房屋合同

房屋合同

时间:2021-06-14 08:55:16 房屋合同 我要投稿

【精华】房屋合同范文合集9篇

  在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编帮大家整理的房屋合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【精华】房屋合同范文合集9篇

房屋合同 篇1

  甲方:___________________________________

  乙方:___________________________________

  一、 工程名称:________________________________________

  二、 工程内容:对外墙渗水进行维修施工。

  三、 施工质量标准及要求:

  1、施工质量必须达到合格(无渗漏),经甲方或质量部门验收,达不到质量标准,应立即返修,其材料费、人工费用由乙方自行承担。

  2、施工原材料必须合格并符合施工要求。

  四、 双方的责任和义务:

  A、 甲方的责任和义务:

  1、甲方应根据有关规定,为乙方提供安全可靠的施工现场。

  2、甲方有权对乙方的施工进行监管。

  3、甲方应按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。

  4、因乙方责任造成的质量安全事故和延误工期,其经济损失由乙方承担,甲方可按损失情况扣除相应费用。

  B、 乙方的责任何义务:

  1、乙方员工进入现场时,应遵守甲方公司的内部企业管理制度,

  2、乙方必须严把质量安全生产关,因此次施工涉及高空作业,施工人员必须穿戴好一切必要的劳保用品,杜绝任何安全事故的发生。

  3、乙方应组织好文明施工,并搞好施工场地内的清洁卫生工作。

  五、 工程款结算方法和验收标准:

  1、工程款结算方法:经双方协商,本次施工总费用为_______元。在工程施工完成后支付_____元。剩余部分,在工程完成后的___天内付清。

  2、验收标准:以无渗漏为验收标准。

  六、 双方协商的其它条款:________________________________。

  本合同壹式贰份,经双方签字盖章后生效。

  甲方签字: 乙方签字:

  甲方盖章 乙方盖章

  年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇2

  房主人(甲方):

  承建人(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体状况,为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务,双方在平等自愿的前提下友好协商,共同签订本合同。

  第一条、工程说明。

  甲方拟修建的私人房屋,位于古城镇唐山路西侧,门面墙应距唐山路边沿70公分。开间中到中3。6米,进深中到中约16米。左右两边分别与袁小平、石玉芳共墙。房屋拟修建两层半。层高为:第一层3。7米,第二层3。2米,第三层3。0米。建筑面积约为160平方米。

  第二条、承建方式及施工准备。

  1、甲方按照包工不包料的方式,将房屋建筑主体工程,包括泥工(含钢筋工)、木工、水电工,承包给乙方承建。

  2、甲方应及时带给房屋工程所需全部材料及木板、铁丝、钉子等辅助料,并负责水电到工地。另购买2张切割片。

  3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

  第三条、建房工期。

  本工程从XX年元月开始,整体工程最迟于XX年10底完工。

  第四条、工程任务、单价及付款方式:

  1、整体建筑任务为:基础砌筑,主体工程,室内外墙面泥工粉水,室内外地平面处理,上下水管、厕所、便盆,电路、闭路电视线等预埋安装。

  2、房屋修建价格,按建筑面积计算,单价为每平方米155元(壹佰伍拾元),其中泥工钢筋工120元、木工25元、水电工10元。

  3、付款方式:基础和地圈梁浇筑完成,预付5000元;一、二、三层现浇完成,各预付5000元;待全部完工后,经双方检查无质量问题,付清余下的工资。

  第五条、工程质量要求。

  1、乙方施工人员务必具备必须的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承建的工程贴合质量和技术要求。工程质量应到达抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、地面做到平滑,杜绝空鼓,贴合相关标准。

  2、乙方按甲方带给的图纸和要求施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商后,乙方方可再进行施工。

  3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能到达约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约职责。

  第六条、施工安全要求。

  1、乙方务必抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求,严禁酒后作业。采取严格的安全防护措施,要控制好各种可能存在的危险因素,消除不安全隐患,杜绝一切事故的发生。

  2、为以防万一,确保施工作业人员安全,乙方务必为工人购买安全保险,费用在工资中扣除。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故,由乙方承担职责和所发生的一切医药等费用。职责和费用与甲方无关。

