精选承包合同汇编六篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的承包合同6篇，希望能够帮助到大家。

精选承包合同汇编六篇

承包合同篇1

　　发包发：_____________________

　　承包方：_____________________

　　经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：

　　一、承包方：本工程乙方包工不包料，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

　　二、工程承包范围：_____________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________

　　三、工程承包单价_____________________

　　四、付款方式：

　　进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。

　　五、甲乙双方责任：

　　1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

　　2、乙方责任：按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

　　砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。

　　内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。

　　外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。

　　室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。

　　施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。

　　中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。

　　工期进度：

　　乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款1000元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。

　　六、安全、质量罚款细则：

　　不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款30元；

　　乘坐提升架上落，每人次罚款5000元

　　宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款500元，并没收用电器具；

　　厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款200-500元；

　　施工中浪费材料，按原价十倍罚款；

　　高层抛掉物罚款1000-3000元，造成严重后果全部由乙方负责decision的用法；

　　违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。

　　工伤、工故乙方承担30%。

　　七、其他事项：

　　1、本工地内打架每人次罚款1000元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。

　　2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。

　　八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。

　　发包方签字：___________________________________________________________

　　承包方签字：____________________________________________________________

承包合同篇2

　　裁判要旨同一集体经济组织的农户，为方便耕种管理，对其取得的承包土地进行互换，不违反法律规定，不因未签订书面协议、未向发包方报备而无效。互换协议履行后，一方不得以未约定互换期限为由主张随时解除互换协议。案情 1999年，原告陈绍良以户的名义承包水田30年。20xx年，他与同村村民李荣仔口头商定互换承包地。之后，在交换的土地上，陈绍良挖塘养鱼，李荣仔种植水稻。20xx年初，李荣仔又改种茶树。同年底，陈绍良提出换回原承包地，被李荣仔拒绝。陈绍良认为，二人互换承包地既未签订书面协议又未向发包方备案，且李荣仔改变用途种茶，因此互换协议无效。并且双方互换承包地未约定期限，属不定期合同，故自己可随时要求收回土地。20xx年8月，陈绍良诉至法院，要求被告李荣仔将互换的承包地恢复原状并返还。

　　裁判福建省武夷山市人民法院经审理认为，原、被告互换土地不违反法律规定，口头互换协议有效。互换土地向发包方备案仅为公示，不是互换协议的生效要件。互换后的土地均为农业用途，原告主张改变了土地用途与事实不符。互换未约定期限，互换期限应为农村土地承包合同的剩余期限，原告不能以未约定期限为由随时主张解除互换协议。遂判决驳回了陈绍良的诉讼请求。

　　陈绍良不服，上诉至南平市中级人民法院。二审中，陈绍良与李荣仔之弟李小俤达成新的土地互换协议，申请撤回上诉，法院裁定准许撤回上诉。

　　评析承包地互换是一种小规模的土地承包经营权流转方式。本案所涉及的未订书面协议、未备案、改变土地用途、互换合同解除等问题比较常见。

　　1.承包地互换的效力

　　农村土地承包法第40条规定：“承包方之间为方便耕种或者各自需要，可以对属于同一集体经济组织的土地承包经营权进行互换。”国家保护承包方“依法、自愿、有偿”地进行土地承包经营权的流转，互换是经营权权利主体发生变更的土地经营权流转，只要双方当事人意思表示一致，且不损害他人利益，即为有效。实践中互换土地大都以口头方式进行。合同法明确可以口头或其他方式订立合同。农村土地承包法第37条关于“互换应当签订书面合同”的规定属于管理性规范，其立法目的是鼓励、引导承包方订立书面合同以防范纠纷，不是互换合同生效的要件，也不能据此认定非书面互换合同无效。

　　2.承包地互换未备案问题

　　农村土地承包法第37条规定，采取互换等方式流转的，应报发包方备案。立法目的在于发包方及时了解土地承包经营权变动情况。作为行政管理手段，备案的性质仅为公示，不影响当事人的权利义务，不是合同的生效要件。当前农村土地互换备案制度不完备，以未经备案为由否定互换协议的效力，不符合农村客观实际，不利于维护正常的农村土地流转秩序。基于此，《最高法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第14条明确规定了承包方依法互换土地承包经营权，发包方仅以该土地承包经营权流转合同未报其备案为由，请求确认合同无效的，不予支持。

　　3.承包地互换后改变用途问题

　　物权法第一百二十八条规定，严格限制农用地转为建设用地，农村土地承包法第三十三条规定，不能改变土地所有权性质和土地的农业用途。可见，“不得改变农业用途”是法律对于流转土地的禁止性规定。改变农业用途常见的表现形式有：在承包地上建房、建窑、建坟等建设行为；在承包地上挖砂、采石、采矿、取土等破坏土壤、植被的行为。本案中被告互换土地后，前期种植水稻，后改种茶树，均为农业用途，不能认定为改变农业用途而导致互换无效。

