监理公司合作协议

相关推荐

监理公司合作协议

监理合作协议

监理公司合作协议

甲方： 置业有限公司

乙方： 工程建设监理有限公司

经甲乙双方友好协商，确定共同合作进行 “ .御园项目小区工程”的工程监理工作，并共同履行如下责任和义务。

1、乙方负责提供国家有关规定的监理的企业法人营业执照及相应级别的企业资质证书。监理单位派遣具备监理资格的总监代表、土建、安装、资料员各一名人员（根据工程进展需要双方商定另行增加派遣人员,乙方派遣的监理人员的工资由甲方按月支付）。提供至少3名土建、2名安装、1名安全监理、1名见证取样员资格证书复印件并加盖红章。

2、乙方指定现场总监理工程师为田麦园（全权行使监理行为。中途不能变更总监），甲方给总监理工程师代表（月薪5000元），一名监理资料员（月薪2800元），土建、安装监理人员待遇（月薪3200）工资。人员甲方依据总监考勤每月10号前支付上一月工资。

3、总监按国家规定和公司有关要求组织监理人员开展监理工作（甲方如有内部配备的监理人员，必须服从总监的工作安排，以确保安全、质量、进度等处于受控状态）。

4、总监全权负责监理合同约定的监理企业对工程质量、安全、进度的责任。并承担该工程相应的监理责任(甲方配合总监相关相应工作)。

5、双方约定甲方按17000元／月支付乙方资质管理费用。支付方式。

6、管理期限：暂按18个月计算，自2012年09月30日开始实施，至2015年3月31日完成。如工程延期两个月内（含两个月）不计费用。

7、合同签订10日内，甲方向乙方支付壹万元资料保证金。工程竣工资料完善后交乙方，乙方无利息返还。

8、本协议一式陆份，甲乙双方各叁份。

9、本协议未尽事宜由双方协商解决。

甲方：（签章）乙方：（签章）

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

开户银行：开户银行：农行商都支行

账号：账号：

电话：电话：0371—

2012年9月日

监理公司合作协议 [篇2]

湖北星际建设工程管理有限公司工程监理业务合作协议书湖北星际建设工程管理有限公司（以下简称“甲方” ）与松滋市（以下简称“乙方” ）在平等互利的原则下，经双方协商一致，就开展工程监理业务事宜，达成如下协议：

一、双方合作事项 1、甲方为开拓工程监理市场，经与乙方协商后决定成立湖北星际建设工程管理有限公司第二监理室。

2、甲方提供开展工程监理所需的企业资质、营业执照，并对业务实施人员资格审核和工程监理业务实施检查监控。

3、乙方协助甲方开拓业务，提供正常开展工程监理工作的全部业务。

4、甲方负责工程监理合同审核，加盖甲方合同专用章并监督其合同履行。

5、乙方负责工程监理合同的谈判、草拟和报审；并负责工程监理酬金按时收回，提交甲方。

6、乙方在工程监理过程中应提供满足规定标准的专业监理人员，严格执行国家、湖北省及所在市的有关工程监理的法律、法规、规范、规程等；严格履行工程监理合同，承担一切因乙方原因（含乙方工作人员）所致的一切民事、刑事及经济责任。

二、工程监理酬金的分配与结算 1、甲方与乙方按工程监理费合同总额 40：

60 （甲方 40%，乙方 60%）的比例进行分配。所有收入应直接汇入甲方账户后，按协议进行分配，乙方不得私自开设账户，不得收取现金形式的酬金。

2、乙方收取的监理费酬金和其他收入用于支付除税金外的当地备案费用、人员工资、项目实施费用等其他所有开支。

3、提成款的拨付时间原则上按每个合同办理，但对某项目按阶段多1次支付的提成款拨付，应与支付进度情况一致；监理任务完成后，乙方应及时与业务方办理结算。

4、若乙方项目部本年度竣工项目资料未交清，则甲方在年末 12 月份的提成款总额中扣留 5%，待资料交清后拨付。

三、甲方的权利、义务和责任（一）甲方的权利 1、甲方有领导和监督检查乙方监理工作的权利； 2、甲方有任命或更换不满足工作要求工程监理人员的权利； 3、当甲方发现乙方未按造价咨询合同履行监理职责或与承包人串通给业主或工程造成损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任和连带责任； 4、若因乙方原因给甲方公司形象和信誉造成很坏影响，甲方有权终止本合同； 5、甲方委派人员代表甲方对乙方进行监督管理。

（二）甲方的义务 1、积极协助乙方开展工程监理业务，办理工程监理手续； 2、定期检查监理工作质量，查处有关违规事件； 3、协助乙方办理上岗工作人员的证件。

（三）甲方的责任 1、当业主方未履行委托工程监理合同约定义务时，甲方协助乙方督促业主方应积极履行合同义务； 2、按协议约定划拨提成款。

四、乙方的权利、义务和责任（一）乙方的权利 1、乙方在履行监理合同时享有监督理委托合同和现行法律、法规授予监理人相应的权利； 2、乙方对监理项目有总组织领导权；23、乙方对提成比例内款额有合法处置权； 4、乙方对自己派驻项目的监理人员有独立组织领导、协调、管理、目标控制等权利。