  第七条、违约职责和争议的解决办法。

  1、甲方如未按照乙方的工程进度及时带给相关材料造成停工,乙方不负职责。

  2、乙方承建的工程质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成材料损失的,乙方负责赔偿。

  3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。

  第八条、合同的生效与终止。

  1、本合同一式三份,甲乙双方当事人各执一份。公证处一份。

  2、本合同自签订之日起生效。

  3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方全部付清费用后,本合同自然终止。

  以上合同,双方务必共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。

  甲方签字(手印):

  乙方签字(手印):

  签约日期:

房屋合同 篇3

  合同编号:_________工程名称:_________建筑单位:_________(甲方)防治单位:_________(乙方)签订时间:_________年____月____日根据(中华人民共和国合同法)、(城市房屋白蚁防治管理办法)(建设部第72号令)和(重庆市城市房屋白蚁防治管理办法)(渝国土房管发(XX674号)文件规定,结合白蚁预防工程具体情况,甲乙双方在平等、协商一致的情况下订立本合同。

  一、工程概况工程位置:_________区(县)_________街(路巷)_________号房屋建筑:_________结构类型:_________栋_________楼_________层建筑占地面积:_________建筑总面积:_________层-_________层_________平方米施工单位:_________负责人:_________联系电话:_________二、预防范围1.各类基础的地梁内、外侧及承台四周;2.房屋建筑室内地坪;3.设有架空防潮层室内架空板下的地坪;4.房屋建筑设置的明沟、散水及挡土墙;5.房屋建筑安装(不含二次装修)的木构件。

  三、合同工期施工日期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。乙方须在约定的工期内完成预防施工任务。

  四、质量标准达db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程)要求。

  五、收费标准及付款方式1.根据建筑房屋类型,按(重庆市白蚁防治收费管理办法)(渝价发(XX]662号)文件规定的收费标准收费。金额(大写):_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元,¥_________元(人民币)。2.付款方式:甲方按下列_________种方式按期付款:(1)一次性付清;(2)本合同签订后付上述费用的80%,余款工程完毕验收合格后付清。3.本工程竣工面积与本合同计费面积如有不符,则按竣工面积计算。

  六、验收标准和方法1.标准db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程);2.方法:根据甲乙双方签字认可的施工技术资料(包括预防施工技术方案、施工记录等),对照(白蚁防治施工技术规程)要求进行验收,并签署竣工验收报告。预防施工技术方案:(1)工程概况:包括计划用药名称:_________,原药浓度:_________,原药用量:_________,施药浓度:_________,施药量:_________,施药范围:_________,施药方法:_________。

  (2)技术措施:包括用地清理、地基处理、木构件处理、其它处理。

  (3)施工要求:严格执行药剂浓度标准。喷洒(灌)处理必须周到、均匀饱和、不留空白。

  七、预防期限白蚁预防包治期为_________年,自预防工程交付使用之日起计算(预防包治期限不得低于15年)。

  八、甲方权利、义务1.享有乙方在预防工程和白蚁预防包治期限内为其提供白蚁预防服务的权利;2.合同签订时,应向乙方提供该工程总平面布置图、基础平面图、正立面图壹份;3.基础沟挖好,浇注地梁前和底层地基回填平整后,浇注混凝土(或搁置架空板)前、有挡土墙工程在回填前和需处理木构件在安装前五天通知乙方,并出具书面通知书。如不按时通知,责任在甲方;4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下甲乙双方共同完成工程验收工作,并共同签署(城市房屋白蚁预防工程验收报告);5.为乙方预防施工过程 提供必要的现场施工协调;6.乙方现场预防施工和回访复查的工作记录,须由甲方签字认可。

  九、乙方权利、义务1.享受按双方约定获得服务报酬的权利;2.与甲方一道确定具体的施工方案,在约定的工期内完成施工任务;3.合同签订后,应立即指派专业技术人员前往施工现场查勘,指导施工单位严格按照db50/5010-1999(白蚁防治施工技术规程)要求进行房屋建筑用地清理工作;4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下与甲方一道共同完成预防工程验收工作,并共同签署(城市房屋白蚁预防工程验收报告),验收完成后,将预防有关资料及(城市房屋预防工程验收报告)提交甲方;5.从竣工验收之日起计算,每隔三年回访复查一次。

