【推荐】承包合同模板集合9篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的承包合同9篇，希望对大家有所帮助。

【推荐】承包合同模板集合9篇

承包合同篇1

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）

　　4、承包方式：＿

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的` 的进度款；

　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿

　　本合同共页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

承包合同篇2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　为了更好地对生产模具车间开料组管理，提高生产效率，提高板材利用率。经甲乙双方共同协商，决定将开料组由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同：

　　一、承包方式

　　甲方将权属于甲方的生产模具车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内，甲方提供场地，设备及生产线;一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方负责支付，乙方只承担人工工资。

　　二、承包期限

　　合同承包期限为一年，从____年____月____日起至______年____月____日止。

　　三、承包产品价格

　　每月裁板_____，保底______元，超出平方数，按每平方____元支付。

　　四、甲方权限：

　　1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在模具车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。

　　2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。

　　3、甲方每天给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产进度的每延误一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下达的'生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。

　　2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。

　　3、乙方必须将每天的生产报表数据提供给甲方，由甲方核算部根据乙方的产量进行核算加工费。乙方不得私自承接外单位的货源，一经发现，每次扣罚_____元。

　　4、乙方开料组所有工作人员的人身安全，如发生意外，由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　5、乙方在承包期间不得将模具车间转包他人。

　　六、结算及发放方式

　　1、结算方式：当月乙方将生产报表交给甲方核算部，由甲方核算部核算好交给甲方财务。

　　2、发放时间：当月加工费在第三个月的10号发放到乙方卡上(如3月份加工费，在5月10日发放)，若遇到周末，延期到上班时间发放

　　3、合作保证金：加工费发放时，扣除当月加工费的10%作为合作保证金，合作保证金每半年发一次，

　　七、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等)，则按违约处理。

　　2、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前2个月通知对方

　　3、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即***提出诉讼。

　　4、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效并执行。

　　甲方(盖章)：**有限公司

　　甲方代表(签名)：

　　乙方(签名)：

　　签约日期

承包合同篇3

　　发包人：（简称甲方）

　　承包人：（简称乙方）

　　甲方自愿将本户石榴园发包给乙方管理收益，经甲方家庭成员同意，特与乙方平等、自愿协商一致，签定本合同。

　　一、果园土地四至范围：

　　二、承包期限年，止。

　　三、年承包金额：，年共计人民币（￥：元）。

　　四、付款方式：

　　甲方开收据给乙方收执。

　　五、约定条款：

　　1、合同期内甲方集体按果园土地面积所收费用由乙方经营所需需用由乙方承担支付。

　　2、合同期内若因承包产生纠纷，由甲方承担排除责任，确保乙方经营。

　　3、承包期内，乙方经营自主，管理收益。但合同期最后一年，乙方收果后不得修砍果树，将果树无条件交还甲方，果树自然死亡，甲乙双方互不追究责任。

　　4、合同期内若甲方或乙方不测亡故则由法定继承人履行本合同。

　　5、合同期内若国家依法征用本果园土地，土地补偿费归；补偿费归。若临时占地所给复耕费归乙方所有，乙方已交甲方需尚未到期的承包款甲乙双方重新核计由甲方退还乙方。固定设施补偿费谁投资归谁所有。

　　六、违约责任：本合同生效后，甲乙双方必须自觉履行，若违约，违约金元整（￥元），由违约方支付守约方，并赔偿给守约方造成的经济损失。

　　七、本合同一式三份，合同经甲乙双方签名盖印后生效，甲乙双方及代书单位各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代书单位：

　　经办人：

　　年月日

承包合同篇4

　　甲方(发包方)：_____ ____

　　现地址：____ _____

　　乙方(承包方)：_____ ____

　　现住址：_______ __

　　身份证号码：_____ ____

　　为了提高鱼塘经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行发包，本着平等自愿、互惠互利的原则，现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

　　第一条甲方将位于_____ _鱼塘共计__30 _亩交给乙方承殖，鱼塘路边自建房屋 8 间及场地交给乙方经营农家乐(注：农家乐为餐饮服务行业)，承包鱼塘合同范本。

