监理合作协议书（精选10篇）

相关推荐

监理合作协议书（精选10篇）

　　在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议可以保护当事人的合法权益。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编整理的监理合作协议书，欢迎阅读与收藏。

监理合作协议书（精选10篇）

　　监理合作协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议本着互惠互利的原则，经双方共同协商，就工程合作监理事项达成一致意见，特订立本协议，为了明确双方职责、权利及义务，以利双方共同遵守。

　　一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。

　　二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费（个人所得税除外）。乙方必须提供相应的发票给甲方。

　　三、监理费的分配：业主付款必须付至甲方指定帐户，甲方收取整个工程项目监理费的__%作为管理费（根据本工程监理合同监理费支付进度收取）。

　　四、乙方根据工作需要，可自行选聘使用有关专业工程技术人员，并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。

　　五、乙方接受甲方的指导和监督，重大问题应向甲方及时汇报，甲方应为乙方进行正常工作提供各种便利。

　　六、乙方必须按照甲方对项目的管理制度和监理程序保证监理工作质量，安全生产，遵守国家、地方法规及监理合同规定，杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量，不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作，甲方有权不支付相应本应给予乙方的监理费用。

　　七、如果因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评，甲方有权对乙方停止合作并给予一定的`经济处罚，直至解除本次合作监理协议。因工程质量和安全事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。如因事故通报导致甲方不能参加招标投工作，乙方要全力配合甲方解决故事原因，尽快恢复招投标工作，并向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥元。如乙方责任导致重特大事故发生，使甲方经济名誉受损造成不可挽回的损失，乙方要承当全部责任，包括为处理事故所需要的全部费用外，还应向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥元。

　　八、乙方负责对所发生的工作业务资料进行统一编号（按照甲方资料要求归档），建立资料挡案，以备上级主管部门检查，项目完成后，乙方负责向甲方提供监理竣工验收报告、业务手册。

　　九、本协议自起正式生效，直至本工程竣工验收后本协议自动失效。

　　十、在本协议期间，如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因，致使本合同无法履行，本协议则自行解除，但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题。

　　十一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，期满及财务手续结清后自行失效，未尽事宜由双方另行协商。

　　十二、双方若有重大争议，可由上级主管部门进行协商处理。

　　十三、本工程如有延期增加监理费，另行计算延期部分的监理费。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　日期：年月日日期：年月日

　　监理合作协议书 2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，在资源共享、互利互惠的基础上，本着平等自愿的原则，甲乙双方就国信证券大厦建设工程监理项目（以下简称“该项目”）开展合作事宜并签订以下协议：

　　一、合作事项及方式

　　乙方以甲方上级公司（中咨工程建设监理公司）的名义接洽项目前期工作，组织该项目的投标和监理实施工作。

　　二、投标期间双方责任义务

　　1、甲方责任：

　　（1）负责投标期间与招标方的联络；

　　（2）负责标书封装、上传和递交；

　　（3）负责安排总监答辩。

　　（4）配合乙方资信标编制过程中的原始资料提供。

　　2、乙方责任：

　　（1）负责组织该项目的投标工作，包括方案标、资信标编制工作；

　　（2）负责根据招标文件要求，向甲方提出人员配置、标书编制的需求；

　　（3）负责总监答辩提纲的准备。

　　三、项目实施过程中双方责任义务

　　1、甲方责任：

　　（1）负责签订该项目监理合同；

　　（2）负责提供项目实施所需的本公司相关文件；

　　（3）负责对该项目的检查和指导。

　　2、乙方责任：

　　（1）负责按业主和行政主管部门要求合理配置项目实施的相关人员，并按监理合同约定组织实施项目的监理任务；

　　（2）负责催缴监理费；

　　（3）负责完成相关监理资料的收集和整理，竣工后移交甲方；

　　（4）对该项目的监理合同约定及法规规定的责任认真实施并随时接受甲方检查指导；

　　（5）乙方配置人员必须有相关监理资格，并向甲方提供所有配置人员的相关证件等资料存档；

　　（6）每周需提交监理工作报告及监理例会纪要；

　　（7）负责该项目的前期、监理过程、人员培训、人员薪金、奖罚费用。

　　（8）负责根据甲方要求，及时把监理机构所需相关注册人员由变更注册到甲方。

　　四、合作期限

　　从该项目的监理投标开始至该项目竣工验收并结清监理费时终止。

　　五、成本和税费承担及收入分配

　　1、项目承揽过程中发生的业务费、所有经营费用由乙方承担；招标文件的购置费、监理招投标交易费、投标文件（方案标除外）的编制费由甲方承担。项目中标后项目运行成本由乙方负担。

