购房意向书

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了意向书，除特殊说明外，意向书不具有和合同一样的法律效力，那么你真正懂得怎么写好意向书吗？下面是小编整理的购房意向书，仅供参考，大家一起来看看吧。

购房意向书

购房意向书1

　　卖方(以下简称甲方)：姓名：身份证号：

　　住址：联系电话：

　　买方(以下简称乙方)：姓名：身份证号：

　　住址：联系电话：

　　第一条、甲方房屋坐落于 ;房屋建筑面积平方米(其中套内建筑面积______平方米);房屋用途为 ;该房屋附属物_____ 面积平方米。

　　第二条、该房屋(包括附属物)总价款为人民币元整。

　　第三条、该房屋为济南铁路局职工房改房，房屋产权证尚未正式办理下来，甲方保证在交易时该房屋产权明晰没有产权纠纷。有关抵押债务、税项及物业水电费等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第四条、甲方负责该房屋产权证办理手续并承担相关的办理费用，该房屋的面积如有变动，以房管部门测绘后新出测绘图所载为准。

　　第五条、甲乙双方以诚意负责的态度进行该房屋的产权交易事宜，并为规避交易风险，就交易步骤作如下约定。

　　第一步、甲乙双方约定时间到对该房屋现场查看并由甲方就该房屋实际状况向乙方说明。

　　第二步、甲乙双方约定时间到房管部门确认该房屋的产权及相关情况，并在确认后，由乙方向甲方支付定金人民币元整，同时甲乙双方签订本向书。

　　第三步、甲方应在收取定金后，于年月日之前办理完结该房屋的房屋产权证。

　　第四步、甲方在房屋产权证办理完结后到所辖派出所办理户口迁出手续并知会乙方。然后，甲乙双方约定时间办理网签和过户手续，同时乙方向甲方支付人民币元整先行款。

　　第五步、甲方应于收到乙方先行款后日内向乙方交房，乙方在收房查验后将尾款人民币元整支付给甲方。

　　第六条、因本房屋所有权转移所发生的契税等税费由甲乙双方各自依法向国家交纳，其他费用，依据政府规定各自承担。

　　第七条、如需通过中介机构办理房屋买卖事宜，中介费用由乙方负担。

　　第八条、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已支付定金甲方不予退还。如甲方提出不出售该房屋给乙方，应在提出之日后5个工作日内返还给乙方双倍定金。

　　第九条、本意向书内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本意向书中未规定

　　的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条、本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

　　第十一条、本意向书经甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十二条、本意向书共2页，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　签署日期：年月日

购房意向书2

　　一、购房意向书的法律性质

　　购房意向书是开发商与拟购房者为将来正式签订房屋买卖合同而签订的预约合同。《合同法》第九条规定当事人订立合同应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力，《民法通则》第五十五条规定民事法律行为应当具备意思表示真实，所以开发商与拟购房者签订意向书时双方在平等自愿、充分告知的情况下，应当能够签订购房意向书。中介机构当时组织你与客户签订“购房意向书”，并无不当。因为法律关系总得通过合同等形式来明确。至于在合同履行过程中产生的争议，首先由各方依合同进行解决。但如果各方对是否违约、合同是否有效等问题产生争议，且各方又无法形成一致意见时，则只能通过法院、仲裁机构来裁决，也就是我们平常所说的通过法律途径解决。

　　二、购房意向书的法律效力

　　开发商与拟购房者在签订购房意向书时应当格外慎重，购房意向书签订在开发商尚未取得《商品房预售许可证》之前。那么在什么情况下签订购房意向书合法有效?本人认为开发商应在取得规划部门的《建设用地规划许可证》之后，由开发商对拟购房者进行充分告知后，双方经自愿签订购房意向书。

　　从法律角度讲，意向书具有双重属性，第一重属性是对签订正式合同的预约性，意向书的内容并不涉及买卖关系双方的具体权利与义务，该意向书属于预约合同，双方当事人取得的也只是签订正式合同的优先权，最后以双方签订的正式合同(本约)为准，即使违约，承担的也只是缔约过失责任，而非违约责任。第二重属性，在意向书的内容已具备本合同的构成要件时，它就是一份有效的合同，一旦当事人一方违约，即需要承担违约责任。