　　4.承包地互换合同的解除问题

　　互换中，当事人往往未对互换期限进行约定，当一方提出解除互换合同时如何处理，实践中有两种观点：一种观点认为，互换合同未约定期限或约定不明，可参照合同法第二百三十二条关于“租期不明当事人可随时解除合同”的规定处理；另一种观点认为，应以土地承包合同的期限来确定互换合同的剩余期限，承包期内不得主张解除互换合同。

　　笔者同意第二种观点。互换不同于转包、出租，转包、出租是土地承包经营权在一定期限内的流转，而互换属于承包经营权的相互转让，即原土地承包经营权人丧失对原承包土地的经营权，而对换得的土地取得了经营权。正是由于流转方式性质的不同，《解释》第十七条仅规定承包地“转包、出租”未约定期限或约定不明的，可参照合同法第二百三十二条的规定处理，而不包括“互换”这一流转方式。因此，土地承包经营权互换并实际履行后，不能以未约定期限为由随时主张解除互换合同。

承包合同篇3

　　发包人(甲方)：天津联发精密钢铁有限公司

　　承包人(乙方)：江苏省建工集团天津公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，鉴于天津联发精(以下简称为“承包人” )双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程

　　工程地点：天津经济技术开发区西区

　　工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备基础(详见工程预算表标单)

　　二、承包合同价款金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

　　小写：

　　三、工期

　　开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11 月 17 日竣工; 合同工期总日历天数为： 135 天。

　　四、工程质量标准

　　本承包工程质量标准双方约定为：合格

　　五、组成承包合同的文件包括：

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书(如有时);

　　1 密钢铁有限公司(以下简称为“发包人” )与江苏省建工集团天津公司

　　3、工程预算表标单;

　　4、本合同专用条款;

　　5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

　　六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

　　七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

　　八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。

　　九、合同的生效

　　合同订立时间： 20xx 年月日

　　合同订立地点：天津市

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所：住所：法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

承包合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守：

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、工程范围与工程量：

　　1、工程范围：

　　2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。

　　产品规格 PHC400*95 AB型约米。

　　第四条、承包方式：

　　乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。

　　第五条、单价与结算方式：

　　1、单价：PHC400*95 AB型管桩包工包料单价元/米;桩基础工程造价暂定为元( 元)

　　2、结算方式：按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分1米部分工程量由甲方承担，超出设计标高1米以上部分工程量由乙方承担。

　　第六条、工程付款方式：

　　第七条、工程期限：

　　1、经双方协定：工期为二0xx年x月x日至二0xx年x月x日。

　　2、因不可抗拒的客观情况(雨天及甲方原因造成停工签证延期)，影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。

　　第八条、甲乙双方主要责任：

　　一、甲方责任：

　　1、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。

　　2、供本工程的基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。

　　3、甲方负责办理施工现场的三通一平，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件;桩基施工的水费、电费均由甲方承担。

　　4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。

　　5、甲方驻工地代表：负责现场监理、签证及工地协调工作。

　　二、乙方责任

　　1、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。

　　2、乙方派驻施工现场总负责人

　　3、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。

　　4、工程完工后，乙方应向甲方提供所有的竣工资料(一式份)。

　　第九条、竣工验收和结算：

　　1、甲方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，则视为竣工验收报告已批准，即办理竣工结算手续。

　　2、乙方在向甲方提供完整竣工验收报告的同时，还应向甲方提供工程结算书，甲方自收到工程结算书起十天内将结算书审核签收完毕。

　　3、甲方未按合同约定将结算审核签收完毕或在签审后五天内不支付工程结算款，则甲方应支付乙方签收工程结算书欠款总额的每天0.1的罚金。

　　4、乙方未按时竣工，每延长一天按该工程总额的0.1收取罚金。如验收达不到质量要求，乙方承担一切损失。

　　第十条、解决合同纠纷的方式：

　　甲乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或者协调解决，协商协调不成的，依法向沈阳市仲裁机关申请仲裁或向人民法院诉讼解决。

　　第十一条、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。本合同自甲、乙双方签订盖章之日起生效，至办完工程验收交接和竣工结算、付清工程款后，合同自行终止。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

承包合同篇5

　　一、设定抵押要合法

　　土地承包经营权是承包人因从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产或其他生产经营项目而承包使用、收益集体所有或国家所有的土地或森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的权利，是农村承包经营关系的新型物权。