  十、违约责任1.在白蚁预防治期限内,如在工程预防范围内发生蚁害,由乙方无偿提供防治服务,并承担合同总额_________%的违约金。2.本合同在执行过程中任何一方违约,违约方都应向另一方支付预防服务费总额_________%的违约金,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

  十一、解决争议的方式本合同在履行过程中,若发生争议,双方当事人协商解决,协商不成,按下列第_________种方式解决。1.提交_________仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。

  十二、合同效力1.甲乙双方法定代表人签字,单位加盖公章生效;2.本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

  十三、甲乙双方均可按有关规定持本合同到白蚁防治委员会备案。

  十四、其它事宜1._________2._________甲方(签章):_________乙方(签章):_________法定代表人:_________

  法定代表人:_________经办人:_________

  经办人:_________电话:_________电话:_________邮编:_________邮编:_________开户行:_________

  开户行:_________地址:_________地址:_________帐号:_________帐号:_________(合同编号:_________)白蚁专委员备案经办人(签章):__________________年____月____日

房屋合同 篇4

  承接方(乙方)

  发包方(甲方)

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:

  2.居室规格:房型层(式)室厅厨卫,总计施工面积平方米。

  3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

  4.委托方式:

  5.工程开工日期:年月日

  6.工程竣工日期:年月日

  工程总天数:天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写)元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

  1、材料款元;

  2、人工费元;

  3、设计费元;

  4、施工清运费元;

  5、搬卸费元;

  6、管理费元;

  7、其他费用(注明内容)元。

  第三条:质量要求

  1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  6.款项划入名称;账号

  第四条:材料供应

  1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用此材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均有乙方负责。

  3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第五条:付款方式

  1.合同已经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

  甲方在应付款日期不付款是违法行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  1.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  2.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

  3.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

  第六条:工程工期

  1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

  2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条:工程验收

  1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

  第八条:其他事项

  1.甲方责任

  (1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  (2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

  (3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

  2.乙方责任

  (1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

  (2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  (3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  (4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

  (5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条:争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条:合同生效

  1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执份。

  甲方(业主)(签章)乙方:(签章)

  签约地址:

  签约日期:

房屋合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  经双方协商,甲方将位于的自住用房的建设工程,承包给乙方实施修建,双方本着公平、公正、平等自愿的原则,就工程承包有关事宜协议如下,并共同遵守执行。

  一、承包方式

  甲方采用包工包料的方法,承包给乙方实施修建。

  二、甲方责任

  1、协调处理好周边邻里纠纷,确保乙方正常施工;2、负责并保证乙方施工所需水、电、路的通畅;3、按期足额支付工程进度款。

  三、乙方责任

  1、负责组织施工队建设并自行解决施工所需的所有设备、原材料;2、负责施工安全防护措施落实工作,因安全措施落实、工地管理、施工操作不到位,造成的一切安全责任和损失由乙方全权负责,甲方不承担任何责任。3、负责保证施工中材料质量和技术水平达标;4、严格管理施工人员;5、按期交付房屋。

  四、施工要求

  1、基础工程:基础为条形基础,长度为1700cm,入深为

  900cm(放线时以实际情况确定)。基础开挖深度为50cm,宽度为140cm(基础需出地面高度230cm)。地基必须夯实,底层铺10cm混凝土,震实后铺16Φ螺纹钢,再浇筑30cm混凝土震实。绑地梁钢筋,主筋为16Φ螺纹钢6根,箍筋为0.8Φ钢筋,高度为50cm,宽度为24cm,混凝土浇筑。基础圈梁和下部相同。

