项目是＿＿＿；新产品产值率＿＿＿年＿＿＿＿，＿＿＿年＿＿＿，＿＿＿年＿＿＿。

　　4．承包期间技术改造投资总额共＿＿＿＿元，新增总产值＿＿＿元，利润＿＿＿＿元。

　　5．承包期间产品质量达到＿＿＿级标准，新创＿＿＿。

　　六、承包期间，甲方有权对乙方的`经营管理活动进行监督和检查；有权＿＿＿＿＿＿＿＿承包期间，甲方必须尊重乙方自主权，不干预乙方正常经营活动；并帮助乙方解决下述问题：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营自主权。企业经营者为乙方法定代表人对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利。

　　(一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　(二)＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、违约责任

　　1．甲方无理干扰乙方的生产经营活动，给乙方造成损失的，从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为＿＿＿＿

　　2．甲方不按合同条约＿＿＿＿条规定为乙方解决＿＿＿问题时，按＿＿＿的＿＿＿％交付违约金，违约金从上交利润中扣除。

　　3．乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额，按下述办法交付违约金：＿＿＿＿＿＿

　　4．乙方未实现第＿＿＿条规定的经济技术指标的，按下述办法交纳违约金；未实现企业升级时，＿＿＿＿＿＿＿；新增固定资产达不到规定数额时，＿＿＿＿＿＿＿；技术改造任务未完成时，＿＿＿＿＿＿＿＿；产品质量未达到规定标准时，＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　5．乙方承包期间，给企业财产造成损害的，按下述办法支付赔偿金：＿＿＿。

　　……

　　九、企业经营者的奖惩

　　乙方完不成承包指标时，分别下列情况对企业经营者进行处罚：

　　1．＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2．＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　乙方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：

　　1．＿＿＿＿＿＿

　　2．＿＿＿＿＿＿＿

　　十、合同的变更或解除

　　1．＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2．＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、争议的解决方式

　　因本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第＿＿＿种方式解决：

　　1．交＿＿＿工商局经济合同仲裁委员会仲裁；

　　2．交＿＿＿法院审判。

　　十二、本合同自＿＿＿时起生效。

　　合同正本一式2份，甲、乙双方各执1份，副本一式＿＿＿＿份，分送＿＿＿＿＿＿＿＿＿。甲方：(公章) 乙方：(公章或个人签章)

　　地址：地址：

　　法人代表 (签章)：企业经营者(签章)：

　　代理人(签章)：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

承包合同篇3

　　甲方(发包方): (以下简称甲方)

　　乙方(承包方): (以下简称乙方)

　　根据甲方生产需要,决定将甲方磨边线承包给乙方,为了双方更好的合作,达成双赢的目的,经甲乙双方协商,有关协议如下:

　　一、承包方式

　　乙方承包甲方磨边车间二条磨边线的生产、技术、人事调配、劳动工资、设备维修、日产管理等全面工作,甲方按乙方每月的产量、支付承包费。

　　二、承包内容

　　1、磨边线的维修保养及员工的日常管理、技术培训。

　　2、磨边线正常生产技术和人员。

　　3、磨边生产线日常维修保养。

　　4、员工的日常管理技术培训。

　　5、乙方承包甲方磨边车间的生产管理、设备维修、保养,并根据厂方生产任务安排生产。

　　三、甲方职责

　　1、甲方提供的砖坯必须符合以下标准:

　　(1)砖坯尺寸300×450,保证磨边线切削尺寸小于10mm且大于3mm(超过尺寸乙方向厂方负责人反映并作出处理)。

　　(2)砖坯大小头偏差要小于或等于3mm。

　　(3)砖坯无缺角、无裂纹、无生砖。

　　砖坯达不到要求,乙方可视情况拒绝上磨边线。

　　2、甲方提供水、电、气的.供应,维修时负责提供电焊机、切割设备等给乙方使用。维修工具甲方提供,合同期满退还。

　　3、甲方给乙方人员提供住房、维修房共间,设备大修时,甲方须协调维修工作,并服从安排。

　　4、乙方所有员工待遇同厂部一样。

　　四、乙方职责

　　1、乙方负责磨边生产线的人员配置,技术培训及工资待遇的发放。乙方有权决定生产线员工的任免,乙方定期对员工进行培训,使员工劳动技术得到提高。

　　2、乙方负责磨边线工人工资。

　　3、甲方每天向乙方提供日产报产,由甲乙为日据,月产量与日产量的总和。

　　4、乙方所更换的废旧配件、磨边轮一律回收(回收率100%)

