实用的工程承包合同集合7篇

　　在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的工程承包合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

实用的工程承包合同集合7篇

工程承包合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　由经双方协商确定外墙保温由乙方负责施工，为明确双方职责，确定以下承包协议：

　　一、承包内容

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸及相关的施工资料，制定外墙保温工程施工计划，确保工程按质按量的完成。本工程工期为( )。

　　2、乙方按合同要求制定有力措施，确保项工程质量达标。

　　3、乙方依据甲方提供的施工图纸施工，所使用材料外墙保温按设计要求为防火等级B2级6厘米厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方现场取样送检合格后，乙方提供样板，待甲方确定合格后，乙方方可施工，施工中所需一切材料及辅助材料、工具均由乙方负责，施工过程中乙方要确保质量要求。

　　4、乙方承包施工期间，施工人员住、吃、材料堆放及垂直运输均由乙方负责。施工用电，用水甲方均提供至一级配电箱，水池。

　　5、施工期间因各工种工期进度塔接配合等因素造成等工，乙方应主动协调安排施工，甲方不承担补偿责任。

　　6、施工期间乙方负有管理责任，乙方应加强施工现场安全管理，所有施工人员进场必须佩带安全帽，架体内施工人员正确佩带安全带及使用安全绳，乙方在安装吊篮必须符合建筑安装安全检查标准，施工期间出现任何安全事故均由乙方负责。

　　7、乙方负责承担施工期间及竣工保修期内一切质量问题。并根据通知及时处理，如因乙方延误，造成的一切损失，甲方有权在其保修金内扣除。

　　8、付款方式：

　　按乙方完成的工程量及核定单价( )，计算总造价，预算面积为( )。材料及所有设备进场后，甲方应付材料款按每车总价付款。施工一星期需付生活费。施工至每栋楼的`三分之一后，甲方支付每栋楼的35%，施工至每栋楼的三分之二后支付每栋楼的35%，待竣工验收合格后，支付每栋楼的25%，留每栋楼的5%作为质理保证金，待保修期满后结清。

　　9、本工程要保证按质按量的完成，达到国家外墙保温验收标准，如乙方未按合同规定按时完工，给甲方造成损失，由乙方予以补偿，如在施工期间由于不可抗力造成的工期延误，给予相应顺延。

　　10、本合同有效期限：

　　自双方签订合同之日起至本合同所涉及工程保修期满，工程款结清止。

　　11、本合同一式两份经甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同篇2

　　甲方；佛山市三水区建安建筑工程有限公司；

　　乙方；四川省捣砼班

　　工程名称；雍翠新城 28、29号楼

　　工程地址；佛山市三水区乐平镇中心科技工业区B区

　　单项分包工程名称；捣制砼

　　依据《劳力合同法》制定本合同。

　　一、承包方式；

　　乙方包工包料的形式，工具自备，伙食自理，工人进场后制订花名册，乙方自行办理居住证及计生手续交甲方备案，

　　二、承包单价；

　　砼捣制按建筑每平方米30元单价计算，单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。

　　三、施工管理要求

　　分项工程承包后由乙方自行组织施工，并按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求进行施工，自负盈亏，不得违法转包，所有人员要听指挥，服从管理，所有工人必须持证上岗，电线严禁乱拉乱接，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故，由公安机关处理。

　　四、质量要求；

　　乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，现场施工时由现场施工员验收后，交监理验收，以区建委质监站验收为准，有不合格的返工到合格为止，所有损失的材料由乙方负责。

　　五、工期要求

　　从本合同生效后，工人进场之日算起，到年月日止。

　　六、付款方式；

　　按工程进度的80%结算，余下的20%待工程初检验收合格后，10天内一次性付清。

　　七、安全措施；

　　工人进场后必须进行三级安全教育，班长要做好班前安全教育工作，班长要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥，严禁违章作业，如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的，必须承担一切法律后果及经济损失，凡违章作业造成的安全事故，由违章者自已承担，在施工过程中发现有不安全因素，要及时向施工员或质安员报告。

