电力工程承包合同
篇一：电力工程承包合同
工程名称：安装工程 发包人： 承包人： 合同编号：签订时间：签订地点：
发包人（全称）：__________
承包人（全称）：__ _ __ ___
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：厂内__
工程内容：_配电柜安装工程___
资金来源：____自筹______ ___
二、工程承包范围
承包范围：____包工包料____
三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准
工程质量标准：___合格____________
五、合同价款（构成见附表）
金额（大写）：壹万圆整 （人民币）
￥：_10000.00_元
六、合同约定其它内容
1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式：
工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。
5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。
七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。
八、合同生效：
合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款
1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。
4、其他未尽事宜，双方另行协商。
发包人:（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托人： 委托人：
年 月 日 年 月 日
篇二：电力工程承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包 合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（ 米）。
四、开竣工时间： 年 月 日 至年 月 日。
五、配电工程线路架设总造价为人民币 元整（￥元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式：甲方于 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款：￥ 元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料：
凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。
八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产：
工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。
十、违约责任：
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。
十一、保修条款：
以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。 十二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。
合同签订日期：年 月
甲方（签章）：乙方（签章）： 代表： 代表： 电话： 电话：
篇三：电力工程承包合同
甲方：
乙方：
某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条工程内容：
第四条 施工期限： 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。
第五条 合同价款
合同价款总额（大写） （人民币），（小写）
￥ （元。）
第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条 甲方责任
1、甲方负责本工程的`青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路
施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任
1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交
1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方
应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责。）
2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。
第十条质量保修
本工程所使用材料质量保修期为 个月，保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承担。
第十一条争议解决
因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。
第十二条附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终止。
2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面协议，该协议作为本合同的附件。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
委托人： 委托人：
时间： 年月日 时间： 年月日 合同签订地点：
【电力工程承包合同】相关文章：
电力工程承包合同07-15
电力工程承包合同模板05-19
电力工程施工承包合同11-04
电力工程与管理07-18
电力工程汇报材料09-27
电力工程实习小结10-08
电力工程实习个人总结10-04
电力工程承诺书01-10
电力工程承诺书08-07