　　五、承包费的结算方式:

　　1、承包单价0.19元/m2。

　　2、甲方支付给乙方的承包费为:承包费=日产量×承包单价,日产量=优等品、一级品、合格品。

　　3、结算付款方式

　　付款方式同厂部员工一同发放,甲方必须将本次结算的承包费一次付清给乙方,甲方不得以任何借口拖欠承包费,如甲方不能在规定的日期内结算付款,乙方有权停止生产,其一切责任损失均由甲方承担。

　　甲乙双方如因自身原因须解除合同时,应提前一个月以书面形式通知对方。

　　本合同一式两份,自签字之日起生效,期限年。合同未尽事宜, 双方协商解决。

　　甲方: 乙方:

　　年月日年月日

承包合同篇4

　　承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。劳务承包合同样本介绍，我们来看看。

　　合同编号：________________________

　　劳务承包合同

　　项目名称：________________________

　　工程地址：________________________

　　______年______月______日

　　发包方：____________承包方：____________

　　为了确保“__________________有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程______楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、劳务承包范围

　　乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下：

　　1、钢筋的上、下车及归为堆码工作,自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。

　　2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。

　　3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。

　　4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。

　　三、劳务承包方式

　　1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。

　　2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

　　2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料（机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。

　　2．2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所提供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。

　　2.3、主材的损耗控制,实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

　　四、劳务工程工期

　　1、工程开、竣工时间：

　　1．1总日历工期：总日历工期

　　1.2、总日历工期：总日历工期______年______月______天,竣工时间：______年______月______日。

　　从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。

　　五、劳务工程质量

　　1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。

　　2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单击。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积（以房测院测绘报告确定的面积为准）计算为：____________（基础部分钢筋______元/㎡,大写____________。____________元每吨）。满足甲方施工要求,达到三峡杯,市级文明工地,增加2元每平米。

　　2、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖,安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务

　　结算款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其他费用的确定

　　1、单项工程劳务原则上不再另行计算时工,若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在3000元以内不予计算,超过3000元的部分按实际变量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。

　　2、保证金的返回：主体封顶后30日内,甲方保证金总额的100%给乙方（不计利息）。3、工程进度款的结算方式：乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后10个工作日内审核完毕,审核完毕后5个总工作日内按工程进度款的80%支付乙方月进度款。

　　4、劳务工程结算款的支付：

　　（1）乙方在结算劳务工曾款时,必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。

　　（2）甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收,并在验收合格后的80%在5日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单,并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名,再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。

　　（3）乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证,即：工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。

　　(4)乙方明确地知道。甲方任何工作人员（包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等）任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。

　　5、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后,甲方一个月内将按合同总价的

　　九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故药费10000元以下均由乙方自行负责和承担费用,甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任,单次事故药费在10000以上的,超出部分按70%甲方负责,乙方负责30%。（除保险赔付外按以上计算）

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料,按时提供大型机具。

　　2、提供施工用水、用电接口（水电费由甲方承担）

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

　　十一、乙方责任

　　1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的'设计图变更、技术变更。2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,确保工程如期完工。

　　3、乙方必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

　　4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

　　5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。

　　6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方（不计利息）。

　　方下达的各项计划指标。

　　7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

　　8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。

　　9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,

　　必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月30日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补助及相关福利费用）,否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资（各种津贴、补助及相关福利费用）,且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。

　　十二、违约与违约责任

　　1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金,并按延误天数累计计算。

　　2、工程质量按甲方管理制度进行评定,若验收不合格者要求整改,整改后评定任不合格者,则按伍佰元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。

　　3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金,斌累计计算,结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。

　　4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则,甲方没收其全部履约及质量保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双反的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。

　　5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工,罢工或消极待工2天以上的（含2天）,甲方就有权解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。

　　6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

　　7、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失（包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任）：若相关行为为媒体曝光,则乙方应向甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失（包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任）,同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任,情节严重的直接追究刑事责任。

　　8、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500—1000元的违约金,造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担1000——5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。

　　9、合同经甲乙双方签字后,任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

　　10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。

　　十三、其他约定

　　1、按国家税法规定属纳税原则,甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税,并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效,甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。