　　八、安全管理指标；

　　1、安全职责；

　　本工程杜绝重大伤亡事故，班长负有对工人安全责任

　　2、伤亡事故控制指标；

　　无伤死亡事故，无重伤事故，月工伤率在0、3‰以内，年工伤率在36‰以内，月直接经济损失500元以下，年直接经济损失6000元以内。

　　九、违约责任；

　　由于一方的`过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。

　　甲方代表；

　　乙方代表；

　　年月日

工程承包合同篇3

　　甲方：×××（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）

　　乙方：×××（同上）（承包方）

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）

　　第二条合同文件使用的.语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）

　　第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）

　　第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）

　　第五条甲乙双方的基础工作

　　第六条工程进度计划

　　第七条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）

　　第八条人事同价款及其调整

　　第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

　　第十条工程验收

　　第十一条决算

　　第十二条保修

　　第十三条争议处理

　　第十四条违约责任

　　第十五条双方约定的其他内容

　　第十六条本合同一式＿＿份，当事人各执＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

　　发包方

　　单位名称（章）：

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电报挂号：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　年月日承包方

　　单位名称（章）：

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电报挂号：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　年月日鉴（公）证意见

　　经办人：

工程承包合同篇4

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围：二楼房顶钢架。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包面积为㎡，每平方价格为元。

　　二、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥。

　　三、付款方式

　　付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。

　　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程承包合同篇5

　　劳务发包人(简称甲方)：劳务承包人(简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：

　　第一部分：工程概况

　　(1)本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。

　　(2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。

　　(3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为米乘宽米，另加前后出檐公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写元整( 元)

　　(4)本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。

　　第二部分：付款方式及开竣工日期

　　(1)开工时预付40%的工程款及其生活费：

　　(2)一层顶封后预付40%的工程费。

　　(3)其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。

　　第三部分：工程质量

　　(1)本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。

　　(2)本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。

　　(3)由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。

　　第四部分：乙方责任

　　(1)乙方有责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。

　　(2)在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。

　　(3)安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。

　　第五部分：甲方责任

　　(1)未能按合同履行自己应尽的`责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失

　　(2)工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。

　　第六部分：本合同的生效及终止

　　(1)本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　(2)本合同自签订之日起生效。

　　(3)本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

工程承包合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包事项协商达成一致，订立本合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：按基础施工图及首层施工图土建部分承包

　　四、工程承包内容：乙方提供的'工程预算清单工程量为结算依据，超出工程量的属于增加工程，单价按预算报价结算。

　　五、工程承包形式：包人工、材料、机械设备。

　　六、工程工期：合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日，(拆除原有建筑物的工期不计在内)。

　　七、工程造价：

　　八、工程付款方式：

　　1.合同签订后，甲方支付乙方备料款：元整，(￥230000.00元)。

　　2.完成基础，甲方支付乙方工程进度款：元整，(￥230000.00元)。

　　3.全部完工后，甲方支付乙方工程款: 元整，(￥110000.00元)，余下的￥元作为工程保质金，无质量问题，满一年后10天内付清。

　　九、甲乙双方责任：

　　1.甲方责任：

　　① 按合同要求按期支付给乙方工程款，以确保工程工期。

　　② 甲方做好进场施工前的三通工作。

　　③ 甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续，如因甲方手续出现问题，造成工地停工或拆除，由此造成的一切损失由甲方负责。

　　④ 甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置，提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

　　⑤ 甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)

　　2.乙方责任：

　　⑥ 严格按照设计图纸精心组织施工，保质保量完成工程内容。

　　⑦ 负责购买工人劳动保险。

　　⑧ 不能无故拖延工期。

　　十、竣工验收：本工程施工完毕，乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书，甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核，如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核，则视为此工程已验收及结算通过。

　　十一、本合同一式三份，甲乙双方各一份，双方签章生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同篇7

　　为完善经济承包责任制，并结合安徽金煌建设集团有限公司企业章程，以安徽金煌建设集团有限公司为发包单位(以下简称甲方)和以同志(以下简称乙方)为经营承包责任人，由承包人实行单项工程责任承包制，进行综合考核，定包干、定责任，为明确发承包之间的经济关系和经济责任，经双方协商一致，就本项工程的有关事宜达成如下条款。

