【精品】运输合同模板合集7篇

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的运输合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【精品】运输合同模板合集7篇

运输合同篇1

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行：

　　一、工程地址：

　　二、工程量的核定及单价：

　　合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。

　　土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里

　　1.5元为基准核算，机械装车费为2.5元/方。

　　四、工期：。

　　1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。

　　2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

　　②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

　　③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。

　　④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。

　　五、付款方式：

　　1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业，按工程进度十天为小结，支付乙方80%的进度款。

　　2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在15天内办理结算。

　　六、甲方工作范围及承担责任：

　　1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。

　　2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。

　　3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。

　　4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。

　　5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。

　　6、负责解决工地周边有关事宜。

　　七、乙方工作范围及承担的责任

　　1、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。

　　2、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。

　　3、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。

　　4、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排，

　　5、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。

　　八、其它约定：乙方以上价格不含税费。

　　九、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决。

　　十、补充条款：

　　乙方(公章) 甲方(公章)

　　代表(签字) 代表(签字)

　　电话：电话：

　　签约日期：年月日

运输合同篇2

　　托运方（甲方）：

　　开票方（乙方）：

　　一、甲方与乙方签署《货物运输合同》，仅限于乙方为丙方代理开具货物运输发票时使用。

　　二、《货物运输合同》中确定的运输货物，实际承运方为丙方，乙方仅为丙方开具相关货物运输发票结算使用，合同中所规定的一切责任均由丙方完全承担，乙方不承担任何责任。

　　三、《货物运输合同》中确定的运输货物及运输过程中发生的一切事故、损失和社会、法律责任均由丙方完全承担，乙方不承担任何责任。

　　四、履行合同发生争议，甲、乙、丙三方及时协商解决，如协商不能解决争议，可向乙方所在地人民法院起诉。

　　五、本协议生效后，即成为甲方与乙方所签署《货物运输合同》不可分割的组成部分，并具有同等的法律效力，《货物运输合同》中条款与本协议抵触时，以本协议为准。

　　六、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。经三方代表签字、盖章后生效。

　　七、本协议有效期自年月日至年月日。

　　托运方（甲方）：

　　代表人：

　　开票方（乙方）：

　　代表人：

　　承运方（丙方）：

　　代表人：

运输合同篇3

　　原告：XXX发展有限公司

　　法定代表人：张XX，该公司董事长

　　被告：XX市XX运输有限责任公司，住所地XX省XX市XX区XX路459号。

　　法定代表人：时XX，该公司经理。

　　被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，汉族，住XX市XX县XX镇。

　　诉讼请求：

　　一、判令二被告赔偿原告货物损失88866.70元。

　　二、判令二被告向原告返还运输费用5000元。

　　三、由二被告承担本案的诉讼费。

　　事实和理由：

　　20xx年9月12日，原、被告双方签订运输协议，约定原告委托被告将456台空调运送至绍兴XX空调销售有限公司XX市XX开发区保税仓库。运输车辆是皖XXX号/皖XXX挂车。原告支付被告运费5000元。运输途中，被告车辆行驶至大广高速由南往北方向XXKM处（XX市境内）发生交通事故，造成货物损失88866.70元。上述损失被告未能向原告赔偿，故诉至法院，请求法院依法支持原告诉讼请求。

　　此致

　　XX区人民法院

　　具状人：XX有限公司

　　20xx年11月29日

运输合同篇4

　　合同编号：运字〔〕年号

　　托运方：

　　承运方(车主、车号)：

　　承运方详细地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条货物名称及规格、数量，详见发货单(码单№： );

　　本批次货物总价值：拾万仟佰拾元角分(￥： )。货物运输合同模板

　　第二条包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装;装车时包装完整、整洁、无破损、无淋浴;否则承运方有权拒绝承运。

　　第三条货物起运地点： ;

　　货物到达地点：。

　　第四条货物承运日期年月日时;货物运到期限小时。

　　第五条运输质量及安全要求_________。

　　第六条货物装卸责任和方法：按托运人及收货人要求装卸为主。

　　第七条收货人领取货物及验收办法：按收货人要求验货，并要求收货人在随行的码单上盖章或有权人签字。

　　第八条运输费用、结算方式：

　　承运人将货物送到约定地点，经收货人签收盖章后，持收货人签收单向托运人结算运费;