　　2、甲乙双方合作监理项目以甲方名义中标后，甲方每次收到业主支付的监理酬金按甲方28%，乙方72%进行分配（税金由甲方承担）。甲方应按协议约定，在收到监理费后日内通知乙方，并在日内按本协议约定的比例将乙方应收的酬金支付给乙方，乙方在收到甲方支付的酬金后5日内向甲方开具正规发票

　　六、双方义务

　　1、甲方义务：

　　（1）及时报送相关资料，进行项目的投标报名及投标前的准备工作。

　　（2）投标期间负责编制投标文件配合工作、递交投标文件、总监答辩等投标工作。

　　（3）甲方收到监理费后日内按本协议约定的比例将乙方应收的酬金支付给乙方；如果逾期未付，甲方除每日承担逾期未付金额的万分之五的滞纳金外，还应当承担违约责任。

　　2、乙方义务：

　　（1）乙方负责该项目投标的协调工作，确保甲方中标。

　　（2）乙方负责编制本项目全部标书的编写工作以及总监答辩准备和配合；

　　（3）投标期间负责与业主的沟通，处理好与业主的关系。

　　（4）在参与项目监理的业务活动中依法行事，并按本协议保护甲方利益，不得从事有损甲方的活动。

　　（5）项目中标后乙方必须按招标文件要求和投标文件的承诺派驻监理人员，按照国家的法律、法规及工程图纸、业主的委托合同进行监理并承担相应的监理责任，接受甲方的`监督、检查。

　　七、违约责任

　　1、本协议签订后，乙方不得违反本协议的约定，不得再与其他方联合进行本项目的投标活动，如果违反本条款须承担违约责任。

　　2、本协议签订后，甲方不得单方参与该项目的监理投标，中标后甲方不得无故单方解除和不按照前述约定履行本协议，如甲方无故单方解除本协议，甲方须向乙方支付中标合同总金额25%的违约金。

　　八、罚则

　　1、乙方监理人员工作作风不廉洁，有吃、拿、卡、要等现象，招致业主或其他参加方投诉的，乙方须立即退还钱款或实物，辞退该监理人员、以不低于该监理人员标准更换新的监理人员。同时，乙方须接受甲方按吃、拿、卡、要数额的5倍的罚款；

　　2、在项目实施过程中，因乙方人员不到位或管理不力，导致业主通报批评或投诉的，甲方将对乙方罚款1万；

　　3、该项目在政府行政主管部门检查时，如有不良行为记录情况，罚款2万。有黄牌警告情况，罚款5万。如有红牌警告情况，罚款10万。如有停牌处罚情况，罚款50万。同时，除乙方承担全部经济损失外，需视停牌情况对甲方的影响做相应处罚；

　　4、该项目在实施过程中，出现质量、安全责任事故的，乙方除承担全部业主及建设行政主管部门罚款及事故损失外，每单按双倍数额接受甲方罚款；

　　5、注册人员未按甲方要求及时转注册并在建设局备案的，没人罚款5万；

　　6、未按甲方要求及时派驻现场人员，导致甲方人员被迫在现场工作的，根据岗位不同乙方承担相应的处罚；

　　7、乙方必须按国家规定和市场标准为现场人员提供工资及相应福利待遇，为现场人员缴纳社保、办理意外伤害保险。甲方有权对乙方的现场人员工资、福利进行审查，不按国家和地方相关规定执行的，视情节要求整改并予以相应处罚。

　　8、本条（第八条）处罚总额不超过甲方应支付给乙方报酬的总额。

　　九、协议争议的解决

　　因履行本协议产生的和本协议有关的任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成的，均可向合同履行地（即项目所在地）法院提起诉讼。

　　十、其他

　　1、双方均有互相保守对方经营业务秘密的义务，任何一方不得将联合经营期间了解到的对方的经营业务的有关情况透露给第三方。

　　2、本协议未尽事宜，由双方协商解决。项目中标后应根据需要签订详细的补充协议，所签订的补充协议，与本协议具有同等的法律效力。

　　3、本协议一式四份，双方各执两份，在双方法人代表或委托代表人签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　20__年__月__日 20__年__月__日

　　监理合作协议书 3

　　工程名称：

　　签约地点：

　　日期：

　　协议合作项目概况

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，双方就事宜，特签订本协议。

　　1.工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建设规模：

　　2. 工程承包范围：

　　3. 后期若有补充协议，则相应的责任均包含在内。扩建等均包含在内。

　　协议主体内容

　　协议双方当事人

　　姓名：

　　身份证：

　　姓名：

　　身份证：

　　责任

　　1、经过双方的协商由（姓名）：负责监理施工的匹配及管理，（主要内容：工作协调推进，相关施工人员的管理及施工方案制定，工程人员的配备，工作人员的选定，施工现场管理及配合有关单位的处理相关事宜及时解决，且制定相应工作人员的工作分配，工作上面的相应条约，以及监理报表，检查工作人员工作的效率。）制定相应的管理条例，合理的安排且协商完成相应的事宜。