　　第二条承包期限为伍年，即从年月__ _日至年____月____日止。

　　第三条承包金额和交纳方法：实行先交承包款后使用原则，鱼塘每年承包金额为____万____仟____佰___拾___元___角___分，每年的承包金应于当年_ _月____日前一次性交纳完毕。

　　第四条在承包期间，乙方所承包鱼塘用电须服从电管站管理，要安全用电，开户、电力设备安装、材料费用以及鱼塘用电电费由乙方全权负责。如发生一切事故，由乙方负责，与甲方无关。

　　第五条鱼塘用途

　　1、甲方提供鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。

　　2、乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。

　　3、乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

　　第六条在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工，所需一切费用，仍要乙方支付。

　　第七条乙方承包的只是鱼塘的水面，鱼塘基面使用权仍属甲方，乙方只能作暂时使用。在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，青苗费、土地补偿费和其他补偿费归甲方。乙方在接通知30日内必须交出鱼塘，乙方应缴的承包款则按发出通知当日减收一个月计算。如乙方接通知30天后未交出鱼塘的，甲方有权终止合同，不作任何补偿。乙方施工的建筑物要在承包期满后10天由乙方自行拆迁，逾期不处理的则归甲方所有。如需修筑塘基的由乙方自行维修整治，但承包期满后不得拆除，甲方不作任何经济补偿。

　　第八条乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

　　第九条乙方必须按合同所定期限缴纳承包款，逾期15天未完成的，作自动退包处理，甲方有权没收押金并终止合同，收回鱼塘重新发包。

　　第十条乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：

　　1.乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);

　　2.乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的;

　　3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的;

　　4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_10__天的;

　　5.法律、法规规定乙方在承包期间，如要转让给他人承包，须经甲方同意才能转让。如乙方提前终止合同，必须完成全部承包款并经得甲方同意，才能终止合同，另甲方有权将押金没收作为补偿。其他有关解除合同的情形。

　　第十一条今后凡有遇河涌水质有问题或受到污染，承包者不得以各种理由拒交承包款。合同期满后，甲方如再行发包，在同等条件下，乙方有优先承包权第九条

　　第十二条风险责任：

　　1、农家乐属于服务行业，所涉及的食品安全、卫生许可、税务、工商等一切相关事项的办理由乙方自行解决，涉及到的一切法律事务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　2、在承包期间，乙方必须购买农业保险。否则一切事故、灾害及人为造成的损失，及在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的`购买和一切事故及灾害造成的损失)，债权和债务均由乙方负责，与甲方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

　　第十三条本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在___10___天内交纳承包押金给甲方，即押金金额为_____万____仟____佰____拾____元____角____分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方(无息)。

　　第十四条违约责任：

　　1.甲方未经乙方同意不得提前解除合同。

　　2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的全部承包押金。

　　3.若拖欠承包款(包括部分拖欠)达__10__天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

　　第十二条纠纷的处理办法：___诉讼程序__。

　　第十三条补充协商部分：。第十四条本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决，合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

　　本合同自承包开始之日起生效，如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

承包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，通过友好协商，订立本合同，以兹双方共同遵守。

　　一、甲方将位于八家户牧业一队200亩土地承包给乙方。

　　二、土地承包期限三年，自年月日至年月日止。

　　三、土地承包费及支付方式

　　土地承包费每年每亩240元（大写：贰佰肆拾零元），每年合计48000元（肆万捌仟元整），三年共计14400元（拾肆万肆仟元整），支付方式为每年的11月30日前，一次性付清当年的.承包费48000元（肆万捌仟元整）

　　四、乙方在承包甲方土地期间，如遇八家户牧业一队收取的任何费用由甲方承担，乙方只承担土地期间涉及该地的水、电费用。

　　五、违约责任

　　甲乙双方不得单方面中止合同，由于甲方或乙方的原因，使合同无法履行，违约方应向另一方赔偿因此造成的直接经济损失，并赔偿违约金10万元（大写壹拾万元）。

　　六、本合同未尽事宜，由双方本着平等团结、互谅互解的原则，协商解决，可另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　七、承包期满后，乙方有优先承包权。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字之日起生效。