　　2、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任,因此影响了其他工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。

　　3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。

　　4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质,如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。

　　5、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务（包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务）,则由担保人对此承担连带责任。

　　6、本合同一式四分,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执二份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务

　　工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后,本合同立即终止。

　　甲方（盖章）____________

　　乙方（签字）____________

　　乙方身份证号码：____________

　　委托代理人：____________

　　家庭住址：____________

　　联系电话：____________

　　乙方担保人（签字）：____________

　　合同签订时间：____________

　　合同签订地点：___________

承包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区

　　2、工程地点：沁源县构配件小区对面

　　3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。

　　二、承包方式和价格及支付方式

　　1、包工不包料的清包方式。

　　2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。

　　3、支付方式：

　　3.1主体完工，支付总工程款的40%。

　　3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。

　　3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。

　　3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。

　　3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

　　三、承包范围

　　1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。

　　2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。

　　四、材料要求

　　1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）

　　2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）

　　五、质量要求

　　乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

　　六、安全文明施工要求

　　1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

　　2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。

　　3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。

　　七、双方义务

　　1、甲方义务

　　1.1甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。

　　1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

　　1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。

　　1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

　　1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进行。

　　2、乙方义务

　　2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

　　2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

　　2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的'对接工作。

　　2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。

　　2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。

　　八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：

　　1、由严重危害甲方利益及行为的。

　　2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。

　　3、施工质量达不到要求的。

　　4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

　　本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　___年___月___日 ___年___月___日

承包合同篇6

　　总承包： (以下简称甲方)

　　分包方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程概括：

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3建筑面积：

　　1.4结构类型：框架、剪力墙

　　1.5工程造价：约(按实际完成工程量结算)

　　2、承包方式：

　　包工期、包质量、包安全、包治安保卫、包小型机械、包相关辅材、包材料节约分成和成品保护。

　　3、承包范围：

　　3.1工程内容：

　　施工图所示的房所有二结构工程中砌筑工程(包含导墙、腰梁、构造柱、砼、绑扎钢筋、扎丝、及砼面修理、清凿、墙顶三公分细石砼嵌缝)包括但不限于：

　　3.1.1 垂直运输、超高等费用;

　　3.1.2 乙方承包范围内甲方提供的进出场周转材料、钢筋及二结构材料的装卸、归堆;

　　3.1.3 按照施工组织设计要求敷设、调整(场地内及各楼层)施工通道。

　　3.1.4 按照政府有关文件规定实施现场安全、文明施工的措施所需的用工(包括施工区域内所有空间的保洁工作);

　　3.1.5 因现场条件等特殊因素而发生的二次驳运所需的用工;

　　3.1.6 根据工程实际情况及甲方要求二次收头完成单实物量不增加的工作

　　3.1.7 特殊产品保护所需的用工(如地平砼养护、楼梯踏步保护、铝门窗保护、楼梯栏杆及阳台栏杆保护等)。

　　3.1.8配合业主指定分包、配合水电安装进行吊洞、补槽、门窗侧边堵缝、保温板下刮糙、栏杆安装后粉刷、现场场容场貌等施工过程中验收前全部除一结构土建相关工作。

　　3.3施工质量

　　3.3.1质量目标：确保分项单位工程质量合格率达100%，黄山市优质结构标准。

　　3.3.2安全、文明目标：达到黄山市文明工地标准，无重大安全事故。

　　3.3.3质量标准的评定以黄山市相关政府评定的质量等级和业主物业验收标准为依据;乙方为保证施工质量从签订合同之日起5日内交付治安保证金5万、质量、安全文明保证金5万给甲方(在首次支付工程款中予以扣除)，甲方出具单位的正式收据，如乙方在施工期间完全达到甲方的合同要求，则待全部工作款支付完成后三天内返还乙方。(治安保证金：乙方发生打架斗殴、不遵守项目的管理制度所造成的损失、处罚所发生的费用从治安保证金扣除，如费用不够再从工程款中扣除;质量、安全文明保证金：乙方在本工程发生质量、安全文明及不遵守项目的管理制度所造成的损失、处罚或由于乙方在甲方规定时间内不能完成甲方要求的有关质量、安全、现场文明方面的要求而致使甲方需请第三方完成时，从质量、安全保证金中扣除。如费用不够再从工程款中扣除)。