　　在施工期间必须要保证工程的管理上面的质量问题，完善工程上面的所有施工内容，负责工程资料，若管理制度上面出现问题应及时调整，及时回归正轨。避免造成更大的损失。

　　因另一方不参与管理事宜，其中发现发觉有些不妥的地方可以向出任管理方提出相应的.事宜，若管理方没有重视而造成严重的损失则由管理方自行负责。

　　2、由（姓名）：负责催收产生甲方应拨付的实际工程的收费费，协调甲方的资金到位，及时的发放工作人员的工资。若出现劳务纠纷问题由负责人自行处理。出现重大损失由责任方自行处理。

　　义务

　　双方均自愿遵守相互之间的约定，合理的处理相应的事宜，按照相应约定，尽职尽责的做好本分内的事宜，因特殊原因造成一些不宜情况，双方共同承担，解决相应的事宜。

　　安全责任

　　双方责任明确的同时针对相应管理的机制，双方共同认同后，若出现重大安全责任，相应的赔偿，均承担相应责任，其中：若是因为管理上面的不严谨造成的重大安全事故，在管理方的责任范围内，则由双方承担的费用50%，非管理上面出现的安全事故，则双方共同承担所产生事故费用50%。若由某一方违背协议胡乱指挥造成的损失，由某一方自行负责。

　　双方都应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　现场负责方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，不得违反安全管理的规定。

　　投资事宜：

　　双方在计算好确定相应的投资费用合计（小写）：（元）(大写)：（元）共同出资情况为各出资。

　　资金进入相应的管理账户：

　　资金进入方式可以按照初期：后期追加：

　　若一方因为资金没有到位，相应的利润分配做出相应调整。

　　收支管理模式

　　项目每次收取到甲方的资金后，扣除相关费用支出，及支付完员工工资后余额，预留作为储备金，其余按照投资利润比例分配至个人账户。

　　总项目造价金额暂定（主合同暂定金额）：

　　工程总成本预算金额按照实际发生的计算。

　　利润分配暂定为：

　　争议的解决

　　双方在履行协议同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向签订协议所在地人民法院起诉。

　　协议解除

　　（1） {C}甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

　　（2） {C}因不可抗力致使合同无法履行的清算后，甲、乙双方可以解除协议。

　　（3） {C}一方自动提出退股，取得另一方相关的解除手续后，协议终止。

　　（4） {C}协议项目完成后，自动解除

　　合同生效

　　自双方签字、盖章之日起生效。

　　合同份数

　　本合同正本肆份，双方各执两份

　　甲方：(手印)

　　乙方：(手印)

　　住所：

　　签约时间：年月日

　　监理合作协议书 4

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款：

　　一、甲方根据国家规定的有关要求在__________设立__________工程建设监理有限公司____分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在__________的分公司成立后，由乙方出面承包甲方__________分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　二、甲乙双方权利义务：

　　(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的.管理费用。

　　三、违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过__________个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之__________交纳违约利息。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

　　监理合作协议书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就为了保障和维护甲乙双方合法权益，本着互信互利的原则，经过友好协商，签订本协议。

　　一、合作方式

　　1. 乙方负责承担本项目全过程监理工作，组建项目监理部，派驻有资质有经验的项目总监理工程师名、专业监理工程师若干名，并需将派驻项目实施人员资质交予甲方备案。

　　2. 甲方负责本项目的标书制作和监理款项的收取，并全程监督本项目监理工作，且不派驻任何人员参与工作，仅在投标文件中按照要求应标。如需要投标文件中的甲方人员到场，则按照总监理工程师300元人民币/天、监理员150元人民币/天的.标准计算，差旅费实报实销。

　　二、利益分配

　　1. 甲方在本项目合作中收取总监理费（合同额）（大写分之）作为甲方的收益。

　　甲方收益部分包含甲方人员履行职责过程中受到的人身伤害或财产损失所产生的费用。

　　2. 联合项目总监理费归乙方所有，此部分收益用于乙方支付项目的商务、投标、派驻人员（含薪酬、补助、差旅费、保险、租赁房屋以及甲方可能派出人员的补助费用等）的所有费用。

