建筑施工承包协议书
甲方：益阳市欣欣物质责任公司
负责人：
乙方：
负责人：
经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：益阳市秀雅综合大楼
2.工程地点：益阳市秀峰东路赫山社区西侧
3.工程内容：秀峰综合大楼1栋，建筑面积约4100㎡
二、承包范围
1.甲方承揽的秀雅综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约4100㎡，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。
2.装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。
3.梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八；内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做
按《99建筑工程定额》计算。
4.水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。
三、承包方式
按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。
四、工程工期
1.工程总施工工期为 日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开始计算施工工期。
2.竣工时间以开工日期起至第 天为止。
3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。
五、工程验收
1.乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。
六、工程质量
质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。
七、安全
安全施工与检查，乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定，严格按国家安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员，依法实施监督，检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承担责任
八、工程价款的结算方式
1.乙方承包范围内工程造价约为万人民币，具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行，平方米造价包干的形式计算，地下车库标准层按平方米造价 包干计算。
2.本合生效后，甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条1条条款约定结算工程价款，若甲方需要新增工程量时，甲乙双方须另行签定补充协议，本工程乙方承包锥击管桩每根12米内，若施工时，遇到超过12米的，则全部由甲方负责。
九、工程分阶段划分及工程款支付
1.乙方自备资金施工至门面一层楼面完工，甲方按地下车库至门面一层已完工程量，向乙方支付工程总造价的60%的工程款，乙方施工到屋封顶，甲方则按每一层实际已完工程量向乙方支付总造价的60%的工程款，本合同第二、三条项目全部交付验收合格后再迟10天内付清工程款的90%。
2.乙方提交的相关各项施工，结算资料完工并经甲方确认后，付清全部工程款的98%，余下的2%工程款留置甲方作为乙方的质量保证金，工程交付2年后，无质量问题，由甲方如数支付给乙方。
十、质量保修
1.基础主体结构工程保修按工程的合理使用年限为50年
2.屋面防水工程，有防水要求的卫生间，屋面和外墙面的防渗漏为5年
3.电气管道，给排水管道装饰工程为2年
4.室内墙面，裂缝保修2年
5.结构出现裂缝，亮度0.3mm，乙方负责用环氧胶泥修补，超过0.3mm用碳纤布修补，以上所产生的费用由乙方负责。
十一、双方的职责和义务
1.甲方负责当地的一切纠纷（包括打桩期间因打桩造成周边房屋开裂或其它干扰乙方施工的其它因素）
2.施工前施工中和竣工后，涉及必须甲方出面时，甲方须条件配合
3.甲方应把工地水源、电源接到施工区内，因甲方原因导致工程停工，则甲方应负责赔偿乙方在停工期间所造成的直接经济损失。
4.乙方责任 （1）应严格信守双方的协定按照施工图纸和现行《建筑工程规划》、《建筑工程施工操作规范》和有关规定施工。
（2）接受甲方监理单位、市建筑工程质量监督站和安监站对工程材料、工程质量进度安全的监督和检查。
（3）设计图纸中不明确之处或乙方在施工过程中发现重大质量隐患时应向甲方设计部门研商解决方案。
十二、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。本合同在履行过程中发生争议，可向益阳市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
签订时间：
建筑施工承包协议书 [篇2]
甲方：
地址： 电话：
法定代表人：
乙方：
住址： 电话：
法定代表人：
工程概况：
工程名称： 工程
建筑面积： 平米 结构层次： 层； 开竣工时间：年月 建设单位： 有限公司 造价：
为明确双方职责，做到权益分明，甲方于日与乙方对以上项目由乙方实行内部承包，独立核算、自负盈亏。
一、甲方责权：
1、负责提供企业资质资料，积极协助乙方做好投标工作，并帮助办理相应手续，积极和政府行业主管部门、建设单位联系，协调相应工作。
2、负责审定乙方编制的施工组织设计、工程总进度计划和单项特殊工种施工方案。
3、在不影响施工的情况下，定期或不定期地检查监督乙方的工程质量、安全生产、文明施工及队伍管理等各项工作。
4、协助乙方工程项目中间、竣工等各项主要验收工作。
5、定期或不定期组织、参加乙方召开生产、工程质量、安全生产、文明施工、队伍管理协调会及其他会议；贯彻管理部门的各项规定、条例和要求。
6、负责安全“三级”教育中企业应进行的教育。
7、帮助乙方进行工程款项的结转工作。
8、负责协调、落实税务部门的税费收取。