　　甲方：

　　地址：

　　身份证号：

　　联系方式：乙方：地址：身份证号：联系方式：

　　年月日

承包合同篇6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方兹就平江县福寿山镇大和村脉石英矿开采工程承包的有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条承包标的物：平江县福寿山镇大和村脉石英矿（证号：岳预采（xx）009号）。

　　第二条承包范围：矿体覆盖层剥离、脉石英矿开采工程。

　　第三条承包期限：一年（xx年6月~xx年6月）。

　　第四条风险保证金：乙方须向甲方交纳风险保证金5万元（人民币，以下币种均指人民币），本合同签订一月内支付。当发生工伤事故需要进行医治、赔偿时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当该项风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。承包期限届满，乙方如无违约行为或欠款，甲方应全额退还风险保证金（不计息）。

　　第五条保证金及安全责任：根据作业岗位设置的要求，乙方向甲方提供岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，保险费由甲方承担。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方承担，与甲方无关。乙方如需提高保险金额，自行支付相应的保险费。由于乙方责任原因造成从业人员漏保、未保，一切责任由乙方承担。

　　乙方对安全管理负全责，应对安全专项经费列入预算，设置专职安全管理人员，采用各项安全防护措施，配备有关安全保护设备用品。有关特殊工种（如爆破、装载机、挖掘机、电焊等）须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。

　　第六条发包方式：总承包（人工、材料、设备、安全等项）。

　　第七条承包综合单价：合格矿石36元/吨（包括出渣运距<200m的运费、装车费）。

　　第八条计量方式及验收标准：矿石开采工程按原矿石运输电子磅计码单为准。

　　第九条结算及支付方式：工程量每月结算一次，于次月5日之前甲方向乙方支付当月工程款。

　　第十条民爆物品的计价与管理：电、炸药、导爆管等甲方根据乙方每月的实际耗用量与当月工程量一并结算。开工第一个月暂由甲方出资采购，并在当月工程款中扣回；第二个月开始由乙方出资采购。

　　第十一条质量要求：乙方应严格遵照甲方制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的`，废石应予彻底清理。其它工程应符合施工设计要求。

　　第十二条权利与义务

　　（一）、甲方的权利与义务

　　1、享有该矿山的所有权、处置权、管理权；

　　2、监督管理乙方的施工作业行为，并有权要求乙方整改、返工甚至停工；

　　3、按时、足额向乙方支付工程款；

　　4、积极为乙方创造良好的施工环境，力争减少人力方面造成的误工、停工；

　　5、承担矿山公路、堆场、尾矿坝等工程项目的费用及税金、资源费。

　　6、提供电源、水源及乙方人员基本生活设施

　　（二）、乙方的权利与义务

　　1、享有该工程的承包经营收益，承担承包经营亏损；

　　2、按时、足额收取工程款；

　　3、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。

　　4、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（炸材、油品、零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费、医疗费用等。

　　5、不得向第三方转包或变相转包。

　　6、乙方承包期满，甲方所提供的设备应处于良好运转状态，如有损坏应予修复。

　　第十三条违约责任：甲乙双方任何一方违反本合同的有关约定应视为违约，违约方除应承担违约金5万元外，还应赔偿由此给守约方造成的实际经济损失；触犯法律法规的，还应承担法律责任；守约方还有权解除合同。如属乙方违约，甲方可从风险保证金优先扣除违约金、赔偿金，并由乙方及时补足。不可抗力的因素（如政策和法规调控、战争、自然灾害、资源枯竭或开采价值低下、地质结构条件变化等）应视为免责，双方均不承担违约责任。