　　乙方收益部分包含乙方人员履行职责过程中受到的人身伤害或财产损失所产生的费用。

　　三、财务管理

　　1. 本项目财务有甲方统一管理，独立核算。

　　2. 甲方根据要求开具抬头为业主方的真实发票，监理费到甲方账户上后，乙方凭有效票据（差旅费、住宿费、餐饮费等有效票据）提取监理费用（此部分乙方收益扣除3.3%的所得税外，乙方不再承担任何额外税费）。

　　3. 甲方有义务按照业主方回款及时给予乙方报销，不得以任何不正当理由延缓或拒绝乙方的报销。

　　四、权利约定

　　1. 甲方有权负责本项目全程监督，可定期或不定期勘察项目情况。

　　2. 乙方有权享有监理费总额____%收益的支配权。

　　五、违约罚则

　　1. 甲方违反本协议条款，按给乙方造成的实际损失进行赔偿，并支付赔偿金额__%的违约金。实际损失为按照乙方收益（即总监理费的____%）减去甲方已经支付给乙方费用的差额。

　　2. 乙方违反本协议条款，按给甲方造成的实际损失进行赔偿，并支付赔偿金额10%的违约金。实际损失的计算方式为不超过甲方收益（即总监理费的____%）。

　　六、附则

　　1. 本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章（自然人签字盖手印即可）后即生效。

　　2. 本协议一经签订生效，双方均忠实履约。若有未尽事宜，双方应友好协商，并签订补充协议进行完善。

　　3. 本协议在执行中，若有问题及纠纷，双方均应友好协商解决。协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　4. 本协议一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　5. 协议双方如任何一方泄露本协议内容给第三方及无关人员，将支付对方五十万元人民币的保密赔偿金，本条款有效期10年。

　　甲方：乙方：

　　代理人：代理人：

　　本协议签订于年月日

　　监理合作协议书 6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、总则

　　甲乙双方本着互惠互利、优势互补、平等协商、共同发展的原则，就合作开发市场事宜达成如下协议。

　　二、合作内容

　　1、甲方与乙方合作，以甲方的监理项目部在临沂市平邑县进行业务拓展。

　　2、乙方代理的具体监理资质是：房屋建筑工程乙级、市政公用工程乙级。

　　三、费用

　　1、按年产值的20％计管理费用，税收另取（年产值包括合同约定的金额及合同后续追加的一切业务收入）；

　　2、乙方把每次工程拨款都必须缴入甲方，甲方根据每次工程拨款管理费相应比例扣除（五个工作日把剩余工程相关款项存入乙方指定账户）；

　　3、除上交管理费、税收款以外，利润归乙方所得，乙方承包经营、自负盈亏。乙方发生的一切债权、债务均由乙方自行承担。

　　四、甲方的责任

　　1、甲方同意乙方在批准的范围内开展监理业务。甲方对乙方的经营管理、业务开展、监理行为和经营范围进行监督和指导；授予乙方监理权利，确认乙方的组织机构和主要人员的职能；

　　2、负责提供乙方投标所需的有效证件，必要时协助乙方设立银行帐户，并对此帐户享有财务监督权及纳税监管权；

　　3、甲方负责对乙方洽谈的合同签字盖章，并享有审核权。甲方协助乙方制作投标文件并加盖印鉴及提供相关证书原件，或有偿的由甲方制作投标文件，费用按甲方有关管理规定执行。

　　4、甲方有权对乙方所有中标工程项目的合同履行进行全过程监督，乙方要全面的配合工作；

　　5、在乙方运作下所中标的工程项目有技术难度或业主有特殊要求的，甲方应予以配合、支持，所需费用由乙方承担；

　　6、甲方有责任保护乙方的合法经营和收益；

　　7、甲方负责为乙方进行人员培训，费用由乙方承担；

　　8、甲方必须保证在工作时间内随时解答乙方的咨询问题，协助乙方开展工作，并保证在规定工作时间内随时解答乙方咨询并为乙方提供业务帮助；

　　9、甲方可委派有关人员定期或不定期检查，监督指导乙方的监理工作，行使甲方的监管权利；

　　10、甲方向乙方提供必要的'公司资料、物品及服务；

　　五、乙方的责任

　　1、乙方负责当地市场的开拓，维护甲方的信誉和形象，保护甲方的企业利益；

　　2、乙方必须对所承揽的项目负责，全面履行监理合同，按国家、地方和公司的各项法律、法规、规范及管理规定开展监理工作；

　　3、乙方自主经营，自负盈亏，独立核算。乙方在经营过程中必须接受甲方的监管和指导，遵守甲方的各项规章制度；

　　4、乙方有权决定经营策略，乙方必须保证经营范围不得超过甲方的营业执照、资质证以及本协议规定的经营范围，否则，乙方应承担全部的责任，同时甲方有权中止双方的合作；

　　5、乙方同意并认可本协议的所有条款，并合法经营；不得违反国家和地方的法律法规，如果乙方违法经营，所造成的后果，由乙方负全部责任，并承担经济赔偿。对甲方造成任何损失乙方必须承担所有责任，同时甲方有权中止双方的合作。若因乙方工作不力造成甲方受到政府主管部门处罚、处理或通报批评的，甲方有权根据甲方有关管理办法对乙方进行处罚；

