运输合同

运输合同

时间:2021-09-21 19:03:05 运输合同 我要投稿

【精选】运输合同模板集锦五篇

  在当今不断发展的世界,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编收集整理的运输合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【精选】运输合同模板集锦五篇

运输合同 篇1

  托 运 方:________________(以下简称甲方)

  承 运 方:________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规等,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 货物名称:建筑砂石料

  第二条 碎石方车辆运输到承运方指定施工现场活动中所涉及的所有费用和砂石料买价),此价格一次包死,以后不再因其他因素调整运输费用和砂石料买价。

  第三条 结算方式:第一个月由承运方垫付材料费和运费;第二个月结束后,托运方在得到业主支付的计量款后,5天内对承运方上月的运费和材料费按50%结算,以此类推结算。

  第四条 货物到达地点:其中水井湾至四方井2.6公里、盘家屋基至窝坡山0.87公里、罗子堂至竹林湾1.13公里、龙洋矿山至白果湾

  2.2公里、黄秧坪至龟榜上3.41公里;香菇基地人行便桥和人行便道。

  第五条 货物质量及计量方式:符合国家有关公路建设材料的规范质量要求及材料采购方的质量要求;以材料采购方材料员现场计量的数量为准并现场开具材料收货单。

  第六条 各方责任

  1.托运方的责任:

  A.负责提前通知承运方在指定的时间将材料的品名、规格、数量运送到施工现场。

  B.在承运方运输车辆到达施工现场后,托运方负责验货收货的人员应及时验货计量收货并开具收货单。

  2、承运方的责任

  A.在托运方要求的时间内,将货物运到指定的地点,若因承运方运送到货不及时而使现场停工待料,承运方承担托运方一切损失(托运方补偿给作业工人的误工费、生活费,现场管理人员工资、工程进度延误损失等)。

  b.承运方在运输过程中所发生的所有费用(燃油费、过路过桥收费、超重超限罚款、城市占道罚款等等)和一切意外伤害损失均有承运方负责。

  C.承运方要在符合法律规定的条件下运输;承运方负责解决施工现场社会上干扰进料卸料的事件;由于承运方自身原因发生的所有纠纷均有其自行解决承担。

  D.承运方若中途不再按托运方要求运输的,托运方有权在工程竣工验收后15天内支付承运方的`材料款和运费。

  E.承运方须提供砂石料发票和油发票给托运方。

  第七条、本合同一式三份,托运方两份,承运方一份;

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

  一、项目工程名称:

  二、项目工程地点:

  三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。

  四、工期:

  本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。

  开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。

  五、单价、结算

  以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)

  甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。

  六、双方的权利义务

  (一)甲方的权利义务

  1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。

  2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切

  费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

  3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。

  4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

  (二)乙方的权利义务

  1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行

  处理。

  2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

  3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

  4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。

  5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。

  6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

  七、特别约定

  1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。

  2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

  八、违约责任

  1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。

  2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。

  九、争议解决办法

  本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十、其他

  1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方代表: 乙方代表:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  签订时间: 年月日 签订时间:年月日

运输合同 篇3

  甲方:___________;

  乙方:___________。

  甲方详细地址:______,联系方式:______。

  乙方详细地址:______,联系方式:______。

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

  运输货物的名称、规格、数量、运输费价款

  货物编号品名规格单位单价数量金额(元)

  甲方

  第一条甲方负责与项目部签订合同。在签订合同的过程中,甲方发生的如何事故或造成的损失则由甲方自己承担。

  第二条资金甲方在乙方运输货物或原材料期间。负责资金的集拢,确保乙方在运输货物或原材料的正常进行。

  乙方:

  第一条运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行运输。如在运输过程中,发生的安全问题,则由乙方自己承担。

  第二条运输货物质量要求乙方对运输货物或原材料必须严把质量关。如有忽略或别的因素,造成质量的问题。导致甲方的损失或与其他客户产生的经济纠纷必须由乙方自己承担。且按%偿付甲方违约金。