　　抵押，是指债务人或者第三人转移法定财产的占有，将该财产作为债权的担保。依附于集体经济组织的土地的承包经营权其本质就是集体土地的使用权。

　　土地承包经营权并不是所有都可以抵押的，必须同时符合以下几个条件的土地才可以抵押：

　　(一)只能适用不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地的承包;

　　(二)通过招标、拍卖、公开协商等方式承包上述农村土地，并且已经依法登记取得土地承包经营权证或者林权证等证书的;

　　(三)须经发包方同意抵押。超过上述范围，例如将其承包耕地的土地承包经营权进行抵押是无效的，不会获得法院的支持。

　　二、抵押条件要具备

　　(一)农村土地承包经营权要合法取得，并拥有具备法律效力的权属证明材料(如农村土地承包经营权证、合法合规的农村土地承包或流转合同);

　　(二)土地承包经营权产权关系要清晰，符合“依法、自愿、有偿”的土地流转原则，农村土地承包经营权流转合同和相关手续符合国家法律、法规、政策;

　　(三)具备持续生产能力的果场、林场、养殖场、农业种植基地及其它符合抵押条件的农村土地;(四)经营土地没有改变农业(或渔业、林业)用途。

　　三、价值认定要合理

　　(一) 土地承包经营权价值根据抵押当事人提供的有资质的价值评估中介机构出具的评估报告(意见书)进行确认;

　　(二)或按照当地政府有权部门公布的同期辖区内各地区农村土地承包经营权的基准价格协商确认。

　　四、抵押登记要合规

　　(一) 办理土地承包经营权抵押应及时到县级政府指定登记部门进行登记(一般为农村经营管理局)。

　　(二)抵押登记应至少提供以下材料：

　　1、抵押登记申请书;

　　2、农村土地承包经营权权属证明材料(包括土地承包经营权证、承包合同、流转合同等);

　　3、地上附着物价值情况说明;

　　4、抵押合同;

　　5、农村土地承包经营权共有权人同意抵押的书面材料;

　　6、抵押人与抵押权人身份证明要件(包括营业执照、组织机构代码证、法人代表身份证原件及复印件等);

　　7、抵押物的评估报告或评估确认书;

　　8、抵押登记部门要求的其他资料。

　　农村信用社在取得相关抵押登记权证后，根据借款合同才能发放贷款。

承包合同篇6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方承包甲方所有的开开串串香餐馆事宜，达成如下协议：

　　第一条乙方承包经营餐馆，餐馆的经营范围见营业执照。

　　第二条餐馆的坐落、面积、装修、设施情况

　　1、承包给乙方的位于市区路第号和第号门市;

　　2、本合同签订后日内，甲乙双方共同对移交给乙方的财产进行清点。

　　3、甲方必须在年月日前将餐馆全部移交给乙方，由乙方进行简单装修(如安装空调、铺设地面等)

　　5、上述门市房屋的承租权和室内财产属甲方所有，甲方应同餐馆经营权一并移交给乙方，供乙方经营使用。

　　第三条承包期限

　　承包期限共月，自年月日至年月日止。

　　第四条承包金支付方式

　　1、本合同鉴订之日乙方付给甲方元整(大写：壹拾壹万元整)，年月日前乙方付给甲方元整(大写：元整);乙方给甲方的承包金包含门市房屋租金，门市房屋租金由甲方负责向门市房屋所有权人支付。

　　2、承包金必须在约定的时间一次性付清。否则，视为乙方违约，甲方有权无条件地收回乙方的承包权。

　　第五条房屋修缮与使用

　　在承包期限内，乙方保证该门市房屋的使用安全，其所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。乙方不得擅自改变门市房屋的使用功能，严禁改变房屋的本体结构。否则，给甲方造成的一切经济损失由乙方全额赔偿。乙方在承包期限内所投入的不可移动的设备设施和室内的装饰装修，在届满后无偿归甲方所有。

　　第六条安全责任

　　在承包期限内，乙方必须严格遵守国家法律、法规和相关规定，守法经营、文明经营，对就餐客户的食品安全承担全部责任，对来本店的客户以及本店工作人员承担全部人身安全

　　责任和防盗等治安责任。

　　第七条餐馆的转包与转让

　　在承包期间，乙方无权处置甲方财产，更不得将承包权转让给第三方。否则，甲方有权收回承包权并追究乙方的赔偿责任。

　　第八条合同的变更、解除与终止本合同

　　1、本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。

　　2、承包期满合同自然终止。

　　3、因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。

　　第九条违约责任

　　甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。

　　第十条免责条款

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任

　　2、因国家政策需要拆除或改造该的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任

　　3、因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十一条争议解决

　　本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同自双方签字后生效。

　　第十四条本合同及附件一式两份，由甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)

　　年月日

【承包合同】相关文章：

承包合同

承包合同 篇1

承包合同 篇2

承包合同 篇3

承包合同 篇4