　　6、乙方应服从当地建设等部门的管理；

　　7、未经甲方同意，乙方不得私自转包所承揽监理项目，不得将双方合作向第三方转让、出售、赠送等；

　　8、甲方派驻工地的管理人员（国家注册监理工程师、专业监理工程师、土建、水电监理员人员等）的工资和福利待遇由乙方承担（标准另行商定），严禁拖欠人员工资，在每月的10号之前存入公司指定账户；

　　9、税款及其他应向地方政府缴纳的各项有关费用由乙方负责，工程自投标开始至交工为止所需的一切投入资金，均由乙方自备；

　　10、工程出现质量、安全事故，甲方可协助乙方处理，但经济损失和责任由乙方承担。且甲方有权根据甲方有关管理办法对乙方进行处罚；

　　11、乙方必须保证工程监理所需的人员队伍，是专业的、有执业资格的、且均由乙方自行解决，甲方有权对从业人员资格进行监督、考察确认，特殊情况需甲方协助，应提前做出书面报告；

　　12、乙方及其聘用人员除了正常经营管理需要外，应遵守保密制度，不得私自将甲方的商业秘密透露给他人、公司或团体。如果乙方私自将甲方的相关商机机密泄露，甲方将通过法律途径向乙方追究责任并索赔损失。