　　三、购房意向书的基本内容

　　购房意向书的内容不必像房屋预售合同的内容那样详细，购房意向书只是预约合同，只要具备合同基本条款即可，建议意向书有以下基本内容：双方当事人的基本情况、认购面积、认购价格、认购时间、违约责任等条款。如果开发商同客户签订的所谓购房意向书完全具备售房合同的条件，即应视为房屋买卖合同，其性质不再是购房意向书。

　　购房意向书三年成废纸

　　20xx年7月12日，仲先生与金轩公司签订《商铺认购意向书》，仲先生向金轩公司支付购房意向金20xx元，取得该公司所开发的一小区商铺的优先认购权。

　　20xx年6月30日，金轩公司取得该小区房屋的预售许可证，但在销售商铺时却未通知仲先生前去认购。

　　去年年初，等待了3年半的仲先生却被告知因商铺价格上涨，金轩公司不再认可双方原先约定的价格，而且商铺已全部销售完毕，买卖合同无法实际履行，公司只愿向仲先生退还意向金。

　　交涉未果，仲先生于去年年末向法院提起诉讼。

　　购房意向书有没有法律效力

　　法院根据预约合同的性质，结合金轩公司的过错程度，以及仲先生在履约中的支付对价和可能造成信赖利益的损失等，判决解除双方签订的《商铺认购意向书》；由金轩公司向仲先生返还意向金20xx元并赔偿经济损失1万元。一审宣判后，双方均提出上诉。

　　上海市二中院认为，原审法院基于双方无法继续履行意向书等客观情况，依法解除双方的预约合同，并由金轩公司返还意向金的判决并无不当，二审予以维持，但判决中1万元赔偿金额难以补偿守约方的实际损失。在综合考虑上海市近年来房地产市场发展的态势以及双方当事人履约情况的基础上，酌情确定15万元赔偿金额。

购房意向书3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的xx水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：

　　二、该房屋建筑面积约为xxx平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)，暂定总价款为人民币xxx万元(大写：xxx万元整)，最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。

　　四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币x万元。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。

　　七、如乙方按本意向书约定与甲方签订《商品房预售合同》及相关文件，并选择一次性付款方式支付购房款，且在签订《商品房预售合同》的同时全部付清

　　购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米xxxx元优惠，即优惠后的单价为人民币x万元/平方米(建筑面积)。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　八、如乙方逾期未与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，视为乙方自动放弃该房屋，甲方有权无需通知乙方而将该房屋另行出售，乙方依据本意向书已交纳的确认金不予退还。

　　九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知xx水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效;或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的.另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十二、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《商品房预售合同》中的买受人应当与本意向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃购买该房屋，甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。乙方承诺甲方已告知乙方所选定的房屋为商品房，所缴纳契税按办理该房屋产权时政府规定的契税标准执行。

　　十三、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

　　十四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳确认金之日起生效，在正式的《商品房预售合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　十五、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签署日期：年月日

购房意向书4

　　（以下简称承购房）拟购买由上海千叶房地产经纪有

　　限公司（以下简称代理房）所介绍的位于的物业，并认可以下条款：

　　一．承购方愿意接受的购房条件为：

　　1.购房总价：______________________________________.

　　2.包含设施：______________________________________.

　　3.签约时间：______________________________________.

　　4.付款时间：______________________________________.

　　5.其他条件：______________________________________.

　　二．承购方为表示购房诚意同意向代理方支付的意向金，委托代理方于年月日时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。

　　三．本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：

　　代理方：

　　日期：

　　四．出让方确认：本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：

　　代理方：

　　日期：

购房意向书5

　　（以下简称承购房）拟购买由中楚置地房地产经纪有限公司（以下简称代理房）所介绍的位于_____________的物业，并认可以下条款：

　　一、承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、购房总价：______________________________________

　　2、包含设施：______________________________________

　　3、签约时间：______________________________________

　　4、付款时间：______________________________________

　　5、其他条件：______________________________________

　　二、承购方为表示购房诚意同意向代理方支付_____________的意向金，委托代理方于______年______月______日______时之前去争取出让方的确定意向，一旦出让方全部接受承购方的上述购买条件并在意向书上签字，则承购方授权代理方在不通知的情况下将意向金作为购房定金付给出让方，如果期限内出让方未能接受承购方条件的，则意向金立即无息返还给承购方。出让方在本意向金书上签字后，承购方反悔不购买或变更购买条件等其他行为致使交易不成功的，定金（原意向金）将由出让方没收。