　　3.3.4乙方应认真按照质量验收标准、规范和设计图纸要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方检查检验。为检查检验提供便利条件。

　　3.3.5工程质量达不到约定标准部分，乙方应按甲方要求立即拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定质量标准，由乙方承担拆除和重新施工的材料工期人工费用，或甲方请第三方采用补救措施的任何费用。

　　3.3.6隐蔽工程或中间验收部位，乙方应以书面形式进行自检，包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，自检合格报甲方、业主、监理三方验收签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

　　3.3.7乙方工程质量因达不到约定标准，乙方应在甲方的通知时间24小时内派人进行整改，并使之达到合格或优质工程验收条件，乙方24小时内末予以答复和安排专人整改，甲方可另行安排人员进行整改，其发生费用在乙方工程结算款中扣除。

　　3.4施工工期

　　3.4.1施工工期为月日。(具体以甲方通知为准)

　　3.4.2乙方必须按甲方的“施工组织设计”组织生产，参加由甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度要求计划的进度要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方要求提出改进措施，经甲方确认后执行。乙方若达不到合同工期，承担每拖延一天1000元/天的罚款。

　　3.4.3因甲方原因不能及时提供乙方所需周转材料时间达24小时以上者及不可抗力原因，经甲方确认工期可以顺延，但甲方不予承担相应的任何人工费、赔偿、补助费用。

　　3.5施工安全：

　　3.5.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，配备安全、防火等专职人员进行自主管理，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保重大安全事故为零、重大火灾事故为零、工程项目安全达为100%、危害场所劳动保护用品发放率为90%等目标;由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　3.5.2甲方在乙方现场安全管理人员配合下，应对其施工现场的所有作业人员进行进场安全教育，并建立相应资料，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及相关费用。

　　3.5.3乙方必须按黄山市文明工地标准进行施工。

　　3.5.4乙方人员发生重大安全事故及其它安全事故，双方应尽力抢救同时保护好现场，由甲方按有关规定在事故发生24小时内书面上报至工程所在地劳动局及政府相关部门，以便有关部门进行勘察、鉴定;费用由事故责任方承担;发生工伤事故具体善后工作由乙方安排和处理，甲方不直接对乙方职工或家属。

　　3.5.5乙方在施工期间动用明火时，需办妥动火允许签证手续后方可施工，违者造成的井架损失均由乙方承担。

　　3.6文明施工：

　　3.6.1乙方应按文明工地标准组织施工，确保施工现场达到黄山市文明工地标准，并承担由乙方造成的来自甲方、社会及有关部门因“文明施工”违规造成的罚款。末工完场清每发现一次罚50元，未戴安全帽每发现一人/次罚50元，材料及周转材料从高处下抛一次罚款200元，施工现场大小便每发现一人次罚100元，进入现场未佩戴胸卡每发现一人次罚10元以上费用由甲方在乙方当月结账款中扣除。

　　3.6.2乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、暂住证(原件)、健康证、特殊作业人员上岗证(原件)，从业人员手册、并按时交纳行业相关费用等。乙方人员变动，必须及时向甲方申报，未向甲方办理申报手续劳务人员在施工过程中所发生的意外事故，一切责任均由乙方承担;由于劳务用工不规范引起的罚款费用由乙方负责。

　　3.6.3按甲方要求乙方必须配备管理人员进行自主管理，相应人员有相应的上岗证书(附名单及相关证件复印件，报甲方备案)。且使实际管理符合总包之标准，保证本合同的履行，否则每发生一次质量、安全事故将罚款20_元。

　　3.6.4乙方应加强人工费分配管理工作，按政府规定避免劳务纠纷的发生。

　　3.6.5乙方职工必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，乙方在本工程中应使用十八岁以上、五十岁以下身体健康的男性公民，不得使用外来流氓及甲方单位职工，如发生则造成的一切后果由乙方承担。

　　3.6.6乙方在住宿人员必须遵守寝室卫生，不得损坏寝室的公共物品，乙方住宿的卫生保洁工作和人员工资由乙方安排。

　　3.6.7乙方不得将家属、小孩带至工地住宿，不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等炊具。如有发现将没收上述炊具，并处以100元/次的罚款，由此造成的损失由乙方承担。

