- 相关推荐
电力工程合作协议书范本（精选11篇）
在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了协议书，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。到底应如何拟定协议书呢？下面是小编为大家整理的电力工程合作协议书范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
电力工程合作协议书 1
委托单位：_________
监理单位：_________
本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
工程规模为：_________
2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的`报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
代表（签字）：_________
地址：_________
地址：_________
电话：_________
电话：_________
传真：_________
传真：_________
签约地点：_________
签约地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电力工程合作协议书 2
发包人（全称）：__________
承包人（全称）：__________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：厂内
工程内容：配电柜安装工程
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：包工包料
三、合同工期：
合同工期总日历天数：15天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款（构成见附表）
____金额（大写）：壹万圆整（人民币）￥：10000.00元
六、合同约定其它内容
1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。
5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的'工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。
七、合同份数：
肆份，发包人、承包人各两份。
八、合同生效：
合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款
1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。
4、其他未尽事宜，双方另行协商。
发包人:（公章）
承包人：（公章）
法定代表人：
法定代表人：
委托人：
委托人：
________年________月________日
________年________月________日
电力工程合作协议书 3
甲方：_________（以下简称_________）
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容
_________
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施图预算进行会审，会审后的'工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_________
乙方（签章）：_________
法定代表人（签章）：_________
法定代表人（签章）：_________
委托代表：_________
委托代表：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
帐号：_________
帐号：_________
电话：_________
电话：_________
签订时间：_________年___月___日
签订时间： _________年___月___日
协议签订地：_________
协议签订地：_________
电力工程合作协议书 4
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的`75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的`改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
身份证号码：
电话号码：
银行帐号:
开户行名称：
________年________月________日
电力工程合作协议书 5
甲方（发包方）：
委托代理人：
乙方（承包方）：
委托代理人：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况：
工程名称：_______
工程地点：_______
二、工程范围：_______
三、材质要求：_______
四、技术要求：_______
五、工程说明：_______
六、施工方式：_______包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应
（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期
1、准备工期：______个日历天。
2、安装工期：_____个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价：_____元整。大写_______。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。
十一、工程质保期
1、工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。
2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任
1、甲方
（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。
（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
（3）负责用电前的`（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。
2、乙方
（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。
（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。
（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。
（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。
（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。
（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。
（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。
十三、违约责任
1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。
2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。
十四、合同争议的解决方式
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。
十五、附则
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。
3、本合同履行地点：_____________。
甲方：（公章）
委托代理人：
_____年____月_____日
乙方：（公章）
委托代理人：
_____年____月_____日
电力工程合作协议书 6
一、合作双方
甲方：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
电话：____________________
乙方：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
电话：____________________
二、合作项目
项目名称：____________________
项目地点：____________________
项目内容：____________________
三、合作期限
本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、合作方式
1. 甲方负责提供项目的整体规划、技术指导和监督管理工作。
2. 乙方负责项目的具体实施，包括但不限于施工、设备安装、调试等工作。
3. 双方共同负责项目进度、质量、安全等方面的.管理。
五、资金投入及支付方式
1. 本项目预计总投资为____元人民币，其中甲方投入____元，乙方投入____元。
2. 资金投入方式及支付时间：____________________。
六、权益分配
1. 项目完成后，双方按照投资比例分享项目的收益。
2. 具体收益分配方式：____________________。
七、知识产权
1. 项目实施过程中产生的技术成果、专利等知识产权归双方共同所有。
2. 未经对方同意，任何一方不得擅自使用或转让项目产生的知识产权。
八、保密条款
1. 双方应对项目涉及的商业机密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方。
九、违约责任
1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
2. 违约金的计算方式：____________________。
十、争议解决
因本协议产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交至______（仲裁机构/法院）解决。
十一、其他
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
电力工程合作协议书 7
一、合作双方
甲方：____________________
地址：____________________