　　二、本意向书一式叁份，承购方代理方各执一份，双方签字即生效，若出让方接受并签字，则出让方执一份。

　　承购方：__________代理方：__________

　　日期：__________日期：__________

　　三、出让方确认：

　　本人作为本意向书的出让方已仔细阅读上述条款，并愿意全部接受承购方的上述购买条件将上述物业出售给承购方，如果本人反悔不卖或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，愿双倍返还承购方定金，特签字确认。

　　出让方：__________代理方：__________

　　日期：__________日期：

购房意向书6

　　购房人：（以下简称承购房）

　　房地产开发公司：（以下简称房产开发商）

　　承购方拟有意购买房产开发商位于_________社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款：

　　一、承购方愿意接受的购房条件为：

　　1、购房总价确认：

　　2、包含设施确认：

　　3、签约时间：

　　4、付款时间：

　　5、其他条件：

　　二、承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下：

　　承购意向方案一：

　　由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与______年____月____日前向开发商续交购房款额，______年____月____日前第二次续交购房款。______年____月____日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案二：

　　房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即____________，由承购方一次齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续。

　　承购意向方案三：

　　开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与____________，承购方全款购买该房。考虑到幼儿园的装修和__年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月日时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效。在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方。如果开发商在本意向金书上签字后，房产开发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用。

　　三、本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效，

　　承购方：

　　日期：

　　房产开发商：

　　日期：

购房意向书7

　　甲方：

　　乙方：安徽众邦房地产营销策划有限公司

　　甲方委托乙方代为介绍物业事宜，经双方友好协商，订立如下协议；

　　1、甲方______决定购买位于合肥市_____________________房屋，建筑面积_____平方，房屋总价款为______，房屋在房产局发生的过户费及房屋煤气、电、有线、电话的过户费由___方承担，中介费为___方承担。

　　2、甲方在签订本协议时交给乙方定金______元，并保证在____日之前在乙方见证下与卖方签订正式房屋合同，否则，甲方定金不退。

　　3、在本协议规定签订正式合同的期限内，如卖方原因导致不能签订正式买卖合同；乙方将定金退还甲方。

　　4、双方商定的其他事项_________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　5、本意向书壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

购房意向书8

　　甲方：

　　乙方：，身份证：通信地址：

　　固定电话：，手机号码：

　　甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条乙方意向购买商品房位于 _______幢（号）_______单元_________层_________室（以下简称该房屋）。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。（实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页）

　　第二条乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价（建筑面积单价）为人民币元（大写：），总房价款为人

　　）。民币元（大写：

　　第三条

　　（大写：本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币元），在乙方与甲方签订《商品房买卖购房意向书》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖购房意向书》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款；

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖购房意向书》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90％，领取钥匙时付至100％；

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖购房意向书》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖购房意向书》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖购房意向书》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖购房意向书》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订购房意向书的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条《商品房买卖购房意向书》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖购房意向书》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式购房意向书签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条本意向书在正式《商品房买卖购房意向书》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表（签字）：乙方（签字）：

　　_________ _________年____月____日_________ _________年____月____日

购房意向书9

　　甲方（卖方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　乙方（买方）：_____________________姓名身份证号：_____________________

　　电话地址：_____________________

　　甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就位于_________房屋（地址暂以甲方所签定的《商品房买卖合同》为准，以下简称该物业）转让事宜达成协议如下，并愿共同遵守之。

　　一、物业状况：

　　1、甲方承诺已就该物业在____________公司办理了合法的购买手续，并签订了《商品房买卖合同》，合同编号为，甲方是该物业的唯一购买人，甲方保证该物业产权清晰、权属明确，无第三人异议情况出现，且无自身原因办理不出房产证、土地证、契证的情况出现，否则由甲方承担违约责任。

　　2、根据该物业《商品房买卖合同》约定：建筑面积为_________平方米。

　　二、意向内容：

　　1、甲方同意在取得该物业房产证、土地证契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）购买该物业，甲方负有出售该物业给乙方的义务，不得将该物业出售与其他方，否则承担违约责任，向乙方支付违约金人民币______元整（大写______元整）。