　　13、合作期间乙方有责任定期向甲方报送有关经营、业务、项目管理等信息资料。

　　六、双方共同责任

　　1、甲乙双方应共同遵守本协议，不得随意更改、中止和违约；

　　2、甲、乙双方如有一方未能履行本协议明确的责任，受害方可终止本协议；如造成对方经济损失，受损方可依法追究其经济责任，要求给与赔偿，违约方必须承担赔偿责任；

　　3、因甲乙双方以外的原因造成协议不能继续履行时，双方进行结算，并协商终止事宜。

　　七、协议有效期

　　本协议的有效期暂定为五年。

　　从年月日起至年月日止。

　　八、协议的生效、变更与终止

　　1、本协议自签字之日起生效。

　　2、工程重大事件，乙方应在24小时内向甲方通报，因灾害发生的费用，由乙方承担：

　　（1）监理人员伤亡、设备损坏及停工等损失由乙方负责承担相应费用；

　　（2）其他费用若双方未另签补充协议约定，均按本条原则处理。

　　3、协议到期，自然终止。

　　九、协议延续和不延续

　　1、本协议到期后，双方有权决定延期或者不再延期。

　　2、当下列两个条件同时具备时，甲方无权拒绝乙方的延期要求：

　　（1）乙方在本协议有效期内，严格遵守了本协议的各项条款和补充条款；

　　（2）乙方是一个成功的经营者。在加盟期内有着良好的经营业绩、管理能力和社会信誉；

　　3、当具备下列条件的任何一个时，甲方有权决定本协议不能延续。

　　（1）乙方违反本协议，造成甲方认为不可谅解的影响；

　　（2）在协议期内无法完成甲方制定的经营、管理等各项指标，且差距较大。

　　十、协议提前终止

　　1、当具备下列条件之一时，甲方有权提前终止本协议执行。

　　（1）乙方中途自动放弃经营，或未经甲方同意，私自超出营业执照、资质证以及本协议规定的经营范围经营；

　　（2）乙方未经甲方许可，私自转让别人经营或将工程转包；

　　（3）乙方在经营、管理过程中，因违反国家和地方、行业法规，导致被政府有关主管部门处罚；

　　（4）乙方在项目的经营管理中因管理不善或整改不力，严重影响或可能对公司信誉造成恶劣影响的；

　　（5）乙方未经甲方许可，私自刻制公司印鉴、证书等；

　　（6）乙方透漏公司商业秘密，造成恶劣影响的；

　　（7）因自然灾害或重大政策变动，造成甲方无法履行本协议的；

　　（8）无特殊原因且未向甲方书面通告而拒不交纳管理费用，超过30日历天的；

　　（9）弄虚作假，隐瞒经营成果，或采取不正当的市场行为，丧失可信度的。

　　2、当具备下列条件之一时，乙方有权提前终止协议。

　　（1）完全因为甲方严重违反本协议给乙方造成重大损失的；

　　（2）因自然灾害或重大政策变动，造成乙方无法履行本协议的。但在此之前乙方应负的债权债务和法律责任仍由乙方承担。

　　3、当有上述情况发生时，双方应发出通知。在通知后10天内没有收到对方满意的答复和方案，则在第一个通知发出后的20天内向对方发出终止协议的通知。

　　十一、违约责任有下列情形的违约，应承担违约责任：

　　（1）一方不偿还资金债务，资金用于与监理无关之处；

　　（2）乙方不服从甲方管理，致使甲方管理权失效；

　　（3）项目管理不力，造成建设单位不满意，甚至收到政府主管部门处罚；

　　（4）在资金使用、经营管理等方面一方故意刁难另一方；

　　（5）由于一方失误，给另一方造成较大经济损失，并带来法律责任。

　　（6）没有经过双方协商，一方擅自终止合同，全部责任由擅自终止合同一方承担。

　　十二、纠纷解决当合约执行中双方发生纠纷时，双方可通过以下顺序来解决。

　　（1）双方自愿协商解决；

　　（2）提请仲裁，由仲裁机关裁定；

　　十三、未尽事宜

　　本协议未定事宜，经双方平等协商，在双方共同认可的前提下，予以补充、或者修改。补充或者修改部分与本协议具有同等法律效力。但是甲乙双方对协议的任何补充或者修改必须以双方签字认同后形成书面文字形式方可生效。

　　十四、本协议由双方签字后，一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签字（盖章）：签字（盖章）：

　　年月日年月日

　　监理合作协议书 7

　　甲方:

　　乙方:

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：

　　第一条总则

　　1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

　　1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条工程项目的安排及费用

　　2.1该工程项目全部由甲方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及乙方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2.2从该工程开始，甲方进入现场施工，乙方付30%的预付款，当工程基本完工，乙方再付总款的50%费用，当调试完毕，机器运行正常再付10%，到供暖正常运行付最后的10%。

　　第三条甲方职责

　　3.1项目部由甲方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。

　　3.2甲方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，乙方有权要求撤换。

　　3.3甲方对所承担的.工程任务应具有强烈的责任感，维护乙方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由甲方负责。甲方对承担的工程任务的工期、质量、安全等承担全部经济及法律责任。

　　第四条乙方职责

　　4.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

　　4.2甲方在应按照施工标准及施工图纸进行施工，确保工程的质量和进度。

　　4.3协助乙方整理工程竣工资料。

　　4.4本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日

　　乙方：法定代表人：委托代理人：

　　年月日

　　监理合作协议书 8

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　发包方委托承包方进行_________勘察设计任务。根据《建设工程勘察设计协议条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一致，就本工程_________勘察设计阶段的工作签订本协议，共同遵守。

　　第一条本协议签订依据

　　1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、建设工程批准文件。

　　第二条勘察设计依据

　　1、发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。

　　2、发包方提交的基础资料。

　　3、承包方采用的主要技术标准是：_________。

　　第三条协议文件的优先次序

　　构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　1、协议书；

　　2、中标函（文件）；

　　3、发包方要求及委托书；

　　4、投标书。

　　第四条工程概况

　　1、工程名称：_________。

　　2、工程建设地点：_________。

　　3、工程规模、特征：_________。

　　4、工程勘察设计任务委托文号、日期：_________。

　　5、工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_________。

　　6、承包方式：_________。

　　7、预计勘察设计工作量：_________。

　　第五条发包方向承包方提交的有关资料及文件：

　　附件

　　第六条工期

　　本工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工，工期为_________天。由于发包方或承包方的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本协议第十二条规定执行。

　　第八条收费标准及支付方式

　　1、本工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取；或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包方、承包方另行议定。

　　2、本工程费总额为_________元（大写_________），协议生效后3天内，发包方应向承包方支付预算工程费总额的20%，计_____元作为定金（本协议履行后，定金抵作工程费）。

　　3、本协议生效后，发包方按下表约定分______次向承包方预付（或支付）工程费，发包方不按时向承包方拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费_____%的滞纳金。

　　第九条变更及工程费的调整

　　1、本工程进行中，发包方对工程内容与技术要求提出变更，发包方应在变更前_________天向承包方发出书面变更通知，否则承包方有权拒绝变更；承包方接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包方收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包方经济支出和损失，由发包方承担。

　　2、变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_________。

　　第十条双方责任

　　1、发包方责任

　　（1）发包方按本协议规定的内容，向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　（2）发包方委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。

　　（3）发包方委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

　　（4）发包方委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　（5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本协议第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