  第三条货物或原材料的供应乙方必须对货物或原材料有充分大量的货源。以却保供应建设公路的正常施工。如在供应期间,发生间断或停止或缺少货源等因素。造成甲方的损失必须由乙方承担相应的责任。且按%偿付甲方违约金

  第四条乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地。货物运输后,甲方需要变更到货地点或收货人,必须在货物未到达目的地之前告知乙方。

  需要说明的其他事项

  发生争议时由两边友好协商解决,协商不成时,两边均有权向人民法院提起诉讼。

  合同实施:

  ①本合同一式两份,各执一份为凭。

  ②本合同如有未央事宜,双方配合协商书面修正。

  ③本合同自具名之日年月日发生效力,到年月日止。

  ④本合同期满前一个月,如双方均无异议,则本合同自动延伸,其后亦同。

  甲方

  乙方

  签约日期年月日

运输合同 篇4

  甲方:《以下简称甲方》

  乙方:《以下简称乙方》

  一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3。2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3。2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。

  二、具体协商细节项目条款如下:

  1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料

  2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

  三、付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。

  四、乙方给甲方所运输甲方3。2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在20_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

  五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3。2公里路的沙石运输,乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。

  六、乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

  七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

  八、本合同一式三份,自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇5

  托运方(甲方):

  合同编号:

  承运方(乙方):攀枝花骏虹物流有限公司

  签定地点:

  签定时间:20 年 月 日

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,按照平等、公平、等价的原则,经双方友好协议,维护双方责任,特定此合同,以资信守。

  第一条 货物名称(性质、包装标准、外形尺寸):

  ______________________________________________________________________

  第二条 货物起运地点和到达地点、运距(收发人、名称及详细地址):

  ______________________________________________________________________

  第三条 货物运量:___________以实际发货量为准_______________________

  第四条 用车车型及数量: 车型不限,数量根据托运方的需求_________________

  第五条 运价及费用:__________________________________________________________

  第六条 运费期限:____________________________________________________________

  第七条 货物运输的要求及运输道路条件:货物要加盖篷布,做好防水工作。合理磅差以实 际运行过程中约定为准。超出约定磅差超出部分按原价赔偿。如出现货物质量问题运费不受影响。

  第八条 运费及结算方式:_______________________________________________________

  第九条 安全要求及责任:乙方负责运输全过程中货物的安全。

  第十条 违约责任:

  1、***

  2、***

  第十一条 经双方协议,双方应尽以下义务:

  1、 甲方安排装车应核实运输车辆的派车单。(攀枝花骏虹物流有限公司派车通知单为准)核实无误后方可装货发车,否则发生货物丢失与乙方无关。

  2、 乙方所派车辆必须证件齐全,如发生甲方货物丢失,乙方全额赔偿。

  3、 乙方所派的车辆手续不齐,甲方可拒绝使用该车辆,如发生货物丢失,应由乙方负责全额赔偿。按照甲方的要求在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定收货人并按甲方指定方式堆放。

  第十二条 其它约定事项:

  本合同未尽事宜,双方共同协商处理,协议形成的有关文字、材料与本合同具有同等的法律效力。

  第十三条 合同双方盖章签字后即产生法律效力。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  托运方(甲方): 承运方(乙方):

  单位名称(章): 单位名称(章):

  单位地址: 单位地址:

  法人代表: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  有效时间: 年 月 日至 年 月 日

  甲方:_____________ 乙方:_____________

  地址:_____________ 地址:_____________

  电话:_____________ 电话:_____________

  传真:_____________ 传真:_____________

【【精选】运输合同模板集锦五篇】相关文章:

【精选】运输合同模板集锦7篇10-02

运输合同模板集锦7篇09-26

运输合同模板集锦8篇09-21

【精选】货物运输合同模板集锦五篇10-15

精选货物运输合同模板集锦5篇10-25

精选货物运输合同模板集锦6篇10-25

土方开挖运输合同模板-运输合同03-01

【精选】运输合同模板九篇09-19

【实用】运输合同模板集锦五篇09-18