　　2、乙方同意在甲方取得该物业房产证、土地证、契证的条件下，以人民币______元整（大写______元整）。的价格购买甲方该物业，否则承担违约责任，向甲方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　3、本意向书确定的房款价格为甲方将此物业售于乙方的最终价格，甲、乙任何一方不得擅自提价、降价，否则视为违约，向守约一方支付违约金人民币______元整（大写：___________________________元整）。

　　4、甲，乙双方于甲方取得该物业之房产三证之日起工作日内签定正式的《房屋转让合同》，双方应积极办理该物业之过户手续。

　　三、甲方权利义务：

　　1、甲方于收到乙方定金之日将该物业交付乙方。

　　2、甲方在收到房地产公司提供的办理房屋三证资料后，应于2个工作日内告知乙方，并去银行办理尾款还清事项

　　四、方权利义务：

　　1、乙方于之日支付定金人民币______元整（大写：_________________元整）定金于甲乙双方签订该物业之《房屋子转让合同》之日转为首付款的一部份。

　　2、乙方于甲乙双方签订该物业之《房屋转让合同》之日，向甲方支付首付款人民币______元整（大写：________________元整）。余款人民币______元整（大写：__________________元整）办理银行商业按揭____。在签订本意向书之日支付购房定金人民币______元整（大写：______________元整）于甲方。

　　五、违约责任：

　　1、如甲方在签定该物业之《房屋转让合同》之前违约不卖的，则甲方需向乙方双倍返还定金人民币______元整（大写：____________元整），并赔偿乙方对该物业所投入的装修费用以及损失。如乙方在签定物业之《房屋转让合同》之前违约不买的，则乙方定金由甲方没收不予返还，甲方无须就乙方对该物业所投入的装修费用及损失予以赔偿。

　　2、如该物业因甲方自身原因导致该物业之房产三证不能过户至乙方名下的，则甲方应承担违约责任，甲方须向乙方支付违约金人民币______元整（大写：__________________元整）。

　　六、其他约定：

　　1、甲、乙双方各自承担在办理该物业的过户手续中产生的税费。

　　2、乙方愿意承担该物业的物业维修基金及物业管理费。

　　3、该物业所有真实情况，甲、乙双方已清楚明确，风险预见。

　　4、双方在履行本协议过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向法院提起诉讼。

　　5、本意向书一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　代理人：_____________________代理人：_____________________

　　日期：________年_________月_________日

购房意向书10

　　编号：____

　　出售人(甲方)：________________

　　买受人(乙方)：________ 身份证号码：____________

　　乙方在充分了解甲方承建的____ 小区的规划、地理位置、户型及单价后，就购房一事双方达成以下协议：

　　1、乙方自愿预购甲方承建的_______________小区____栋____单元____室，预购面积约为____㎡，销售价格为____ 元/㎡，总房款为________元，大写________ 元。

　　2、住房面积最终以国家有资质的测绘部门出具的实际测量面积为准，总房款多退少补。乙方根据国家有关住房的相关政策办理房产证。

　　3、乙方于本协议签订之日自愿向甲方交纳意向金____ 元，大写(人民币)_______元。

　　4、本意向书签订后，甲方在房屋具备签订《商品房买卖合同》条件时通知乙方签署《商品房买卖合同》，乙方应于接到通知后日内与甲方签订合同。

　　5、乙方未能按期向甲方支付意向金、预付款的或未能在本协议第4条约定期限内与甲方订立《商品房买卖合同》的，甲方有权将乙方预定的房屋另行出售，并不承担任何违约责任及相关经济损失。甲方在一个月内退给乙方预购房意向金。

　　6、收取乙方预购房意向金后，如甲方原因将乙方预定的房屋销售给他人，则视为甲方违约，甲方在十日内退给乙方购房意向金。

　　7、其他详细约定按双方签订的《商品房买卖合同》之内容执行。

　　8、协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，协议经双方签字盖章即刻生效。

　　甲方(出售人)：____________ 乙方(买受人)：____________

　　电话____________________ 电话：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　商品房购房意向书

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　通信地址：_______ 固定电话：_______ 手机号码：_______