　　（6）发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。

　　（7）在未签订协议前发包方已同意，承包方为发包方所做的各项勘察设计工作，发包方应支付相应勘察设计费。

　　（8）在协议履行期间，发包方要求终止或解除协议，承包方未开始勘察设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

　　（9）发包方必须按协议规定支付定金，收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金，承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　（10）发包方应按本协议规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本协议项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。

　　（11）发包方要求承包方比协议规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。

　　（12）发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　（13）发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。

　　（14）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时，必须选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。

　　（15）发包方在委托业务中不得收赂、索取回扣或者其他好处。

　　（16）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。

　　（17）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按协议约定支付勘察设计费。

　　（18）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。

　　2、承包方责任

　　（1）应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。

　　（2）勘察设计合理使用年限为_________年。

　　（3）负责对外商的勘察设计资料进行审查，负责该协议项目的勘察设计联络工作。

　　（4）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________%。

　　（5）由于承包方原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

　　（6）协议生效后，承包方要求终止或解除协议，承包方应双倍返还发包方已支付的定金。

　　（7）承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按协议规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　（8）承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。

　　（9）承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

　　（10）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分委托协议，并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分委托。

　　（11）承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务，但必须签订聘用协议。

　　（12）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。

　　（13）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。

　　（14）承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。

　　（15）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

　　（16）承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。

　　（17）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。

　　第十一条工程勘察设计版权

　　本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

　　第十二条违约责任及违约金

　　1、发包方不履行协议，无权请求退还定金。承包方不履行协议，应当双倍返回定金。

　　2、发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外，发包方应按承包方实际损失的工日，以日产值_________元计算，增补勘察设计费。

　　3、发包方因故要求变更勘察设计，经承包方同意后，除勘察设计文件交付时间另议外，发包方应按承包方实际返工修改工日，增付勘察设计费。

　　4、发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，承包方应立即停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5、发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本协议自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。

　　6、由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_________%（经批准生效）。

　　8、发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过____元。

　　9、承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费1%。

　　第十三条勘察设计的修改和停止

　　1、发包方因故要求修改工程的勘察设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按承包方实际返工修改工日，每工日按_____元增付勘查设计费，或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2、原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3、发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束协议关系。

　　第十四条材料设备供应

　　1、发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包方、承包方代表共同验收认可，如与勘察设计和规范要求不符的`产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包方、承包方代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包方的，则责任自负；原因是发包方的，则应向承包方支付停、窝工费。

　　2、承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，增减的费用由发包方、承包方商定。

　　第十五条报告、成果、文件检查验收

　　1、由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

　　2、发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包方已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包方的报告、成果、文件。

　　3、隐蔽工程工序质量检查，由承包方自检后，书面通知发包方检查；发包方接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包方、承包方签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包方在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包方可以顺延工程工期，发包方应赔偿停、窝工的损失。

　　4、工程完工，承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包方应采取有效补救措施。

　　5、工程未经验收，发包方提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包方承担责任，并以发包方开始使用日期为完工日期。

　　6、完工工程经验收符合协议要求和质量标准，自验收之日起_________天内，承包方向发包方移交完毕，如发包方不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包方承担，如承包方不能按时交付，应按逾期完工处理，发包方不得因此而拒付工程款。

　　第十六条奖励

　　在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____%奖励承包方。

　　第十七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限______年。

　　第十八条不可抗力

　　1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4、本协议所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争，政府行为或法律规定等。

　　第十九条协议纠纷

　　解决方式本协议在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　1、向_________申请调解；

　　2、向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　3、向有管辖权的人民法院起诉；

　　4、其它解决方式：_________。

　　第二十条堪察设计协议的索赔

　　（一）勘察设计协议一旦订立，双方当事人均应恪守协议。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时，受损方可以向责任方提出索赔要求，以补偿经济上遭受的损失。

　　（二）承包方的索赔

　　1、发包方不能按协议要求准时提交满足设计要求的资料，致使承包方设计人员无法正常开展设计工作，承包方可提出协议借款和协议工期索赔。

　　2、发包方在设计中途提出变更要求，承包方可提出协议价款和协议工期索赔。

　　3、发包方不按协议规定支付价款，承包方可提出协议违约金索赔。

　　4、因其他原因属发包方造成承包方利益损害时，承包方可提出协议价款索赔。

　　（三）发包方的索赔

　　1、承包方不能按协议约定时间完成设计任务，致使发包方因项目不能按期开工造成损失，可向承包方提出索赔。

　　2、承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目施工或使用时给发包方造成损失，发包方可向承包方索赔。