　　3.6.8施工过程中应做到工完清场，如有遗留材料或垃圾未清理，乙方应立即安排人员进行清理，否则除按3.6.1款予以罚款外，甲方安排人员清理的费用按100元/八小时由乙方承担。

　　3.6.9乙方需按劳动法规定与乙方员工签订劳动用工合同并提交甲方备案，同时乙方应按劳动法规定为乙方员工交纳养保险、待业保险、医疗保险等福利待遇，此费用已包含在乙方结算的综合价格中。如发生劳动用工不规范引起的纠纷乙方应及时处理和承担费用。

　　3.7材料设备管理：

　　3.7.1乙方在施工中必须严格实行限额领料制度，根据甲方预算部门编制的施工预算进行材料限额领料控制。如果造成超支浪费，其超过部分材料费用全部由乙方负担，节约部分奖励其节约量的40%。

　　3.7.3甲方应积极为乙方创造必要的施工条件，提供乙方现场住宿及食堂。

　　3.7.4甲方负责安置吊车、电梯机械，并负责配备吊车司机、指挥工、机修工和一名电工负责二级箱(含二级箱)以内的现场电工作业，人员工资由甲方承担，其余机械操作工包括电梯司机和现场三级箱以外电工(含三级箱，包括开关线路维护、现场值班、照明)作业由乙方提供，且均需持证上岗。工资已在单价中考虑。

　　3.7.5各种材料的检验费用由甲方负担，但因乙方原因产生的检验费用由乙方承担。

　　3.7.6工地现场内各种材料转运(含水平运输及垂直运输)由乙方负责，并按施工现场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明，道路畅通。严禁把现场材料用来垫路。

　　3.7.7乙方在施工过程中，因为乙方原因造成的返工等引起的材料损耗由乙方负责。

　　3.7.8施工现场剩余的材料均为甲方所有，乙方不得擅自处理，违者由甲方材料部门按原物市场价加倍处罚。乙方自备工具、机械进场前应先进行登记。

　　3.8现场环境管理：

　　3.8.1对施工现场粉尘排放措施到位率为80%，乙方应及时进行洒水降尘，现场尘土尽量堆放在一起，且小土堆表面要拍紧，必要时洒水保温或表面覆盖，运送土方、尘土、渣土时拍时，并将车轮携带物清洗干净。

　　3.8.3施工现场噪音防范措施到位率为80%，乙方对机械设备进行定期保养、维修、合理布局、安排在工作棚内，模板支拆应轻拿轻放等。

　　3.8.4项目施工扰民重大投诉率为零，由于乙方的施工原因造成的施工扰民重大投诉由分包方承担。

　　3.8.5节能降耗、合理利用材料按本合同相关条款执行。

　　3.8.6危险废弃物按规定处理率为零，乙方在施工过程中队环境无害无危险的一般废弃物由乙方清理运至甲方指定位置，由甲方统一安排外运;对外环境有害的化工新产品可单独存放并标志，由项目部通知供货方回收或联系环卫公司进行处理。

　　4、结算依据与付款方式：

　　4.1结算依据：

　　本工程施工图纸、相关的设计文件、经济签证单和本合同相关条款，为结算依据按实结算。

　　4.2结算方式：按实际完成工程量计算。

　　4.3结算单价：平均价及砼面修理、清凿、墙顶三公分细石砼嵌缝 )计取以政府部门核定的质量等级为依据进行结算。乙方单位工程完成上述承包范围全部工作内容，质量核定为一次性验收合格。

　　4.3.2材料到现场装卸时没有满足甲方进度要求，甲方有权速派人装卸，卸车按10.00元/吨、装车按10.00元/吨从乙方结算中扣除。

　　4.3.3合同明确由乙方提供的机械、辅材或工具有甲方办理调拨的按甲方采购价加10%采保费进行调拨;合同中明确的机构工作内容如线条、清扫、压顶、吊模、堵洞、结构修凿等由甲方那排第三方施工则按甲方与第三方的结算书加10%管理费在乙方结算书中扣除，甲方与第三方的结算书以施工内容为准其价款无须得到乙方的认可。

　　4.3.4以上单价已包括3.4.6条款中的所有工作内容。乙方在满足甲方要求完成3.4.6条款中所有工作内容同时且不再另行计取。

　　4.3.8因乙方中途退场，不得向甲方素要路费、补助等无理要求，乙方因中途退场由可能导致的亏损由乙方自行承担。(无论是乙方自行退场还是因质量或工期问题甲方指令退场)。