　　第十四条合同解除、终止的条件：有下列情形之一的，本合同予以解除或终止：

　　1、承包期限届满；

　　2、双方一致同意；

　　3、工程项目完成或不能完成；

　　4、工程项目违反法律被撤销。

　　第十五条合同的续展：本合同承包期限届满后，经甲乙双方协商，可以书面形式延长承包期限，也可另行签订合同。同等条件下，乙方享有优先承包权。

　　第十六条合同争议的解决方式：履行本合同过程中产生争议，甲乙双方应先行协商解决；协商未果的，任何一方可向人民法院提起诉讼。

　　第十七条其他约定事项：

　　1、开工时间初步拟于xx年6月中旬，具体时间根据天气、公路工程进度而定，以甲方的开工令为准（提前5天通知）。开工时间提前或延后不视为甲方违约。

　　2、承包单价中不含税金，由甲方承担。乙方在购买材料、设备时应以甲方的名义开具发票，交由甲方建账。

　　3、乙方负有现场保管矿料的责任，如有失窃、盗采，应承担全部赔偿责任。

　　4、甲方制定的施工方案，如与现场有出入之处，乙方有权建议甲方进行变更、调整，未经甲方同意不得擅自改变。对于甲方下达的不安全、不合理的施工指令，乙方有权拒绝执行。

　　5、在确保安全的前提下，乙方应全力提高工程进度和工程质量，按时、保质保量完成甲方下达的各项目标任务。

　　6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后即日生效。未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：（签字）

　　住址：住址：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　签订时间：年月日

　　签订地点：

承包合同篇7

　　发包单位： (简称甲方)

　　承包单位： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就下列地砖铺设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概括

　　工程名称：龙泉花苑负一楼大厅及一层商铺地砖铺设

　　工程地点：龙泉花苑

　　第二条：合同价款及承包范围

　　合同价款：此项工程的发包价分三部分

　　1.负一楼地砖铺为：元/平方米(按实际面积计算)

　　2.一层商铺地砖：元/平方米(按实际面积计算)

　　3.负一楼楼梯大理石为：元/平方米(按实际面积计算)

　　承包范围：龙泉花苑负一楼及一楼地砖的铺设。

　　第三条：合同价款支付

　　工程款支付方式：工程结束验收合格后除保留总工程的质保金计___________元外，其余款项一次性付清。

　　第四条：工期

　　此项工程自_____至_____完工，工期_____天。

　　第五条：工程质量及技术要求

　　1.严格按照地砖的施工标准，按甲方的设计要求进行地砖的铺设，铺出的地砖要求接面严实、平整、线缝整齐协调。

　　2.在施工作业中不能对甲方提供的材料铺张浪费，同时保管好现购的施工材料。

　　第六条：甲乙双方的责任

　　甲方的职责：

　　1.无偿提供给施工场所所需的水电。

　　2.提供砂子、水泥。地砖等相关的施工作业材料到现场，除施工工具外。

　　3.负责现场工程质量，进度的检查，监管工作及时的监管隐蔽的.施工知道。乙方的职责：

　　1.乙方在施工过程中要确保各项施工作业的安全，做好施工安全防范措施，安全施工，文明施工。

　　2.做好除此项工程范围外的生产设施(如地暖等)的安全，负责因乙方责任造成甲方的损失，乙方应负赔偿责任。

　　3.乙方应严格按照合同规定执行，达到使甲方满意的程度。

　　4.工程质保期为-----月(在质保期内出现一切质量问题均由乙方承担)。

　　第七条：本合同经双方签字盖章后开始生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜由甲乙双方共同再行商议。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　年月日

承包合同篇8

　　发包方：________ （以下简称甲方）

　　承包方：_____ 身份证号码： ____ （以下简称乙方）

　　为了管好水库充分利用水利资源，发展水产养殖，做到国家、集体、个人利益三兼顾，经村委充分讨论并经甲乙双方认真协商，以供双方共同遵守在平等、自愿、合法的基础上订立以下合同条款：

　　第一条、承包地点

　　甲方将座落在村的黄塘水库，水库水产养殖面积约20余亩，承包给乙方水产养殖，水库的所有权归甲方，乙方只有管理使用权和合同规定的受益权

　　第二条、承包期限

　　承包期限为年，自20_年2月日起，至年月日止。

　　第三条、承包费用及付款方式

　　承包费为元/年。年的承包费共计元（元），于合同签定之日由乙方一次性付清给甲方，若今后物价上下浮动互不补偿对方差额。如合同签定后7日内乙方未付清承包款，甲方有权终止合同。