  2、主体工程:砖混结构二层,第一层高为360cm,第二层高为340cm,圈梁使用12Φ螺纹钢4根,规格为24cm×30cm.立柱要求16根,规格为50cm×24cm,箍筋使用0.8Φ钢筋,间距15cm,混凝土为C30商混浇筑制作。墙体必须使用国标优质红砖,砂浆标号为C10砂浆砌筑,要求砖砌平整,红砖间隙不能大于1.2cm,砖层误差不能大于2cm。上部圈梁和现浇板一次浇筑,主筋为10Φ钢筋,副筋为8Φ钢筋,间隙为15cm×15cm,圈梁箍筋间隙不能大于20cm。主梁钢筋使用25Φ螺纹钢4根,20Φ螺纹钢3根,高度为50cm.宽度为24cm,箍筋圈使用10Φ钢筑制作,间隙为10cm。二层圈梁现浇板要求和一层相同,混凝土使用C35商混浇筑。栏板使用钢混结构,高度不低于90cm,顶部栏板与一层相同。以上所用钢材全部采用酒钢钢材。

  3、装饰工程:外墙粉刷使用C20水泥砂浆,分两次粉刷压光。前墙使用全瓷小方砖贴面,包括檐柱(瓷砖每块不低于 元)。楼梯、走廊、台阶使用花岗岩贴面。楼梯围栏使用不锈钢材质制作。内墙粉刷使用C20水泥砂浆粉刷,白

  灰罩面。地板贴品牌高档地砖,垫层使用C20混凝土,厚度不低于15cm,每平方造价不低于 元。地脚线贴砖,每片价格不低于元。涂料使用仿瓷涂料刮墙,乳胶漆罩面。上下两层相同。

  4、门窗工程:房门使用国优品牌安全防盗门(每扇门不低于 元),颜色由甲方选择。窗使用双层玻璃铝合金推拉窗和不锈钢防盗网制作,铝合金材料为国优品牌材料,玻璃单层厚度为0.5cm,防盗网使用1.2cm材质制作,间隙不能大于9cm。

  5、电路工程:电网工程为埋管暗装,使用群邦牌铜线,每间安装三插一灯,线径为主线10平方米,副线4平方米。设臵两个回路,每层安装电路控制箱和电表。灯具使用优质节能灯。

  6、外围工程:砖砌围墙50米,高不低于2.5米;并修建砖混大门一座。

  7、其他事宜:乙方不得私自将该工程转包第三方进行施工。工程质量必须按国家建筑规范执行。

  五、施工工期

  工程工期为个月,即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。

  六、付款方式

  工程报价:每平方1,400.00元(壹仟肆百元整),拟建

  面积 平方,工程预算约 元(元整),最终以实际建筑面积为准。

  1、地圈梁完成后,甲方支付乙方首批款万元;

  2、第一层封顶后,甲方支付乙方万元;

  3、第二次封顶后,甲方支付乙方万元;

  4、完成墙面粉刷、贴墙砖、贴地砖、围墙、大门等收尾工程后,甲方支付乙方 万元;

  5、剩余尾款约 万元(不超过1万元)作为质量保证金,自验收合格之日起一年后,如房屋未出现任何质量问题,甲方将剩余款项全部支付给乙方;若出现质量问题,由乙方进行维修或由甲方协调第三方维修,维修金从剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

  七、违约责任:

  1、乙方承建的房屋如出现重大质量隐患(自然灾害除外),无法居住的,乙方需向甲方进行索赔,索赔金额=全额建房款+全额建房款×20%;

  2、因乙方责任导致未按期完工的,逾期超过一月以上,乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金;

  3、因甲方责任导致乙方不能正常完工的,逾期超过一月以上,甲方应向乙方支付不低于1.5万元的误工费、设备租凭费等。

  4、本合同经双方签署后,即产生法律效应,若乙方单

  方面终止合同,需赔偿甲方全额损失,并支付违约金2万元;若甲方单方面终止合同,需按工程进度进行结算,并支付违约金2万元。

  八、其他未尽事宜

  在施工过程中,如有工程变更或协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,需新定协议事宜的,另行补充。

  九、本协议在履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商或协调不成的,任意一方均可向法院提起诉讼。

  十、本协议自双方签字(盖章)之日起生效。协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  身份证号:身份证号:

  签约时间: 年月日

房屋合同 篇6

  “严格来说,这个通知只是针对预售商品住宅交接程序的一种规定,而非针对房屋查验细节的规定,房屋查验应该怎样操作,还是应该遵照双方合同来进行。”