　　3、承包方完成的勘察、设计任务深度不足，致使项目施工困难，发包方也可提出索赔。

　　4、因承包方的其他原因造成发包方损失的，发包方可提出索赔。

　　第二十一条未尽事宜与附加条款

　　1、本协议未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本协议附件执行。

　　2、本协议附加条款如下：_________。

　　第二十二条协议生效、中止与结束

　　1、本协议需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本协议生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

　　2、双方因故需变更或终止本勘察设计协议时，应提前一个月书面通知对方，对本协议中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本协议附件执行。未达成协议前，本协议继续有效。

　　3、因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的，已付定金不退还；当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时，发包方应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时，发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时，按本条第2项办理，结束本工程双方协议关系。

　　4、本协议以承包方向发包方提供本协议中规定的全部工程勘察设计文件，发包方按本协议规定付清全部设计费之日起，结束本协议关系，本协议另有条款约定的除外。

　　第二十三条协议生效

　　本协议自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行废止。

　　第二十四条附则

　　本协议未言明事项，一律按《建设工程勘察设计协议条例》规定执行。

　　本协议附件：《建设工程勘查勘查设计委托书》、《工程地质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。

　　本协议自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，发包方、承包方各执1份；副本_________份，分别报送_________备案。

　　发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建设行政主管部门（盖章）：_________

　　备案号：_________

　　备案日期：_________年____月____日

　　监理合作协议书 9

　　发包人(全称)：________________________________

　　承包人(全称)：________________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况及承包工作内容

　　1.1工程名称：______________________________________________

　　1.2工程概况：______________________________________________

　　1.3分包工作内容：__________________________________________

　　范围包括：__________________________________________________

　　1.4工程监理单位(全称)：________________________________

　　第二条作业人员

　　承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条合同工期

　　开工日期______年______月______日，完工日期______年______月______日，工期为______天。

　　第四条合同价款

　　4.1合同价款为：_________元整(人民币) 大写：__________________元整

　　4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据：

　　①定额工资单价为：

　　瓦工_________元整/工日;

　　结构木工_________元整/工日;

　　装修木工_________元整/工日;

　　钢筋工_________元整/工日;

　　砼工_________元整/工日;

　　油工_________元整/工日;

　　抹灰工_________元整/工日;

　　架子工_________元整/工日;

　　水暖工_________元整/工日;

　　电工_________元整/工日;

　　壮工_________元整/工日;

　　②按建筑面积确定承包价_________元整/_________平方米;

　　其中，地上结构：_________元整/_________平方米;

　　地下结构：_________元整/_________平方米;

　　初装修：_________元整/_________平方米;

　　水电：_________元整/_________平方米;________;_________;

　　③分项工程承包：

　　外墙面砖：_________元整/_________平方米;

　　屋面防水：_________元整/_________平方米;

　　水磨石地面：_________元整/_________平方米;

　　水泥砂浆：_________元整/_________平方米;

　　内墙普通抹灰：_________元整/_________平方米;

　　4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_________元整/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

　　4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按___标准补偿。

　　4.3对合同价款内容的明确：____________

　　第五条合同价款的结算和支付

　　5.1结算、决算资料：

　　5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　5.2合同价款的结算和决算：

　　5.2.1发包人应于每月______日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　5.2.2工程交工后______日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后______日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　5.3合同价款的支付：

　　5.3.1合同价款分期支付：在______年______月______日付款_________元整，在______年______月______日付款________________元整。

　　5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的_________%，余款在发包人对决算资料予以确认后______日内付清。

　　5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　6.2重大伤亡及其他安全事故处理：

　　6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________。

　　第七条工程质量、验收与保修

　　7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　　7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后______日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　　7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________。

　　第八条工期延误

　　8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　　1.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

　　2.设计变更和工程量增加;

　　3.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;

　　4.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

　　6.发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2承包人应在上述情况发生后______日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于______日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　　8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：

　　第九条文明施工

　　9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

　　9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

　　9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________。

　　第十条材料机具供应

　　10.1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________

　　承包人自备的工具为：______________________________________________

　　双方确认防护用具由______________承担。

　　10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(_________米内)。

　　10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　　10.4对本工程材料机具的`使用、维护，双方约定如下：_________________________________________

　　第十一条文物保护

　　对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。

　　第十二条发包人的权利及义务

　　12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　　12.2负责于______年______月______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

　　12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

　　12.7负责组织工程的验收工作。

　　12.8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前______日通知承包人。

　　第十三条承包人的权利和义务

　　13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

　　13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

　　13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

　　13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

　　13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

　　第十四条违约责任

　　14.1发包人违约责任

　　14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　　14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　14.1.4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

　　14.2承包人违约责任

　　14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十五条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：

　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　2.向___________人民法院起诉。

　　第十六条合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。