【精品】工程承包合同汇总8篇
随着人们法律观念的日益增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的工程承包合同8篇,希望对大家有所帮助。
工程承包合同 篇1
乙方: 身份证号码:
根据中华人民劳动法之规定,自愿,平等,互利的原则。甲方自愿( )土石方开挖承包给乙方。甲乙双方友好协商,达成以下共识:
一甲方的权利与义务:
1 甲方取得( )土石方的开挖权合法有效。
2 甲方应协调好当地政府和当地百姓的关系,确保乙方在开挖过程不受阻扰,顺利施工作业。如因甲方处理不当,造成机械停工两天,甲方应付乙方机械租金费。
3 甲方提供乙方人员住宿及生活费。
4 双方签订合同时,甲方付乙方进场费( )大写( )。
5 甲方提供机械燃油费。
6 开挖方量以实际开挖量为准,每立方米( )元。乙方机械进场后,甲方每十五天记开挖方量一次,并支付乙方所开挖方量费用,甲方可扣除燃油费。(预付款待工程完工后,甲方一次扣除)
7 甲方不得要求乙方回填所开挖的坑。
二乙方的权利与义务:
1 乙方应到场甲方所需机械。(提前协商)
2 一方保证每月一定的开挖方量。
3 乙方负责沙石挖、运、出废料、平废料场。
4 运输距离不超过一公里。如超出一公里,必须移动料台。
三甲、乙双方有待共同协商的:
1 开挖方式双方共同协商,(必须子确保安全的前提下进行。)
2 开挖时土石方遇直径大于一点五米的石头,(每层不超过 20%),有水锈层,坚固的拟结层,甲方应另付破碎费。
3 燃油涨价,每吨燃油上涨的价格,每方沙石上涨油价格的一点无倍。(按油价上涨均摊)。
四以上未尽事宜,经甲、乙双方协商再定。
五 以上合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
工程承包合同 篇2
合同编号:
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
第一条工程概况
1.1工程名称:
地点:
1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)
装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
1.3承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料b类为包工不包料
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为元,金额大写(人民币).
设计费为元,金额大写(人民币).
1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
1.6如遇下列情况,工期相应顺延。
1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务
3.1开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
3.2不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收
6.1隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
6.2工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式
7.1第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
7.2第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
7.3第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的.______%,即________元。
7.4工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。
第八条违约责任
8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
8.2未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
8.3因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
8.5由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
8.6由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。
8.7由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条保修
9.1本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。
9.2乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。
9.3人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式
本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定
11.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)
11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。
11.3增减项目由双方协商,双方签证为依据。
第十二条附则
12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
12.2甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
12.4本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。
12.5合同的其它附件。
附件一:装饰装修工程预算书
附件二:装饰装修工程设计图纸
附件三:装饰装修工程变更单
附件四:装饰装修工程验收单
附件五:工程结算单
附件六:工程保修单
第十三条其它约定条款
发包单位
(盖章)
地址:
委托代理人:
联系电话:
签约地点:
签约时间:
承包单位:
(盖章)
地址:
委托代理人:
联系电话:
签约地点:
签约时间:
工程承包合同 篇3
发包发 :_____________________
承包方 :_____________________
经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:
一、承包方:本工程乙方包工不包料 ,包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
三、工程承包单价_____________________
四、付款方式:
进度款按完成工程量__________按月支付,竣工退场支付__________。
五、甲乙双方责任:
1、甲方责任:提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任: 按图施工,以甲方交底执行,并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工,做好工程自检,确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准,造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5mm,灰缝厚度10-15mm,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。
内墙抹灰工程:硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝,顶缝必须挂网,先定点,现成管理人员验收合格后方能批灰,批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整,垂直通长误差不草果3mm,且无空股裂缝,落地灰及时清理再利用,施工现场工完场清。
外墙装饰工程:柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆,孔洞封堵,所有硂、砖触面的垂直缝,顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工,并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中,垟面须先湿水,沙浆比例达标,垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm,且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用,放线贴砖时门窗洞口要求整砖,特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直,缝大小均匀,所有窗台、飘板等凸出构件,下口做滴水,上口做斜水,门窗洞口,硂砖迸缝沙浆严密饱满,确保不渗水,渗水保修。
室内粘贴:地板粘砖时,地面清理干净,并扫防水沙浆,验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓,否则返工赔料,完成面必须水平直缝,卫生间、厨房等防水地面,按图纸要求走水至地漏,地面无存水现象。
施工过程中,如因做工马虎偷工损料,造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象,后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料,要合理利用各种材料,违者罚款由乙方全部承担。
中途不管任何原因私自罢工,停工一天,按照实际人数每人每天罚款一百元,停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。
工期进度:
乙方必须按以上进度准备足够工人,若因乙方人员不足,拖延工期,拖延一天罚款1000元,拖延3填以上甲方有权另进班组,以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则:
不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罚款30元;
乘坐提升架上落,每人次罚款5000元
宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用,每人次罚款500元,并没收用电器具;
厨房、冲凉房或施工中用水,用电完后不关,每人次罚款200-500元;
施工中浪费材料,按原价十倍罚款;
高层抛掉物罚款1000-3000元,造成严重后果全部由乙方负责decision的用法;
违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题,似情节轻重处以罚款不等,如多次出现质量问题,停工整顿,严重者甲方有权清退乙方出场,工程款按60%结算。
工伤、工故乙方承担30%。
七、其他事项:
1、本工地内打架每人次罚款1000元,严重者送公安机关处理,一切法律经济责任自负,本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿,违规操作损坏机械者,维修费用或造成其它损失由乙方负责。
八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行,本合同双方签字后生效,工程竣工时结算余款后自动失效,本合同一式两份均具同等法律效力。
发包方 签字:___________________________________________________________
承包方 签字:____________________________________________________________
工程承包合同 篇4
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为了将本工程做好,甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方,根据双方协议,明确双方在承包中的权利义务、责任,经双方同意,签订本协议,以下简称甲方、乙方。
1、 工程名称:嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸
并由乙方同意后施工。
2、 搭排栅挂网(由甲方负责).
3、 水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房,洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台,
所有内墙贴25×40瓷片,贴1.2米高瓷片,房间脚线。
4、 所有厕所,阳台,楼梯贴瓷片到顶。
5、 外墙贴马赛克。
6、 乙方包内地面用水,泥浆,贴50×50地砖。
7、 承包价格:按装修面积每平方米为83元。
8、 水电安装,扇灰和排污管安装,一切由甲方负责。
9、 付款方式:按工程进度,付进度款80%,完工后,三日内结清所有工程款。
10、 所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点,再由甲方负责运走。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方签名:乙方签名:
年月日
工程承包合同 篇5
甲方: (发包方)
乙方: (承包方)
为了明确双方的权利和义务,依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定,特签定本施工合同。
第一条 工程项目、地点及承包范围
1.1工程项目:
1.2工程地点:
1.3承包范围:外墙钢管脚手架搭设(包括安全网)以及地下室基坑周边及施工现场钢管围护(包括各种配件、辅助材料)、安装、包括使用期间的日常维护、拆除、装卸、场内外搬运以及所需要的全部工作。
1.4承包方式:按本合同第一条1.3承包范围内容实行合同单价包干,即包工、包料,工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。
第二条 合同综合单价及暂定总价
2.1合同综合单价:
2.1.1外墙钢管脚手架搭设(包括安全网、主楼二层工字钢悬挑、七层一道钢丝绳卸荷,每三层一道竹跳板铺设,工字钢焊接、割除甲方负责),按使用工期13个月计算,每平方米综合单价人民币 元整(¥ 元),使用期超出上述约定,每天增加 元/㎡。备注:计量方式按建筑外墙的外凹凸线周长乘以建筑物高度(地下室外墙从设计外地坪至底板垫层底;上部有女儿墙者高度从设计外地坪计至女儿墙顶加1.2m,有山墙者,高度以山尖二分之一高度计算)。
2.1.2悬挑卸料平台每座人民币: 元,备注:甲方电工配合乙方对工字钢悬挑,焊接割除,材料由乙方负责。
2.1.3室外施工楼人民币: 元/㎡,备注:计量方式按搭设水平长度高度2计算。
2.1.4安全通道,安全档板,操作防护棚人民币: 元/㎡,备注:计量方式按投影面积计算(双层档板按1.5倍计算),木板由甲方负责提供。
2.1.5电梯井架人民币:按外架1/2价格计。备注:计量方式按电梯井架内周长乘以高度(从井底板面至顶板底)。
2.1.6人货梯出入口每门,塔吊护墙每层人民币: 元/门(层)。
2.1.7满堂架人民币: 元/立方米。
2.1.8室内楼梯扶手人民币: 元/㎡,(备注:提供材料,甲方自行搭设)
2.1.9合同综合单价(不含发票税)包括完成本合同第一条1.3承包范围和第一条1.4承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完成本合同全部内容所需各项费用。
2.2.0本合同暂定总价为人民币 万元。
第三条 工期
3.1开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准,并随甲方工程进度进行施工,服从现场统一调度,满足甲方施工进度要求。
3.2 如因乙方搭设进度或人力,材料等原因,耽误工期者,应由乙方负责
第四条 工程款支付、结算
4.1工程进度款:外脚手架搭设至主体10层,甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%,1#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%,拆除完毕付70%。
4.2工程竣工结算:脚手架工程拆除搬清完毕后,由乙方向甲方预算部送结算资料,甲方在一个月内审核完毕,并一次性支付完结算余额。
第五条 甲乙方责任
5.1甲方责任
5.1.1根据现场施工需要,为乙方免费提供水、电连接驳点,垂直运输及材料堆场,机具用房和住宿等必要的配合服务。
5.1.2按合同约定条款支付乙方工程款,向乙方下达各阶段的施工计划。
5.1.3统一协调安排施工现场进度,组织技术交底,对乙方现场施工人员进行入场安全教育与交底。
5.1.4协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)
5.2乙方责任
5.2.1根据工程实际情况及甲方施工进度计划要求,编制合理,可行的施工方案,并送甲方审核,且方案必须并经当地主管部分专家论证合格,费用由乙方负责。
5.2.2乙方必须满足甲方工程进度的需要,严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务,主动与甲方配合,及时安排施工作业,必须无条件地服从甲方现场施工生产进度,质量,安全,现场文明,保卫及消防的统一部署和管理,无条件地遵守执行项目部的各项管理规章制度及章程,在进场后,必须与工人签订劳务合同,因劳务纠纷责任由乙方全部使用。
5.2.3乙方搭设进度必须满足施工要求,每栋外架要提前搭设,起码要高出操作屋1.80米以上,如进度满足不了,每次罚款3000.0元。
5.2.4乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐,符合惠州市安全规范,如未按规范搭设,验收出问题每次罚款1000.0元,否则甲方派人进行修改,按实际发生费用从乙方承包款中扣除。
5.2.5乙方自备施工机器,在现场专职质量,安全检查员,做好自检工作和自检资料,确保施工质量及安全,严格按国家现行施工及验收规范进行施工,全面负责本施工合同范围内的工程质量,安全,进度。
5.2.6本工程安全网必须全部采用新安全网,安全网需送当地检测部门检测合格。
5.2.7免费向甲方提供基坑维护、结构梁、墙、柱模板支付所需的加强钢管和电梯井(楼梯)口围护等所需的钢管。
5.2.8根据安全文明施工规定,所有施工、管理人员需配备统一格式安全帽(由乙方自行配备)、工作服(由甲方统一制定,每人二套,甲乙双方各承担一套的费用);高空作业人员需佩戴安全带,费用已包括在综合单价内。
第六条 保险
6.1乙方必须为承包施工人员购买好意外,工伤医疗保险,工伤保险费由乙方负责,为确保参加本工程施工的人员人人享有工伤保险服务,防止乙方逃避购买工伤保险,甲方负责代为乙方参加本工程施工的人员购买工伤保险,工伤保险费按乙方承包项目的结算造价5计算,在结算中扣减。
第七条 合同生效
7.1本合同自签订之日起生效,在合同履行完款项结付完后失效。
第八条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包合同 篇6
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:
一、工程概况
1、工程名称:山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目
2、工程地点:山东寿光XX
二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围:
1、场平:在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填:根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路:场地内需修路约7000,要求路基础宽4,石子铺设厚度20c,路面压实,符合总包方的要求,价格88元每断面(即22元平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式:
1、根据上海XX公司(总包方)的付款方式,甲方(____市
华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期:
1、根据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任:
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。
2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。
3、甲方要根据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任:
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。
4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责
工程承包合同 篇7
发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方元3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):联系电话:联系电话:________年____月____日________年____月____日个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,____的XX店________年度承包协议如下:
1、乙方承包甲方的XX店经营XX,承包期为________年上学期开学至________年下学期结束,乙方向甲方交纳承包费元。竞标成功后当场交清。
2、乙方经营项目为XX,不能进行XX加工和变相加工经营,不能经营其他项目,一经发现上述不能经营的情况,罚款壹仟元,并立即取消其经营协议且不予退承包费。
3、未经甲方同意,乙方不能将合同转让,乙方与外界发生纠纷,甲方不负任何责任。
4、甲方提供门面一间给乙方作为营业场所(由甲方指定)。
5、乙方在承包期间必须爱护水电设施,节约水电,水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。
6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调,但费用均由乙方承担。
7、乙方在承包期间必须遵守学校规章制度,爱护学生,不经营腐烂、变质XX,遵纪守法,否则甲方有权解除合同,所交费用不退。
8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。
9、乙方竞标时必须交纳壹仟元的保证金,承包期满没有违约情况时由甲方退还其保证金。此协议一式两份,甲乙双方各持一份,希双方共同遵守。甲方(代表)签字:乙方签字:________年____月____日关于土方工程承包协议发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。
一、工程概况工程名称:杭政储出2号和睦A-19-A地块项目住宅小区工程工程地点:____市____区小河路与登云路交界处工程内容:土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填,基坑底人工修土,道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。
二、合同工期
1、按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在________年____月____日完成,工期为90天。
2、乙方在认可该合同工期时,视为同时认可合同工期包括停水、停工,遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修,无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。
三、结算方式:
1、结算:在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量,测量数值经监理公司、代建XX符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算,砼垫层及块石垫层厚度为200c;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算,单价为33元每立方,本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。
2、工程款支付:挖土全部完成付总款的100%,工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%,余款6个月后一次性付清。
四、质量与施工要求:
1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施,达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、在开挖过程中,乙方必须听从甲方施工员指挥,严禁超挖,因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。
4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。
五、安全要求:
1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则出现安全事故,概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。
5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。
6、在施工期间,车辆无论在工地内或工地外,发生的事故由乙方负责。
六、其它:乙方必须文明施工,安全生产,杜绝工伤事故,由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。
七、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订,双方应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日土方工程承包协议书承包人(以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方元3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):联系电话:联系电话:________年____月____日________年____月____日
返
工程承包合同 篇8
甲方:(发包方)______________________________________________________
乙方:(承包方)______________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称:__________________________________________________
(二)工程地点:__________________________________________________
(三)工程范围:_______________________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。
(四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。
第二条工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二)工程价款结算与拨付办法:
___________________________________
第五条双方责任
(一)甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉()
第七条附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条附加条款
___________________________
【【精品】工程承包合同汇总8篇】相关文章:
【精品】工程承包合同汇总八篇01-10
【精品】工程承包合同汇编8篇01-24
【精品】工程承包合同集合6篇12-25
【精品】工程承包合同汇编9篇12-19
【精品】工程承包合同模板集锦5篇12-11
【精品】工程承包合同范文合集5篇02-06
【精品】工程承包合同范文合集6篇01-20
【精品】工程承包合同锦集7篇01-16
关于工程承包合同汇总六篇12-05
精选工程承包合同汇总8篇01-05