  20xx年1月1日,《关于规范预售商品住宅交接前房屋查验的通知》将在北京市正式施行。按照这个《通知》,预售商品住宅在办理交接手续前,房地产开发企业应当组织预购人对所购预售商品住宅进行查验,不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件等作为预购人查验预售商品住宅的前提条件。日前,法律界和工程监理界的一些专业人士对于这一《通知》如何实施,谈了自己的看法。

  先验后收填补法律空白

  “近年来,北京市发生了一系列的‘收房门’事件,究其原因,还是房屋交接的程序缺乏足够的法律规定,《通知》的'施行,将使‘收房门’事件的发生得到较好的控制。”北京市建诚律师事务所的律师告诉记者,随着房地产市场的快速发展,房地产交易活动日渐频繁,而相对于市场的发展而言,法律法规的制定还略显滞后。

  现行的法规体系中,仅《北京市城市房地产转让管理办法》(市政府第135号令)第五十条对预售商品房交付条件与交付手续要求做了基本规定,但是对于预售商品住宅交付程序,具体说就是查验房屋和办理手续的先后顺序和相互关系,以及费用缴纳等方面没有特别详细的规定。此外,现行的《北京市商品房预售合同》(示范文本)对交接手续中相关税费的缴纳方式也有约定,《合同》第十五条约定了三种方式,即:开发商出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件,买受人同意委托开发商代交专项维修资金、契税、物业服务费用和供暖费等税费,并在接收该商品房的同时将上述税费交给开发商,买受人自行向相关单位缴纳专项维修资金、契税、物业服务费用和供暖费等税费,并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。但是,在实际操作中,开发商通常都要求消费者选择第一种方式。先缴纳相关税费或者签署物业管理文件,再进行房屋查验,已经成为行业的通行作法,这种程序极易导致业主与开发企业在预售商品住宅交付时发生纠纷。

  其实,在办理交接程序前查验房屋既是合同的约定,也是开发商应该提供的服务,开发商不应以缴纳相关税费或者签署物业管理文件等作为预购人查验预售商品住宅的前提条件。《通知》的施行,可以说填补了法律体系中的一项空白,将进一步规范本市预售商品住宅交付程序,保障预售商品住宅顺利交付,较好地预防此类纠纷的发生。

  授权查验应明确授权范围

  《通知》规定,预售商品住宅竣工验收合格后,办理交接手续前,房地产开发企业应当组织预购人对所购预售商品住宅进行查验。房地产开发企业应当在查验7日前,书面通知预购人办理查验手续的时间、地点及预购人应当携带的证件、文件。预购人因故不能亲自到场查验的,可出具书面授权文件,授权他人或者其他组织办理。

  律师告诉记者,按照相关法律,这里所说的房屋竣工验收,是指工程项目按设计要求全部完成,并已符合竣工验收标准,由建设单位组织设计、施工、监理等单位有关人员进行工程竣工验收。竣工验收后,需到建设行政主管部门备案,取得建筑工程竣工验收备案表,方可视为达到交付条件。当然,竣工验收备案表仅仅为商品房应达到的交付条件之一。按照现行《合同》相关条款,商品房达到相关交付条件后,开发商应当在交付日的7日前,书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。房屋查验应在办理房屋交接手续前进行。当预购人无法亲自到场时,可书面授权他人或其他组织办理,但是授权范围必须明确,预购人须对被授权人的查验结果予以认可。

  对于预购人在7日内未能亲自或者授权他人查验房屋的问题,律师认为,这不能简单地认为预购人对相关结果予以默认,而是应该在双方合同中进行约定,按照合同办理。

  查验内容看合同

  对于房屋查验应该查哪些内容,律师认为,应该依据合同约定来进行查验。按照现行《合同》条款,主要包括采暖系统,保温材料,外墙,内墙,顶棚,室内地面,门窗的外窗结构尺寸、开启方式、门窗型材,厨房的地面、墙面、顶棚、厨具,卫生间的地面、墙面、顶棚,阳台,电梯等内容。