　　甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条

　　乙方意向购买商品房位于 _______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条

　　乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币 ___元(大写：____ )，总房价款为人民币____ 元(大写：____ )。

　　第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____ 元(大写：____ )，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条

　　乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条

　　乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条

　　《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第七条

　　乙方对认购房屋的位臵、房号、面积、价格、误差计算、付款方式、结构、预计交付时间已经充分了解，乙方确信甲方对所售的该房屋没有应当告知而未告知的事项。

　　第八条

　　乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条

　　本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条

　　本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：

　　_________年____月____日

购房意向书11

　　甲方：上海××房地产开发有限公司

　　乙方：×××

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方选定甲方开发的××水岸二期房屋的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：

　　一、乙方已选中并决定购买甲方开发的位于上海市松江区××路××号楼×××室房屋（以下简称“该房屋”），愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《商品房预售合同》。

　　二、该房屋建筑面积约为×××平方米，最终以房地产测绘机构测定的为准。

　　三、该房屋的单价为人民币×万元／平方米（建筑面积），暂定总价款为人民币×××万元（大写：×××万元整），最终以房地产测绘机构测定的建筑面积乘以本意向书约定的单价计算为准，多退少补。

　　四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳房屋确认金人民币×万元。

　　五、乙方应于甲方××水岸二期项目开盘销售之日起十五日内，携带本意向书、已交纳确认金的收款凭证及乙方之身份证、印章至甲方售楼处（上海市松江区××路××号）与甲方签订正式的《商品房预售合同》及相关文件，并按《商品房预售合同》支付购房款。乙方依据本意向书支付的确认金转作等额购房款。

　　甲方项目开盘销售日以在当地报纸即《文汇报》发布的开盘广告确定的开盘销售日为准，敬请乙方自行注意。

　　六、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。

　　购房款的，甲方在《商品房预售合同》约定的单价基础上给予乙方每平方米××××元优惠，即优惠后的单价为人民币×万元／平方米（建筑面积）。

　　如乙方逾期签订《商品房预售合同》及相关文件或逾期付款的，则乙方不再享受甲方给予的任何房价优惠。乙方已交纳的房屋确认金甲方不予退还，作为赔偿金赔偿甲方的损失。

　　如乙方选择银行按揭贷款或公积金贷款或分期付款方式支付购房款的，则乙方不享受甲方给予的任何房价优惠。

　　九、本意向书签订后，如乙方提出不购买该房屋，乙方已交纳的确认金不予退还。

　　十、乙方已知××水岸二期的相关开发建设手续，包括《商品房预售许可证》等正在办理之中。如因该项目规划、设计变更，致使该房屋不再建设，本意向书失效；或因规划、设计变更致使该房屋户型、朝向变化而乙方提出不再购买该房屋的，本意向书失效。以上情况甲方应当无息退还乙方已交纳的确认金，不再承担其他责任。

　　十一、本意向书签订后甲方不得另行出售该房屋，除非本意向书约定的另行出售条件具备或本意向书失效。

　　十五、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：上海××房地产开发有限公司

　　乙方：××× 身份证号：×××

　　通讯地址：×××

　　签署日期：××××年×月×日电话：×××邮编：×××

购房意向书12

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　通信地址：__________手机号码：_______

　　甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方向甲方意向购买____商品房事宜，达成如下条款：

　　第一条乙方意向购买商品房位于_______幢(号)_______单元_________层_________室(以下简称该房屋)。现经房产测绘有限公司预测，该房屋建筑面积为______平方米，其中，套内建筑面积_________平方米。(实际面积，以交房实测为准，户型图见后附页)

　　第二条乙方意向购买的该房屋每平方米买卖单价(建筑面积单价)为人民币___元(大写：____)，总房价款为人民币____元(大写：____)。

　　第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴纳诚意金人民币____元(大写：____)，在乙方与甲方签订《商品房买卖合同》后，该诚意金抵作乙方购房款。

　　第四条乙方选择以下第种付款方式支付购房款：

　　1、一次性付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的90%，领取钥匙时支付剩余的10%房款;

　　2、分期付款，在签订《商品房买卖合同》当日支付房款的60%，主体完工时付至总房款的90%，领取钥匙时付至100%;