　　一、承包条件

　　1、承包方应严格遵守甲方各项规定和履行本合同各项条款。

　　2、按甲方规定，乙方必须向甲方交纳风险抵押金万元。风险抵押金在工程竣工交付后且外部无欠款后一次性返还。

　　3、乙方应具有一定的流动资金，以确保工程顺利完工。

　　4、乙方组织机构应健全，五大员领导班子应具有一定的施工技能及经济头脑，能适应建筑市场的变化和发展。

　　5、认真贯彻执行《工程建设质量管理条例》《建设工程安全管理条例》，实施ISO9002：20xx质量体系标准和安徽金煌建设集团有限公司《项目施工管理办法》、《企业建筑工程施工工艺标准》。

　　6、乙方必须服从甲方对其施工过程中质量、进度、安全、财务的全面管理。

　　二、人事安排

　　1、为保证企业经营向健康方向发展，承包人组织机构要健全，并具有上级主管部门颁发的岗位证，且无不良行为记录。

　　2、承包人的任免权属安徽金煌建设集团有限公司，其他管理人员由乙方自行安排，报甲方备案，若管理人员不能胜任其工作岗位，甲方有权对其管理人员进行更换调整。

　　承包人在承包期内有触犯国家刑律、违法、渎职或其它严重过失的，甲方有权取消乙方承包资格，同时终止合同。

　　三、承包项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程造价：元

　　3、承包范围：施工图范围内

　　4、付款方式：执行建设单位工程合同付款方式，并扣除甲方合同规定的管理费。

　　5、承包人承诺对甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的全部内容已完全了解，并承诺在任何情况下本项目的合同义务及市场风险由承包人承担(包括工程停工、业主破产等致工程款无法回收等情况)。

　　四、施工工期

　　本工程工期按照建设工程施工合同(以建设单位批准的开工报告为准)工期，乙方严格履行合同工期，按期竣工交付，提前或逾期交付，执行建设单位《建设工程施工合同及补充协议》相应条款。

　　五、工程质量

　　1、工程竣工验收质量等级为工程。

　　2、乙方必须严格按照现行的施工规范、管理条例及施工工艺标准进行组织施工，严要求、重检查、保质量。

　　六、安全、文明

　　1、本工程施工现场确保达到市级建设施工质量安全工地。

　　2、乙方必须严格按照《建筑安全文明生产管理条例》及市建委质量安全处和公司有关安全文明规章制度组织施工。

　　七、质量安全奖罚

　　一、奖则：

　　1、获“市级主体结构优质工程奖”或市级“新材料新技术”示范工程均给予奖励元;获“市级优质工程奖杯”给予元奖励。

　　2、获省级“新材料新技术应用”示范工程奖励

　　3、获省级优质“黄山杯”工程”给予元奖励。

　　4、获“市级安全质量标准化示范工地”奖励元。

　　5、获“市十佳文明工地”奖励

　　6、获省级安全质量标准化示范工地奖励

　　7、获国家AAA级安全文明标准化工地奖励及企业工程质量或安全文明大检查中获通报表彰的分别奖励元。

　　8、其他未注明工程质量、安全文明获奖项目，根据以上同等奖励执行。

　　工程质量、安全文明奖励部分不重复计算，同一项目按最高奖项奖励准。以证书(原件)奖杯报公司备案存档为奖励依据。

　　二、罚则：

　　1、单位工程与公司或建设单位签订的合同中明确必须达到市级质量安全“双示范”工地的或省级安全文明标准化工程、省级优质工程“黄山杯”工程的，而实际目标未达到，甲乙双方签订的“建设工程施工合同”中约定的标准进行罚款外，另增加公司按其相应奖项奖励的 %罚款。

　　2、分公司或项目部施工的单位工程一次验收合格率必须达到100%，如因不合格的分部(子分部)，分项工程不合格，必须无条件返修达合格标准，同时给予元罚款。

　　3、在主管部门组织的工程质量或安全文明等大检查或巡查中被确认不合格或受到通报批评、记不良记录、网上黄牌预警告的`均给予元罚款，并取消该项目年终评优资格，同时追究有关人员责任。

　　4、对公司日常巡查和季度检查下发的工程质量、安全文明隐患整改通知未按整改时间整改并书面报公司备案的(必须由项目负责人签字的整改报告)及整改不力者一次给予元罚款，连续三次整改不力者将暂停施工，直至整改合格。