  对于查验所发现的问题,应按照合同约定解决。按照现行《合同》,主要包括两种方式,一是由出卖人在约定期限内将已修复的该商品房交付,由此产生的逾期交房责任由出卖人承担;二是由出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准在商品房交付之日起约定期限内负责修复,并承担修复费用,给买受人造成的损失由出卖人承担赔偿责任。当然,双方还可以在《合同》中约定其他的解决方式。双方有退房约定的,按照约定处理;没有退房约定的,出卖人应当履行保修义务,买受人应当配合保修。

  消费者不应因为查验发现问题而滥用拒收权。按照现行《合同》条款,出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全,或未满足《合同》约定其他条件的,买受人有权拒绝接收,由此产生的逾期交房责任由出卖人承担;此外,当商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的,或者商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的,买受人方有权退房。

  业主原因导致延期的不适用此规定律师提示说,按照此《通知》,先查验后交接的相关规定应自20xx年1月1日起施行。按照《合同》约定,应于20xx年1月1日前办理交接手续而未办理的,若因业主原因造成的,不应适用此《通知》相关规定;若因开发商原因造成的,则应适用此《通知》相关规定。经济适用房和廉租住房应该参照此《通知》执行。

  律师同时表示,这一《通知》归根结底,还是对操作程序的规定,具体如何查验,还是应该遵照合同来进行。目前,北京市建委正在会同北京市工商局,对《北京市商品房预售合同》(示范文本)进行修订,修订后的《合同》条款,将在房屋交接程序上做出更明确的约定。

房屋合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。

  一、甲方已经签署了一份动迁补偿合同(以下简称合同),根据该合同,甲方将20 年月日获得动迁房一套。甲方是动迁合同规定的该动迁房及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)的权利人。

  该房地产具体状况如下(如果本款所表述的房地产之条件与实际情况不符或者不详尽,以该合同的记载内容为准,且双方同意不再另行签订补充合同予以变更或者确认):

  1、 座落

  2、 房屋类型 结构

  3、 房屋平面图和四至范围

  4、 土地使用权

  5、 室内装修情况

  6、 随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)

  7、 是否已经设立抵押 抵押权人

  8、 是否已经设立租赁

  9、 合同约定的交房日

  在本合同有效期间,甲方不得设立任何抵押、其他租赁关系,也不得迁入任何户口。

  二、甲方同意自房地产交付入住之日起,将房地产租赁给乙方使用。租期20年。租赁期间届满,乙方有权要求依照原租赁合同的条件续订租赁合同,甲方应当签订。依次类推。

  自甲方获得房地产产权证,并且该房地产根据国家或者地方的动迁房政策,可以依法转让登记之日起,甲方应当将房地产转让给乙方(租赁合同相应自然终止)。甲方应当自可以转让之日三个工作日内,和乙方签订《上海市房地产买卖合同》(或者当时房地交易主管机关推荐的示范文本),并在此期间内和乙方一起赴房地产所在的房地产交易中心(或者当时有权的类似组织)办理房地产产权过户手续。

  根据第二条第二款签订的买卖合同应当不违反本合同所述的交易条件;买卖合同约定不明确的,本合同所述的交易条件构成买卖合同的一部分。

  双方可以另行签署租赁合同,租赁合同应当不违反本合同所述的交易条件;没有另行签署租赁合同或者租赁合同约定不明确的,本合同所述的交易条件构成租赁合同或者租赁合同的一部分。

  任何一方都不得主张不合理的买卖、租赁条件。如果任何一方主张的条件,在当时国家主管机关推荐的买卖、租赁示范文本(如果有)上没有示范条款的约定的,或者属于空白可以自由约定的,而另外一方在本合同约定的期限内无法同意的,视为该方的主张不合理;双方应当对该条件不再进行讨论,也不做约定(双方可以约定“未尽事宜,依法处理”);任何一方不得以此为由不履行本合同。

  三、 本合同所述的交易,总价款为人民币元整,另加第二款所述款项。

  1、 乙方应当,自本合同签订之日起三日内,支付人民币万元整给甲方。

  2、 乙方应当,自甲方将房地产交付乙方租赁使用之日起三日内,支付人民币万元整给甲方。

  3、 乙方应当,自房地产产权过户给乙方之日起三日内,支付人民币万元整给甲方。

  乙方在支付本条第一款所述第3期价款时,乙方应当支付如下款项给甲方,其计算方式如下:

  (人民币万元)X(自交付租赁使用之日起至房地产产权过户之日所跨的时间)X (同期人民银行同期定期存款利率)

  四、无论在租赁期还是房地产转让时,应当由甲方支付给有关国家、公司、其他组织的维修基金、电话初装费、煤气初装费、有线电视开通费等均已包括在本合同所述价款之内,由甲方自行支付,不再与乙方另行结算;但是,

  1、租赁期间,水、电、煤、电话的使用费由乙方承担,甲方应当提供缴纳费用的便利;

  2、房地产转让时,甲方双方应当共同完成以上各项的更名手续,更名费用由乙方承担。

  五、无论在租赁期还是房地产转让时,该房地产内的附属设施、设备以及装修的价格均以包含在本合同价款之内,并由该房地产转让之时一并转让给乙方。

  六、甲方承诺户口

  七、自房地产交付给甲方入住使用之日起,甲方没有将房地产交付乙方使用的,从交付给甲方之日起第15天起,乙方有权选择:

  要求甲方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的10%作为违约金,并解除合同;或者要求继续履行合同,甲方每迟延一日(从房地产交付给甲方之日起计算),应当支付100元作为违约金。

  在房地产交付给甲方入住使用之日起,在甲方通知到乙方,但是乙方没有租赁房地产的,从通知到乙方第15天起,甲方有权选择:要求乙方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的10%作为违约金,并解除合同;或者,要求继续履行合同,乙方每迟延一日(从甲方通知到乙方之日起计算),应当支付100元作为违约金。

  乙方开始租赁使用之后,甲方单方解除租赁关系,或者拒不签订房屋买卖合同、或者拒不办理房地产过户手续的,乙方有权选择:要求甲方返还已经支付的所有款项,并且支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的20%作为违约金,甲方无权主张任何租金;或者要求继续履行合同,并赔偿乙方因此导致的损失。

  乙方开始租赁使用之后,乙方单方解除租赁关系,或者拒不签订房屋买卖合同,或者拒不办理房地产过户手续的,甲方有权选择:要求乙方支付本合同第三条所述房价款(扣除第三条第二款所述价款)的20%作为违约金,乙方已经支付的款项,在扣除同期市场合理租金之后予以返还;或者要求继续履行合同,并赔偿乙方因此导致的损失。

  八、本合同系双方在平等自愿的基础上经过充分协商达成的一致意见,任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自变更本合同内容。

  由于本合同签订时甲方未取得以甲方为权利人的该房地产之产权证,而且本合同履行期限较长,双方确认对此情况有充分认识。双方对各自的权利、义务清楚明白,并愿按本合同约定严格履行。如任何一方违反本合同,另外一方有权按本合同约定索赔。

  甲方:

  日期:

  乙方:

  日期:

房屋合同 篇8

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程项目:

  甲方委托乙方进行房屋装修。为保证工程顺利进行,特签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.施工具体地址:___________________________________

  2.房屋规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫,总施工面积____________平米。

  3.施工内容:房屋装修。

  4.委托方式:____________________________________________

  5.开工时间:______年______月______日

  6.竣工时间:______年______月______日

  工程总天数:________天

  第二条:工程价款

  工程价款(大写)___________________元。

  1、材料费__________元;

  2、人工费用__________元;

  3、设计费用__________元;

  4、施工垃圾清运费用__________元;

  5、搬卸费用__________元;

  6、管理费用__________元;

  7、其他费用(注明具体内容)______________元。

  第三条:质量要求

  1.工程使用材料的数量、规格、牌子,经双方认可。

  2.工程验收标准,双方同意参照国家相关规定执行。

  3.施工中,甲方如有特殊施工项目或其他要求,双方应确认,额外增加的费用另签补充合同。

  4.凡由甲方采购的材料、设备,产品质量由甲方负责;施工质量由乙方负责。

  5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前告知乙方。

  第四条:材料供应

  1.乙方须对本合同中所用材料明码标价。甲方提供的材料均用于本合同规定的装修工程,非经甲方同意,不得另作他用。乙方擅自挪用,须支付双倍价款给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备等如存在质量问题,或规格有异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  3.甲方负责供应的材料和设备,应符合设计要求,并按时供应。如延期到达,导致施工期顺延,须将甲方提供的材料金额的______%给乙方。乙方验收材料后,因保管不当造成的损失,由乙方赔偿。