9、负责帮助乙方办理项目经理、管理人员的职称申报和上级部门的各类再教育工作。
10、负责帮助乙方办理工程项目有关质量、安全等方面的荣誉、业绩申报工作。
二、乙方责权：
1、负责本工程项目的现场施工质量和安全生产管理。施工中严格按照《工程建设标准强制性条文》及国家、地方有关法规、规定及标准组织项目施工，担负项目部现场施工职责。
2、项目开工前，向甲方上报应由企业审批的施工方案，施工过程中按要求上报工程进度报表。
3、根据项目建设需要自行聘用工程施工管理人员、专业技术人员并核定其待遇，乙方应在进场施工前将主要专业技术人员、管理人员名册报甲方工程部备案。
4、负责对工程管理、施工人员进行项目部、班组应进行的法制、安全教育及技术培训。
5、负责采购、租赁工程施工所需要的.建筑材料、机械设备、周转工具。
6、接受甲方定期或不定期的检查，并根据甲方符合相关规定的要求及时进行整改。
7、负责本处（部）施工项目工程款项的使用，保证工程项目的正常施工，并保证不得发生拖欠民工工资事件。
8、及时协调处理施工过程中产生的与包括建设单位、监理单位在内的各方的争议，重大事宜，应及时书面告知甲方。
9、交纳工程项目相关的税金和各项规费，不得转移项目内的施工、材料费用，开具其他票据和异地交税。
10、工程竣工之后，按甲方与建设单位的合同要求编制并向建设单位提交竣工、结算资料。
11、施工过程中，乙方应对劳务费、机械设备费、建筑材料费、交通运输费等各项费用及各项应收款有准确清楚的财务记载。 2
12、乙方根据业绩有权享受公司和有关部门的各项相应奖励；同时也承担因该项目产生的各项经济损失。
三、资金结算与利润分配：
1、与业主结算：甲方按照乙方办理的审计数字帮助开具结算票据，交由乙方与业主结算，乙方必须将工程款汇入甲方同意的帐户内。
2、工程施工款项乙方应计划使用，并自行筹措所垫付款项。如因乙方责任，致使甲方资金被有关部门强制划拨的，或致使甲方成为被告（或被申请人、被申诉人）的诉讼、仲裁，生效法律文书确定甲方应支付的款项及甲方为应诉而支付的包括诉讼费、律师代理费在内的所有费用均由乙方承担；如因甲方责任造成乙方资金被划拨的，甲方也应同样承担其责任和费用。
3、本工程实行内部独立核算，自负盈亏。乙方向甲方支付所施工工程造价总额（以竣工结算价为准）的 %的利润提成、管理费后，其资产权益由乙方享有；本项目总公司费用、提成总额如超过伍拾万元，其超出部分作为总公司返还奖励，总公司不予收取。如因该项目产生债务和其它经济损失，也应由乙方全部承担。
4、项目竣工验收并与建设单位完成竣工后，乙方应尽快办结与甲方关于本项目工程施工的结算手续，不得故意拖欠税金及其他规费。
四、履约保证：
乙方按下列第 / 种方式向甲方提供履约保证：
1、甲方可以留取建设单位支付的工程款总额的，作为乙方的履约保证金，该保证金在工程施工竣工并在按照本合同的约定经双方结算、签订终止协议之日起的 / 日内，根据双方结算结果，退还乙方。
2、乙方以自己所有的座落于的平方米房屋或机械设备 / 万元给甲方作担保金（附凭据复印件、签字），双方另行办理有关登记手续。
五、合同补充：双方履行本合同过程中，就本合同内容变更及本合同未尽事宜达成一致意见的，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
3
六、争议解决：双方履行本合同过程中发生争议应友好协商解决，或提请甲方所在地人民法院裁决。
七、合同生效：本合同一式叁份，双方各执壹份，存档壹份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：
法定代表人
（代理人）：
乙方：
法定代表人
（代理人）：
担保方：
法定代表人
（代理人）：
二〇一一年 日 4 月
建筑施工承包协议书 [篇3]
甲方（转让人）：
乙方（转接人）:
丙方（开发商）：
经甲乙丙三方共同协商，河南永城市檀宫（联盟新城）第十三标段（19#楼）城建商（安强）因资金短缺和其他原因，无法使所承建的工程正常施工。鉴于此原因，通过甲乙丙三方共同协商后，甲方把所承包的檀宫（联盟新城）第十三标段（19#楼）建设工程转让给乙方进行投资承建。为了能够使本工程保质保量，按时顺利完成施工任务。依据《中华人民共和国合同法》本着公平、公正自愿、互惠、互利的原则，特制定条款如下，双方共同遵守。
一、 工程名称：檀宫（联盟新城）第十三标段（19#楼）
二、 工程地点：文化路北段路西
三、 经甲乙丙三方友好协商，甲方将自己承建的十三标段19#楼，甲方以建设到6层，包括地下室转让给乙方，并将该工程的承包权同时转包给乙方。包括工程的建设费用，开发商的押金（贰拾五万元整）和农民工保证金（伍万元整），和建委交纳的一切费用，都属于乙方所有。
四、 该工程以建设到的6层和以上未建到的工程转让和转包给乙方，价格总计为：元。合同签订之日起，乙方先拿出元交给甲方，剩余 元，乙方在自己所承建的檀宫18#楼，拨工程款之日付给甲方元余款，否则，此合同不
生效。
五、 甲方将工程款转让给乙方后，以前本工程所欠的大清包工人工资和共赢商混款由乙方承担。本工程自开工之日起，每平方以320元的价格，包给胡新芳所承建，包括木工、钢筋工、塔吊、内外粉、室内填大小砖，主体完工工程。
六、 乙方付清余款 元后，本工程涉及的所有利润由乙方享有，与甲方无任何关系。
七、 如果乙方需要涉及工程的木兰公司的手续，甲方应无条件配合乙方提供使用，因为本工程是挂靠到木兰公司，使用木兰公司的资质费用由乙方承担，木兰公司的一切费用不得超过叁万元，如超过叁万元，由甲方负责承担。
八、 甲方与丙方在此前签订的建筑工程承包协议，自签订之日起作废。不在与河南永城市檀宫联盟新城十三标段19#楼有任何关系。
九、 未尽事宜，三方另行协商解决。
十、 本协议自签订之日起生效。甲乙丙三方各持一份，任何一方不得违约。如有一方违约，承担另一方的经济损失拾万元。
甲方（转让人）：
乙方（转接人）:
丙方（开发商）：
年 月 日
【建筑施工承包协议书】相关文章：
建筑施工承包04-25
建筑施工承包合同02-21
建筑施工承包合同06-19
施工承包协议书11-29
建筑防水工程施工承包协议书12-02
建筑施工协议书02-04
建筑施工协议书11-26
建筑施工承包合同模板07-15