　　5、项目施工管理综合评价不合格项目，按工管字20xx(02)号《关于对项目施工管理进行综合评价的实施办法》处理。

　　6、项目部对质量、技术、进度、安全文明施工环境保护工作不力的且造成直接经济损失达到元及以上的，同时给公司声誉造成较大影响，除承担直接损失外，另给予经济处罚元。

　　7、不履行或不积极履行工程竣工保修有关条例的，视其情节每次给予元至元罚款，若保修不及时造成更大损失或社会影响的加倍罚款。

　　8、项目部或分公司在建工程未与劳务公司签订劳务合同和未与民工签订劳动合同，且管理混乱导致民工群体投诉或上访(三人及其以上)，公司督促后仍未能及时处理造成不良影响，罚款元，必要时追究承包人责任。

　　9、项目部或分公司管理体系管理行为要符合公司宏观控制要求，管理体系不能正常运转，不对施工现场进行系统管理的将视情节给予暂停局部施工、黄牌预警、约谈单位负责人的处罚，直至整改合格为止。

　　10、不及时向公司工程部申报验收，不执行公司“六到位”验收程序，擅自进行下道工序施工的，发现一次罚款元。

　　八、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、按照合同规定的各项条款及安徽金煌建设集团有限公司的各项规章制度，负责组织并指导乙方按计划全面实施。

　　2、对乙方上报的经营成果进行复查和审计，组织或聘请有关人员对乙方的资产进行审计，并做出审计结论。

　　3、按现行的施工规范，施工质量验收统一标准及企业施工工艺标准和要求，负责对本工程的质量、进度、安全生产、文明施工监督检查、技术指导和服务。

　　4、建立健全财务制度和监审制度，对资金实行专款专用，保证资金合理使用，确保工程顺利开展。

　　(二)乙方责任：

　　1、严格遵守国家及行业主管部门和甲方关于财经工作的规章制度，严格财经纪律，加强成本核算。

　　2、本工程开工前必须把预算及材料分析报甲方财务部、工程部。

　　3、对工程质量、进度、安全文明等各项工作制定具体措施，并全面组织实施，对分部(子分部)分项验收前必须按照安徽金煌建设集团有限公司“六到位”要求及时上报公司进行组织验收，甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同及补充协议》的全部义务和责任由乙方负责完成和承担。

　　4、按合同约定的比例及时缴纳税费。

　　5、工程款必须转入甲方指定的帐号，实行专款专用，用于本工程建设施工，在甲方帐户上不得超支用款，不得私自将工程款转入其他帐户，或直接从建设单位支取现金及有价物品(若甲供材料，其数量价格必须报公司核准后，方可办理手续)，违者视为乙方侵占甲方资金，乙方除返回全部款项外，并按合同造价的 %对乙方进行处罚，同时由乙方承担由此发生的经济损失和法律责任，不允许个人从建设单位支取工程款，一经查实，甲方取消乙方承包资格，情节严重的交由司法机关处理。

　　6、及时催要工程进度款，工程竣工后15天内向建设单位提交工程决算书，并及时办理决算，结清尾款。

　　7、负责本工程竣工后的资料备案手续和保修工作，并承担所产生的费用。

　　8、经济责任：

　　(1)乙方实行独立核算，自负盈亏，在承包期及工程决算后所发生的一切债权债务均由乙方负责清理、偿还，乙方缴清税费等各项费用后利润部分由乙方自由支配使用。

　　(2)乙方因管理不善，造成亏损，甲方将以乙方的风险抵押金充抵亏损，不足时以乙方所有财产包括家庭财产进行偿付。

　　(3)乙方及下属所有人员对外签订的经济合同或出具的条据未经甲方财务部签字认可，甲方概不负责，由此产生的一切经济损失均乙方承担。

　　(4)乙方对其下属管理人员以及职工，必须签订劳务合同，按月结清工人工资款。

　　(5)乙方必须结清外购材料款，若出现经济纠纷，一律由乙方负责，甲方将根据涉及金额大小给予处罚，严重时移交司法机关处理。

　　(6)因乙方原因，并未经甲方批准和建设单位同意造成本工程停工或不能继续施工，由此而产生的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。

　　(7)工人工资、保险、医药费及伤亡事故费用均由乙方自行安排。

　　(8)本工程施工所造成的所有债权、债务均由乙方承担，如造成甲方损失，由乙方以所有财产进行偿还，并加付 %的赔偿金。

　　(9)如甲方代付项目部的一切债务，则乙方负责偿还给甲方。