　　4.3.9施工阶段经甲方确认乙方承包范围以外甲方需要乙方作业的零星用工，木工、钢筋工按80元/工日结算，砼工及普工按80元/工日结算。

　　4.4工程量的确认：

　　乙方承包范围以外工程量乙方应在每月25日向甲方提交经甲方现场生产经理确认的工程量清单，乙方在合同承包以外的工作内容当月不结算即为乙方自行放弃，甲方将不予确认。(在次月5日前结算完毕)

　　乙方承包范围以内的工程每月按乙方实际完成的工作量进行预结，最终结算在工程完工后以乙方实际完成工程量一次性进行结算。

　　4.5付款方式：

　　施工前期无预付款，每月支付生活费1000元，特殊情况可以打申请报告给项目体予以解决，工程完工后经验收并且结算完毕支付至结算金额的95%，甲方支付乙方工程款时，个人所得税按结算总价的 %由乙方承担，甲方代扣代缴，乙方提供企业收据。

　　4.6工作内容参照3.1条款，以下工作内容已包括，乙方在满足合同要求完成外不得向甲方另行结算或发生计时工：

　　4.6.1乙方的管理人员费用;

　　4.6.2与承包范围相关的电焊工作业;

　　4.6.3电梯司机及负责三级电箱、开关线路维护、现场电工值班、照明的乙方电工工资;

　　4.6.4乙方按标化工地管理发生的现场内完场清用工和垃圾清运至指定地点堆放、二结构材料、模板、钢筋等材料整理堆放标准化、落地灰清理、验收前的清扫、承包区域内清扫等发生的用工;

　　4.6.5乙方承包范围内所需各类材料在工地现场内转运装卸用工;

　　4.6.6成品保护所发生的用工(含楼梯、砼角的保护);

　　4.6.7各种周转材料保养用工(含模板起钉、修补、刷隔离剂等);

　　4.6.8配合测量放线弹线用工、甲方提供控制线，每个单元提供一个水平点。其它与工程有关的线均由乙方负责，配合甲方指定分包用工;

　　4.6.9由于自然因素造成工程中断施工的间隙时间，施工中临时停工、停电、机械发生故障，钢筋、商品砼供应及其他建筑材料有可能中断的时间及兄弟单位配合所引起的'材料机械等的间隙时间;

　　4.6.10乙方在施工期间个人安全设施、小型工具、劳保用品及防暑降温、保暖抗寒、雨具等费用;

　　4.6.11乙方人员调配至工地发生的车旅费、路程工资等相关费用。

　　4.6.12合同中明确的乙方需提供的工具、辅材及加工机械等费用。

　　4.6.13乙方人员交纳的养老金、待业保险金、医疗保险金等福利工资。

　　4.6.14此楼层超高和建筑超高已包含在综合价格内，甲方不再另行补贴或结算超高费。

　　4.7竣工验收与结算

　　4.7.1工程具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程竣工验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。

　　4.7.2工程验收后，乙方应在28天内向甲方递交结算报告，甲方结合验收的质量标准和文明施工达标情况，以及双方协议书约定的合同价款和专用条款，在收到乙方递交的完工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，并作出付款计划。

　　4.7.3甲、乙双方对工程完工结算价款发生异议，可双方协商，协商不成可委托有关部门仲裁执行。

　　4.8由于甲方原因书面通知乙方整体联系停工3(含3天)当天以上，当月累计数整体停工达7(含7天)天以上(以甲方书面通知为准)，乙方应提供经甲方项目经理现场验收的当天乙方现场实际人数确认数证明为准，如乙方不能当场提供，或自行提交报告甲方不予认可，乙方由于甲方工作量增加或减少应自行增减劳动力，由于乙方提交的工作量不饱满要求停工补助甲方将不予认可，经认可的停工数甲方给予20元/天的停工补助。甲方要求乙方退场或安排部分员工退场则从即日起乙方要求的停工补助甲方将不予认可。

　　5、质量保修：

　　乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修金预留比例为乙方人工结算款的5%此费用在工程竣工验收后三月内乙方承包范围内工程未出现质量问题后一次交付给乙方。