　　3、按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》时支付首付款，余款办理银行按揭贷款。

　　第五条乙方应在接到甲方通知签署《商品房买卖合同》后，五日内到甲方售楼地点签署《商品房买卖合同》及其他相关文件并交付房款。在甲方通知乙方签署《商品房买卖合同》前，甲方为乙方保留该房屋。如乙方逾期不签订合同的，视为放弃认购，甲方有权将该房屋销售给他人。

　　第六条《商品房买卖合同》中的实际买受人必须和本意向书上乙方姓名、身份证号码一致，乙方不得将本意向书项下权利义务转让第三人，否则，视为乙方放弃认购该房屋。甲方有权拒绝与其签订《商品房买卖合同》及相关文件，并有权将该房屋另行出售。

　　第八条乙方确认上述个人信息中联系方式和通讯地址，甲方电话或书面方式通知乙方均为有效通知。

　　第九条本意向书未注明的商品房买卖各类税费、维修基金等其它费用，按国家法律法规的规定，待正式合同签订后，由甲、乙双方各自承担相应部分的费用。

　　第十条本意向书在正式《商品房买卖合同》生效的同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。

　　第十一条本意向书一式贰份，甲乙双方各持各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：_______

　　_________年____月____日

　　乙方(签字)：___________

　　_________年____月____日

购房意向书13

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　双方就_______销售的合作事宜，经过初步协商，达成如下合作意向：

　　一、该项目的基本情况是

　　门业已发展为一个快速增长的行业，_______历史悠久，产品有复合实木免漆门系列、钢木门系列、高分子门系列、复合实木烤漆门系列、铝合金门系列，荣获产品质量免检证书，中国绿色环保产品，等多项荣誉。

　　______品牌，以合理的价位和优良的质量保障了加盟商和经销商在市场上赢得影响力和竞争力。

　　二、前期工作由甲乙双方各自负责

　　甲方应做好以下工作：

　　1、产品的生产及质量跟踪

　　2、、做好为商业伙伴服务的各项工作，包括产品咨询，开业前准备辅导，店面设计，业务员，导购员，安装师傅培训，技术支持，营销市场传帮带，及推广计划支持，物流配送等

　　乙方应做好以下工作：

　　1、了、解目标市场的现状。

　　2、有一定的资金实力，有决心做大做强门业市场。

　　三、在甲乙双方完成前期工作基础上，双方商定_______年_______月_______日签订正式合同。

　　四、本意向书是双方合作的基础。甲乙双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

购房意向书14

　　委托方：

　　代理方：中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　购房意向书

　　委托方：（简称甲方）代理方：中视选房网（北京）房地产经纪有限公司（简称乙方）服务监督电话：400-881-5000

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　北京市区/县（以下简称“该房产”），房屋建筑面积平方米（以产权证为准），户型为，成交价格为人民币（大写）元整（小写）。

　　第二条双方责任：

　　1．甲方应于本意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）：元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖购房意向书后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房购房意向书，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。

　　3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房购房意向书，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本购房意向书第一条确定的价格的 %支付乙方报酬。

　　5．本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人（其委托代理人）或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

　　6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第三条本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第四条本意向书在双方签定该房产购房购房意向书时由乙方收回，如在双方签定该房产购房购房意向书时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条补充协议：

　　甲方：乙方：

　　中视选房网（北京）房地产经纪有限公司

　　身份证号：经办人：电话：电话：地址：地址：

　　本购房意向书于年月日在北京签署

购房意向书15

　　委托方：_____（简称甲方）

　　代理方：_____（简称乙方）

　　服务监督电话：_____

　　经甲乙双方友好协商，双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

　　第一条甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

　　北京市区/县号（以下简称“该房产”），房屋建筑面积平方米（以产权证为准），户型为，成交价格为人民币（大写）元整

　　（小写）。

　　第二条双方责任：

　　 1．甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币（大写）：元整（小写），双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款（即首期房款金额含定金）。

　　 2．乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格 %做为代理费用，即人民币（大写）元整（小写）。

　　 3．乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金（不计利息）。

　　 4．本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的 %支付乙方报酬。

　　 6．由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

　　第四条本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

　　第五条补充协议：

　　甲方：乙方：

　　身份证号：经办人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　本合同于年月日在签署

【购房意向书】相关文章：