  第五条:付款方式

  1. 合同签订后,甲方须支付材料款和施工费的______%;工期过半( 年 月 日),甲方第二次付施工费的______%。剩余______%验收后支付。

  甲方在应付款时间不付款属于违约,乙方有权停止施工。验收合格未结清款项,不得交付使用。

  2.工程施工中如有项目增减或变动,双方应签补充合同。增减项目的款项当场结清。

  3.甲方未按规定预付工程款的,每逾期一天按未付工程款的______%付给乙方。

  4.甲方在装修中如向银行按揭,须将按揭凭证及相关资料的复印件交给乙方。

  第六条:工程工期

  1.因乙方原因延迟完工,每日按工费的______%付给甲方,直至工费扣完为止。因甲方原因,每延迟一日,以人工费的______%付给乙方。

  2.甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影工期、质量等,其返工费由甲方承担,由于乙方原因造成的,返工费由乙方承担,工期不变。

  3. 因工程质量、双方意见不同而造成工程停滞,均不按误工或延迟工期论处,双方应要求有关部门调解或仲裁部门协调处理。

  4.因甲方原因需返工,或因甲方更改施工内容而延误工期,需重新签约,甲方承担相关费用;因乙方原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  5.未经乙方同意,甲方私自要求施工队更改施工内容,引发的质量问题和工期延误,由甲方负责。

  第七条:工程验收

  1.除隐蔽工程进行分段验收外,工程结束后,乙方组织甲方进行验收,办理工程移交和结算手续。

  2.接到验收通知后,甲方应在XX天内前往验收,逾期的视为甲方放弃验收权利,并视为验收合格,如有问题,甲方责任。

  3.甲方若不能如期验收,要及时通知乙方,更改验收日期。但甲方应承认工程竣工时间,并承担乙方看管费和相关费用。

  第八条:其他事项

  1. 甲方责任

  1)须提供物业部门认可的房屋平面图及水、电、气的线路图。

  2)如需拆改原建筑物结构、设备、管线,应到所属房管部门办理手续,并承担有关费用。

  2.乙方责任

  1)主动出示企业营业执照、施工资质;经办业务员须有法人代表的委托证书。

  2)指派XX名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行。

  3)负责施工现场的安全,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,须尽快修复或赔偿。

  4)实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

  5)在施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为XX个月。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应支付合同总金额的______%给对方。因擅自解除合同,使对方实际损失超过违约金的,应补偿。

  第十条:争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。协商不成时,可按本合同约定向法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  1.合同签字生效后,双方须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应重签补充协议。若终止合同,提出终止合同的一方以书面形式提出,应按合同总价款的______%交付违约金,并办理终止手续。

  第十二条:合同生效

  1.本合同自双方盖章签字后生效。

  2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

  3.本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

  甲方(委托方): (盖章) 乙方(承接方): (盖章)

  住所地址: 企业地址:

  工作单位: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  手 机: 手 机:

  签约地址: 签约日期:

房屋合同 篇9

  甲方(全称):___________________

  乙方(全称):___________________

  甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________、

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

  3、装修工程为_____年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;

  5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

  6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;

  7、其他项目保修期限约定如下:______________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修责任

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理。

  2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。

  4、质量保修完成后,由甲方组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:_____________

  本工程质量保修书,由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  甲方(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  _________年_______月______日

  乙方(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  _________年_______月______日

【【精华】房屋合同范文合集9篇】相关文章:

房屋转让合同范文合集五篇02-02

【精华】房屋买卖合同范文九篇11-13

【精华】房屋买卖合同范文5篇10-15

房屋租赁合同合集12篇03-31

房屋租赁合同合集13篇03-29

房屋租赁合同(合集13篇)03-27

房屋租赁合同(合集12篇)03-27

房屋租赁合同合集14篇03-28

房屋租赁合同(合集14篇)03-27

房屋转租合同(合集15篇)03-10