　　承运人将货物送到约定地点，经收货人签收盖章后，持收货人签收单直接向收货人结算运费;

　　第九条各方的权利义务

　　一、托运方的权利义务

　　1.托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。

　　2.托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

　　二、承运方的权利义务

　　1.承运方的`权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理。应托运方及收货人的要求，临时变更运输路线、到货地点而增加运输费用的，承运方有权向运输费用实际承担人收取。

　　2.承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，对货物的毁损、丢失、盗抢、事故、雨淋潮湿，混入其它物品而造成污染引起产品变质，造成产品外包装破损、弄脏等损失的均应承担赔偿义务。

　　三、收货人的权利义务

　　1.收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，托运方指定的收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求。

　　2.收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清所有应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。

　　第十条违约责任

　　一、托运方责任

　　1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应偿付给承运方给承运方违约金元。

　　2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物等而招致货物摔损、爆炸、腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。

　　3.由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。

　　二、承运方责任

　　1.不按合同规定的时间和要求配车发运的，承运方应偿付给托运方违约金_________元。

　　2.承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无条件运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到，承运方还应偿付逾期交货的违约金元。

　　3.承运方没有履行或部分履行其义务的，应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿给托运方。

　　4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏，应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

　　5.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运方不承担违约责任：

　　(1)不可抗力;

　　(2)货物本身的自然属性;

　　(3)货物的合理损耗;

　　(4)托运方或收货方本身的过错。

　　6.发生不可抗力事件造成损失的，应及时取证，积极向保险部门索赔。

　　第十一条本合同正本一式三份，托运方二份、承运方一份。

　　托运方(盖章)：承运方(盖章)：

　　代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

　　地址： _________ 地址：_________

　　电话： _________ 电话：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

运输合同篇5

　　发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　(一) 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　(二) 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　(三) 工程内容：本工程多余土石方(包括基础及桩基础)、沙石渣土外运工程;

　　(四)承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包挖、包运输车辆和装卸机具、包装车、包外运、包洗车的人工和机具以及其他需要的配套设施、包运出工地外的任命措施和一切正规手续及费用、包运输至省市规定的排放地点、包提供符合省市规定的资质和各有关证件。

　　第二条、工程计量及承包单价：按以上承包方式的内容以拟定单价包干;按实挖土量计，每立方米按如下的单价计算：(本单价包含沙石排放费、人员及机械的进退场路费、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证(平安卡)等手续和费用。包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用。

　　挖运至外面省市指定地点排放，每立方米土方XXXXXXX元(大写：XXXXXXXXXX)。注：土石方的划分：需用爆破才能散开的为石方;其余均为土方

　　第三条、工期

　　(一)按定标规定工期为XXXXXXXXXX天;按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期为XXXXXXXXX年XXXXXX月XXXXXXX日竣工。竣工日期为硬性日期，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。

　　第四条、工程质量

　　按国家现行施工验收规范及清远市的有关规定执行，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到合格。

　　第五条、文明施工

　　严格按市文明施工的有关规定实施。工地的土石方和沙石渣土及时清运，保证工地不积压土石方和沙石渣土等。在施工过程中要做到当日工完场清，出入车辆清洗干净，场内机具安放整齐，保证道路畅通。创造一个文明整洁的施工环境。

　　第六条、工程款支付和结算

　　进场施工后以每十五天一次，按进度的60%付给乙方。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。待工程完成经甲方场地验收合格后进行结算，(验收合格标准以甲方指定的基坑底标高为准)双方认可后三个月内付清。(工程款以支票支付)。

　　第七条、工程管理

　　按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准为合格等级，乙方对工程的质量、进度和安全责任，必须按有关规定配足施工管理人员。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完成任务。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要认真履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成任何损失由乙方负责。

　　第八条、安全施工及工伤

　　1、乙方应在开工前与甲方签订安全协议及其负责责任状，并建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