　　第四条、甲方权利与义务

　　1、水库属甲方所有，乙方有经营使用权和收益权，乙方有权获得国家用于发展农村经济的'各项优惠政策。甲方有权利对乙方的经营活动实施正当的监督和管理，但是不得干涉其合法经营。在届期内，甲方不得增加承包费用或变象收取其他费用。

　　2、甲方负责办理该水库对外的所有手续（不含乙方在经营中所需办的手续）；甲方应在乙方入场前做好通车路、通三相电到水库大坝上。协助乙方办理经营用手续，费用由乙方承担。

　　3、在承包期内，甲方应承担水库工程的维护、建设等费用。因国家建设对水库进行维修，应尽量考虑乙方利益，本着双赢原则与乙方充分协商，应尽量定于农历10月份进行维修，如确实需要提前施工，尽量在二个月内完工，如确实对乙方造成损失，由甲方对乙方进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商确定。

　　4、养鱼与农业用水发生矛盾时，要优先保证农业用水，乙方不得阻拦。但甲方应尽量保证乙方养鱼所需最低用水，以水位线低于下水口为限，放不出水为止。如特殊情况下需抽水，抽水时须得乙方同意，且甲方必须保证乙方保鱼水位最低不低于1.5米。如抽水影响到乙方的养鱼生产，由甲方对乙方进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商确定。

　　5、在承包期内、乙方为了养殖需要，可增设拦网，看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施，但不得影响水库工程设施和损害国家、集体和他人利益。乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物、种植农作物、树木，期满后应拆除搬迁、停止耕作、自行砍伐，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权强制拆除。

　　6、乙方在承包期间，必须做好防盗工作，如造成水库发生偷盗现象，甲方有义务协助乙方处理偷鱼，炸鱼等治安案件。

　　7、甲方现有水库底渔无偿归乙方所有，乙方在捕捞库区渔时，只能用网，不得将库区水资源抽干，合同期满后，双方如不再续包，则乙方应在合同期满后，将库区水资源抽干清理底渔完毕后，归还水库给甲方。

　　第五条、风险责任

　　1、甲方承担水库工程设施因自然灾害、他人破坏、自身老化等引起的风险，乙方承担因自然灾害、管理不善、技术偏差等对养殖经营造成的风险。

　　2、乙方必须服从上级下达的防汛的规定。蓄水、排水必须经过甲方同意。蓄水、排水当水位高出水库高排水口时，自动排放，如遇特大洪水造成村民责任田被淹没，乙方概不负责。

　　第六条、合同的变更与解除：

　　1、在本合同有效期间，甲乙任何一方不经对方书面同意，不得擅自变更或解除本合同。

　　2、本合同履行期间，不因下列情况发生改变，甲乙双方仍应按本合同书约定内容履行各

　　1、甲方或乙方的负责人，经办人更变； 2、甲乙双方名称改变； 3、甲方自义务：分离为两个或两个以上的村名委员会，或者甲方与其他村民委员会合并为一个村民委员会。

　　3、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲方如再行发包，在同等条件下，乙方有优先承包权，应重新签订合同。

　　4、如因本合同发生纠纷，甲乙双方友好协商予以解决；协商不成或者不愿协商的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　5、本合同书自双方当事人签章之日起生效。原有关本水库的承包合同自本合同签字之日起失效，一切权利义务以本合同为准。

　　本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份，鉴证单位存一份。

　　甲方：

　　代表人（签字）：

　　乙方（签字）：

　　鉴证单位（签章）：

　　__年__月__日

承包合同篇9

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：XXX小区配电工程及居民用电

　　二、工程地点：XXX

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以XXX为准。

　　四、开竣工时间：20xxX年8月1日至9月10日

　　五、配电工程总造价为人民币XXX万元整，经甲方双方协商，

　　甲方提供该工程所有材料计人民币XXX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XXX万元整。

　　六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。

　　八、损失责任：

　　工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的.变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

　　合同签订日期：年月日

　　甲方(盖章)：

　　代表：乙方(盖章)：代表：

【承包合同】相关文章：

承包合同

承包合同 篇1

承包合同 篇2

承包合同 篇3

承包合同 篇4

承包合同 篇5

承包合同 篇6

承包合同 篇7

承包合同 篇8

承包合同 篇9