　　6、违约、索赔和争议：

　　6.1如甲方不能按合同条款结账，或不按结账款付款时，甲方应承担违约责任。

　　6.2如乙方不能按合同工期完成乙方工作内容参照3.3.2款执行。‘

　　6.3如乙方不能按条款确保工程质量标准参照3.2.2款执行。

　　6.4如乙方为经甲方许可，中途离场，造成一切损失由乙方负责。

　　6.5如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量标准，经责令整改仍不能达到合同约定要求，甲方有权消减分包项目或终止合同。

　　6.6.如乙方承包后再行分包他方，甲方有权立即解除劳动合同。

　　6.7乙方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　6.8违约责任手续：

　　甲乙双方项目代表根据合同条款违约事项进行书面签发、牵手，双方在收到签收后48小时应予以答复并提出整改意见，如甲、乙双方现场代表执意不签收，双方可将违约书面报告传真至双方公司总部并作为违约凭证，结算时按照合同条款执行。

　　6.9双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。

　　7、不可抗力因素：

　　7.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

　　7.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方认为有暂停施工的，乙方应暂停施工，不可抗力事件结束后48小时内，乙方应向甲方通报受害损失情况。

　　7.3因不可抗力事件导致的费用及延误工期按下方法分别承担：

　　7.3.1工程本身的损害和设备的损害由甲方负责承担。双方的人员伤亡由双方单位自行处理。

　　7.3.2提供期间，甲方以书面形式要求乙方留在施工现场管的管理人员工资由甲方承担。

　　7.3.3延误的工期相应顺延。

　　8、补充条款：

　　8.1乙方进场首先做一层样板，待验收合格后再进行后续工作。

　　8.2乙方过来的夫妻队伍一律在外面租房住宿

　　8.3砌筑搅拌砂浆由我们公司统一安排，最终费用由每个班组实际完成工程量均摊。

　　8.4甲、乙双方达成一致的单价要确保墙体全部结束，中途任何一方不作调整单价，否则后果自负。

　　8.5甲方提供乙方电箱、太阳灯、振动泵，保养、维修一切由乙方承担，其他工具设备乙方自理。

　　8.6乙方应当自觉遵守安全生产的有关规定不违章操作，如发生安全事故.甲方负责70%，乙方承担30%费用。

　　8.7乙方每月发生点工单，需每月上报项目部施工员、项目经理书面签字确认，过期作废。

　　9、合同生效与终止：

　　9.1双方在协议书中约定合同生效方式。

　　9.2双方履行合同全部义务完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　9.3本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

　　9.4本合同正式签字后，甲方委派乙方委派双方驻工地代表，负责履行本合同的实施。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　项目经理：项目经理：

　　签约时间：年月日

承包合同篇7

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：_____________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：小区绿化工程

　　2.工程地点：小区内

　　3.工程承包范围和内容：小区院内空地绿化(详见图纸、清单。)

　　4.承包方式：由乙方按双方确定平面图和栽种绿化树种进行种植、包成活。

　　月日

　　第三条工程合同造价：

　　本工程合同预算造价为人民元(大写： )

　　第四条工程价款的支付与结算

　　1.绿化种植后，甲方应一月内付给乙方合同总造价70%工程款;

　　2.养护期满，付清合同尾款。

　　第五条

　　1.苗木成活养护期：一年。

　　2.养护期间的一切养护流程由乙方承担，保证苗木生长旺盛。

　　3.乙方包栽包活，养护期内产生的一切费用由乙方承担。

　　4.乙方养护期内树木枯死由乙方负责重新栽植，费用由乙方承担。

　　第六条工程质量和检查验收

　　1 第二条工程期限：年月日栽种管护期至年

　　1.本工程质量要求100%成活。

　　2.乙方必须严格按施工图纸，并接受甲方现场监督检查。

　　3.养护期满后，由甲方及时组织竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。

　　第七条双方负责事项

　　1.甲方

　　(1)按规定提供施工场地，免费提供乙方施工用水。

　　(2)组织对工程的'竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

　　2.乙方

　　(1)施工场地的平整。

　　(2)确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

　　(3)在交工前应负责管理，并清理好场地。

　　第八条本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。

　　第九条附则

　　本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包方(盖章) 承包方(盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约日期：________年_______月______日

【承包合同】相关文章：

承包合同

承包合同 篇1

承包合同 篇2

承包合同 篇3

承包合同 篇4

承包合同 篇5

承包合同 篇6