　　2、乙方应按安全施工有关管理规定，落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防措施，施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗，确保施工安全、防火安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力或违章所造成的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。

　　第九条、工程验收

　　工程验收以施工图纸及说明书、有关书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准的合格工程为据。

　　第十条、其他约定

　　1、若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作请退场处理。若发生请退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视情况作部分工程甩项处理，乙方需无条件服从并配合。

　　2、如不能按甲方要求进驻工人(签订合同在甲方通知乙方进场的三天内)，甲方有权划分工程量给第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行承担，已完成的工程量结算安庆退场结算方式结算。

　　3、由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场提供条件，并支付已完成工程款的80%。余款待复工时再履行合同，若工程不能复工时，待甲方与建设方办完有关手续后进行结算付清。

　　第十一条、争议解决方式

　　如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。

　　本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

运输合同篇6

　　甲方：《以下简称甲方》

　　乙方：《以下简称乙方》

　　一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

　　二、具体协商细节项目条款如下：

　　1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

　　2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

　　三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

　　四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

　　五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

　　六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

　　七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

　　八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

运输合同篇7

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照国家相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则;并经甲、乙双方充分协商，签订本合同以兹双方共同遵循。

　　一、运输范围及价格：

　　1、经双方协商单程运距/方;经双方协商，若往单程距超出公里，则每方单价每公里在原单价基础增加元。

　　2、运输总量约方。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方为乙方提供车辆停放场所，车辆安全由乙方自行负责。

　　2、乙方车辆在运输过程中因政府职能部门及社会方面干涉所发生的费用均由甲方负责。

　　3、甲方保证在工程进行中，确保装、倒料场的路况畅通。

　　三、乙方责任：

　　1、乙方运输车队必须有相关的管理制度和健全的管理机制，乙方车队管理由乙方负责，但必须配合、服从甲方工作。

　　2、乙方车辆必须符合以下要求：车载重量：25方/车，车型：双桥车，车况良好，车辆手续齐全。

　　3、乙方车辆驾驶员及管理员的生活由乙方自行负责。

　　4、乙方车辆的维修、维护费由乙方自行负责，乙方车辆进行维修、维护时必须保证甲方所要求的施工进度安排，以确保物料能及时运出。

　　5、自本合同签订之日起，一日内乙方车辆必须到达甲方指定的施工现场，到达现场车辆不少于辆，本项目用车总量为辆车。

　　四、工期：

　　本合同工期为天。每十五天运量不少于方。

　　五、土方计算方式及结算方式：

　　1、土方计算方式为以每车的实际方量计量。

　　2、每15日，甲、乙双方核对相关票据，甲方在对票当日向乙方付款。付款金额为该运输时段金额的百分之百。

　　六、违约处罚：

　　1、甲方若不按时支付乙方运费，造成乙方车辆停工，甲方按每台车每天元的费用付给乙方。若因乙方车辆不足(合同台数)及驾驶员原因造成运力不足，甲方场外调车运费差价由乙方补足。

　　2、乙方自本合同签订之日起，72小时内乙方车辆不能到达甲方指定的施工现场或到场车辆低于辆，延迟一日乙方须向甲方支付五万元违约金，以此类推，延迟超过3日，甲方有权终止本合同，甲方有权向乙方追讨上述违约金款项。若乙方车辆按照甲方要求到达现场24小时内无法开展正常的运输工作甲方每天向乙方支付违约金五万元。延迟超过3日，乙方有权终止本合同，乙方有权向乙方追讨上述违约金款项。

　　3、乙方余下辆车载接到甲方通知后三日内不能到达施工现场的乙方按每天每台车两千元的金额付给甲方，若将场外调车运费差价由乙方补足。

　　七、合同争议的解决方式：

　　合同发生争议的解决方式，双方协商解决，协商解决不了时可向当地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【【精品】运输合同模板合集7篇】相关文章：

【精品】货物运输合同模板合集五篇11-05

【精品】货物运输合同模板合集十篇11-20

土方开挖运输合同模板-运输合同03-01

危险品运输合同模板-运输合同03-01