代表人：____________________
电话：____________________
乙方：____________________
地址：____________________
代表人：____________________
电话：____________________
二、合作项目
项目名称：____________________
项目地点：____________________
项目规模：____________________
三、合作期限
本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、合作内容
1. 甲方负责提供项目所需的电力工程设计、施工图纸及技术支持。
2. 乙方负责项目的施工、材料采购、设备安装及调试等工作。
3. 双方共同负责项目的质量、进度、安全管理及验收工作。
五、资金投入及支付方式
1. 本项目预计总投资为____元人民币，由乙方全额投资。
2. 甲方按照工程进度向乙方支付相应的工程款，具体支付时间和方式：____________________。
六、工程质量与安全
1. 双方应严格遵守国家及地方有关电力工程建设的法律法规和标准规范。
2. 乙方应确保工程施工质量，并对施工过程中的`安全问题负责。
七、验收与结算
1. 项目完成后，双方应按照国家及地方相关标准进行验收。
2. 验收合格后，双方进行工程结算，并签署结算协议。
八、违约责任
1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
2. 违约金的计算方式：____________________。
九、保密条款
同第一篇协议中的保密条款。
十、争议解决
同第一篇协议中的争议解决条款。
十一、其他
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
电力工程合作协议书 8
甲方（合作方一）：___________________
乙方（合作方二）：___________________
鉴于甲方在电力工程建设领域具有丰富的经验和资源，乙方具备先进的电力技术和施工能力，双方本着平等互利、共同发展的原则，就合作开展电力工程项目达成如下协议：
一、合作内容
1. 双方同意共同开展位于__________________（具体地点）的电力工程项目，项目名称为__________________。
2. 合作范围包括但不限于项目的设计、施工、设备采购、调试及后期维护等。
二、合作期限
合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、双方职责
1. 甲方职责：
负责项目的整体策划和组织实施；
提供项目所需的资质、许可等文件；
协调项目相关政府部门和业主单位的关系；
监督项目质量和进度，确保项目按期完成。
2. 乙方职责：
负责项目的具体施工和技术支持；
提供项目所需的技术方案和设备选型建议；
按时按质完成施工任务，确保项目质量；
负责项目调试和后期维护工作。
四、费用与支付方式
1. 项目总费用为人民币______元（大写：__________________）。
2. 支付方式：甲方应按照协议约定的时间节点向乙方支付项目费用，具体支付方式和时间节点详见附件。
五、知识产权与保密
1. 项目实施过程中产生的技术成果、知识产权等归双方共同所有，未经对方同意，任何一方不得擅自使用或转让。
2. 双方应对项目涉及的`商业秘密、技术秘密等信息予以保密，不得泄露给任何第三方。
六、违约责任
1. 如一方违反本协议约定，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 一方发现对方违反本协议的行为，应及时通知对方纠正，如对方拒不纠正，守约方有权解除本协议。
七、争议解决
因本协议产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（合作方一）：___________________（签字/盖章）
乙方（合作方二）：___________________（签字/盖章）
签订日期：____年__月__日
电力工程合作协议书 9
甲方：___________________
乙方：___________________
为共同开展电力工程项目，双方经协商达成如下协议：
一、合作内容
双方合作开展位于__________________（具体地点）的电力工程项目，项目名称为__________________。
二、合作期限
合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、双方职责
甲方负责项目策划和组织，乙方负责施工和技术支持。
四、费用与支付
项目总费用为人民币______元，支付方式及时间节点详见附件。
五、知识产权与保密
双方共同拥有项目技术成果和知识产权，并保密相关信息。
六、违约责任
违反协议约定的一方应承担违约责任。
七、争议解决
协商不成可诉讼解决。
八、其他
本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：___________________（签字/盖章）
乙方：___________________（签字/盖章）
签订日期：____年__月__日
电力工程合作协议书 10
甲方（业主方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
鉴于甲方有电力工程项目需要施工，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经友好协商，就电力工程施工合作事宜达成如下协议：
一、项目概述
1. 项目名称：____________________
2. 项目地点：____________________
3. 工程范围：____________________
二、合作期限
本协议自双方签字或盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并办理完结算手续后终止。
三、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务：
提供项目所需的设计图纸、技术规范等相关资料；
协调施工现场与相关部门的关系，确保施工顺利进行；
按约定支付工程进度款及结算款项；
监督工程质量，参与竣工验收。
2. 乙方权利与义务：
严格按照设计图纸、技术规范及甲方要求施工；
保证工程质量，确保工程按期完成；
负责施工现场的安全管理，确保施工人员及设备安全；
按时向甲方提交工程进度报告及结算资料。
四、工程造价及支付方式
1. 工程总造价为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：
预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；
进度款：乙方按工程进度向甲方提交进度款申请，甲方审核后支付相应款项；
结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算资料，甲方审核后支付剩余款项。
五、工程质量及验收
1. 乙方应确保工程质量符合设计图纸、技术规范及国家相关标准；
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料，甲方组织竣工验收；
3. 验收不合格的，乙方应负责整改直至合格为止。
六、违约责任
1. 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失；
2. 因不可抗力因素导致工程无法按期完成的，双方互不承担责任。
七、争议解决
因本协议引起的`或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效；
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
甲方（业主方）：____________________（盖章）
乙方（承包方）：____________________（盖章）
签订日期：____________________
电力工程合作协议书 11
甲方（投资方）：____________________
乙方（建设方）：____________________
鉴于甲方有意投资电力工程项目，乙方具备电力工程施工的资质和能力，双方经友好协商，就电力工程项目合作事宜达成如下协议：
一、项目概述
1. 项目名称：____________________
2. 项目规模及主要内容：____________________
3. 投资总额及资金来源：____________________
二、合作模式
1. 甲方负责投资，乙方负责项目的建设施工；
2. 双方共同组建项目管理团队，负责项目的日常管理及协调工作；
3. 项目收益按照双方约定的.比例进行分配。
三、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务：
按约定提供项目所需资金；
参与项目决策及重大事项的讨论；
监督项目施工进度及质量；
享受项目收益的权利。
2. 乙方权利与义务：
负责项目的建设施工及现场管理；
保证工程质量及施工安全；
按时向甲方报告项目进度及资金使用情况；
享受项目约定的收益权。
四、资金管理
1. 甲方将投资款项汇入双方共同设立的专用账户，由双方共同管理；
2. 乙方根据工程进度提出资金使用申请，经甲方审核同意后从专用账户中支付；
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算，剩余资金按约定比例分配。
五、风险承担
1. 项目风险由双方共同承担，具体承担比例根据投资比例确定；
2. 因不可抗力因素导致项目无法按期完成的，双方互不承担责任。
六、争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效；
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
甲方（投资方）：____________________（盖章）
乙方（承包方）：____________________（盖章）
签订日期：____________________
【电力工程合作协议书】相关文章：
电力工程合作协议书02-08
电力工程合作协议书(7篇)02-26
电力工程合作协议书(集锦7篇)02-26
电力工程合作协议书（通用12篇）12-06
电力工程合作意向书09-22
电力工程协议书02-25
电力工程合作意向书范本（精选6篇）12-07
电力工程安装协议书02-08
电力工程协议书10篇02-25