保修服务合同合集七篇

机械设备保修服务合同推荐度：
相关推荐

保修服务合同合集七篇

　　随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的保修服务合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

保修服务合同合集七篇

保修服务合同篇1

　　合同编号：____________

　　工程名称（以单位工程为准）：___________

　　发包方：（甲方）_______________________

　　承包方：（乙方）_______________________

　　施工合同编号：_________________________

　　交付竣工工程日期：_____年_____月_____日

　　发包方（用户）名称：______________

　　工程名称：________________________

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1．民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

　　2．建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

　　3．建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

　　4．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

　　5．其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围

　　1．屋面漏雨；

　　2．烟道、排气孔道、风道不通；

　　3．室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

　　4．内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

　　5．门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

　　6．厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

　　7．外墙板漏水，阳台积水；

　　8．水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9．室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

　　10．室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

　　11．钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

　　12．因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金

　　1．保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2．0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1．5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1．0％计算。

　　（2）单独承包装饰工程，按1．0％计算。

　　2．本工程保修抵押金为__________________元。

　　金额大写：____________________________。

　　五、保修抵押金返还

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1．承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2．单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、争议

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的`，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。

　　双方约定按第________种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止

　　1．本合同自订立之日起生效。

　　2．工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

　　八、合同份数

　　1．本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2．本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：__________________________________________

保修服务合同篇2

　　甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。

　　一、保修设备附表:

　　代码设备名称品牌型号机身号码数量

　　联系人:

　　电话:

　　传真:

　　邮编:

　　设备使用地址:

　　二、保修范围及服务方式:

　　1.免费进行操作指导,技术咨询;

　　2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障;

　　3.机器出现故障的应急维修:

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于X次,保证设备运作正常。

　　三、服务期限:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。

　　五、以下情况不属乙方保修范围:

　　因电压不稳而造成的机件损坏:

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等;

　　甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的.零件及耗材;

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准:

　　1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用XX元;

　　2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费XX元。

　　七、违约责任:

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项:

　　十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。

　　甲方: 乙方:

　　委托代理人:

　　地址:

　　签订日期:XX年XX月XX日

　　签订地点:

保修服务合同篇3

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具。以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的.其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行

　　一、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：

　　1、2、3、4、5、

　　室内吊顶项目为二年；结构地台为五年；

　　电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年。灯具及卫生洁具为二年；

　　其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的

　　项目保修二年。

　　(以上条款不可抗力因素导致除外)

　　二、保修说明

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任。

　　三、保修费用

　　1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修

　　协议。

　　2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。

　　3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取相应的维护成本费用，不存在其他项目收费。

　　四、其他

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人：(公章)___________

　　承包人：___________

　　(公章)法定代表人：___________

　　___________年 ___________月___________日

　　法定代表人：___________

　　___________年___________月___________日

保修服务合同篇4

　　甲方：

　　乙方：XX制冷工程部

　　甲乙双方就空调维修保养事宜，经平等协商达成如下协议：

　　一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台，（祥见清单）交乙方维修保养，期限一年。甲方同意按平均每台元，合计人民币（大写）元给乙方支付维修保养费。

　　二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。

　　三、下列费用不在本协议协商付费范围内，甲方应另外协商付费：

　　1.如压缩机损坏，采购压缩机费用。

　　2.空调安装`拆移机施工费及材料费。

　　3.空调供电路故障。

　　4.甲方附在协议上所提供清单以外的'空调维修费用和其他劳务费用。

　　四、乙方服务承诺。

　　1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。

　　2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。

　　3.接到甲方故障申报电话，乙方应在思小时内到场处理。

　　4.乙方施工的过程中保证自学遵守安全操作规程，乙方工作人员违规施工造成意外伤害责任自负。

　　5.乙方工作人员保证不损坏甲方现场财物，并保证施工现场卫生。

　　五、甲方应尽的义务：

　　1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。

　　2.甲方应为乙方工作人员及车辆进出提供方便。

　　3.甲方应按协议要求及时付款，各部门不得无故刁难。

　　六、付款方式：

　　1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%，即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。

　　2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。

　　3.如果甲方拖延付款，应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。

　　七、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可上诉至属地人民法院裁决。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。

　　甲方代表签字（盖章）

　　乙方代表签字（盖章）

　　年月日

保修服务合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。（双休日、法定节假日顺延）。

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的'耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不承诺一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下：

　　总计 ____万____仟____佰____拾____元整（￥____元）

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方盖章：乙方盖章

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：____年____月____日

保修服务合同篇6

　　甲方：_________（用户单位）

　　乙方：_________（保修单位）

　　为使甲方的`机器保持最佳性能和工作状态，乙方依据此合同由工程师为甲方提供保修服务。

　　一、保修期限：自签定协议起_________年（期满后再办理续保）。

　　二、保修期限内，乙方主动每个月为甲方机器上门保养一次，每个月检修一次。

　　三、甲方在日常使用中如遇机器故障，拨打乙方服务电话：_________，乙方将在五小时内派人上门检修。

　　四、甲方所需黑粉、感光鼓等消耗材料由乙方提供，乙方保证供应纯正的消耗品及零配件，并负责送货上门。

　　五、保修期限内，乙方将机器的运行状态和维修情况记录在案，建立“机器维修档案卡”，以备查或管理。

　　六、机器如遇大修，根据需要可提供备用机。

　　七、下列情况不属保修范围：

　　1．他人擅自拆装或操作失误造成的损坏；

　　2．使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤；

　　八、保修费用：_________（每年一次性收取）。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

保修服务合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

　　一工程质量保修范围和内容：

　　1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　　2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

　　二．工程质量保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。

　　三．保修金支付：

　　本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

　　四．保修要求条款：

　　1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

　　2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

　　3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

　　4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。

　　5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则

　　6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的`合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

　　7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。

　　8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

【保修服务合同】相关文章：

保修服务合同07-28