（二）乙方的义务 1、负责工程监理业务承接与洽谈，草拟合同报甲方审核签订；负责工程监理酬金的收回； 2、积极协助甲方开展资质范围内其他监理业务，并为之提供工作便利； 3、按现行相关规定和合同约定配备满足监理工作需要的现场监理机构，并将各项监理部人员名单报甲方一份备案； 4、严格按现行法律、法规和公司各项管理制度开展监理工作，并按月向甲方和业主上报工作月报； 5、在履行监理合同义务期间，应认真、勤奋地工作，为业主提供与其水平相适应的监理服务，公正维护各方面的合法权益； 6、严格遵守职业道德，维护公司的形象和信誉； 7、每个监理工程项目竣工后一月内向甲方提供一份完成的监理资料备案； 8、接受甲方对监理服务工作的监督和检查，并承担监督人员或其他服务人员在项目实施过程中的工资、差旅费等。

（三）乙方的责任 1、在工程监理过程中，如果因工程项目工期的推迟或延误而引起的相关责任均由乙方负责； 2、乙方在责任期内，应当履行约定义务，如果因乙方过失造成经济损失或其他责任均由乙方全部承担，包括甲方连带责任； 3、乙方为工程监理业务所发生业务费和乙方工作人员所发生全部费用均由乙方承担； 4、若乙方要求甲方提供本协议以外工作事务，经双方协商，费用由3乙方承担；若甲方要求乙方提供本协议以外工作事务，经双方协商，费用由甲方承担。

五、违约和争议 1、甲、乙双方应严格履行协议条款规定义务，若甲、乙双方中任何一方不按规定履行义务，另一方可先提出书面质疑，后经协商不成，终止合同。

2、若甲、乙双方中任何一方对违约解除本协议有争议时，由当地仲裁机关裁决。

六、其它 1、本协议有效期为 2015 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 10 日。

2、本协议一式肆份，甲、乙双方法人代表签字后生效，甲、乙双方各执两份。甲方：湖北星际建设工程管理有限公司法人代表：

签于：2015 年 3 月 10 日

乙方：

身份证号：

签于：2015 年 3 月 10 日

监理公司合作协议 [篇3]

甲方：

乙方：

为了完善企业管理制度，规范监理工作，经双方友好协商，针对广西南宁“龙域香醍半岛”工程，签订以下协议：

一、甲方与乙方合作监理项目从工程实际开工之日算起直至项目竣工验收合格之日为止（开工之日以甲方签证为准）。

二、甲方的责、权、利：

1、甲方对项目建设中的施工安全和工程质量的监理负有重要责任，应自觉维护乙方的市场信誉，按时缴纳管理费，负责监理工作过程中发生的应承担的其他费用。

2、若乙方派出的总监代表和其他工作人员因工作责任心、业务水平、协调能力等与甲方合理、合法要求完成工作产生矛盾突出时，随意向施工单位和甲方索要钱物要求和行为等，甲方有权要求更换人员。

3、甲方应尊重乙方派出工地的总监代表和其他工作人员。乙方协助甲方约束监理组人员不得索取和接受施工单位或材料供应商的钱物，一经发现，甲方应从严处理相关人员。

4、乙方应向甲方提交该项目的监理规划、监理细则、旁站方案以及各类监理报表及资料样表，甲、乙双方认真按有关部门规定贯彻实施和完善资料。

5、甲方协调处理施工单位及监理部内部的关系，确保项目规范正常运作。

6、甲方负责本工程的质量、安全、进度、安全、成本控制及合同管理等工作。乙方配合和指导本工程的监理、检查、验收等工作，但乙方在质量和安全方面，有权对违反强制性条例或验收项目的主控项目不合格项提出整改要求和报告。否则，由此造成的后果由甲方承担。

7、由于甲方在监理过程中不听从总监和其他工作人员书面劝阻或分清事由确因甲方的原因造成违章发生罚款，损失由甲方承担。由于甲方原因监理项目受到政府部门书面责令停工整顿，除应承担项目整改费用外，还应赔偿乙方市场信誉损失费壹万元整（10000元/次），视情节轻重乙方有权单方面终止合同。

三、乙方的责、权、利：

1、甲方在对合作项目办理行政审批手续时，乙方负责向甲方提供办理手续所需的资质证书，营业执照及介绍信等资料。

2、负责与甲方签订监理合同及实施监理过程中签署盖章各种监理文件。

3、乙方派出的项目总监理工程师必须持有国家注册监理证书。同时定期或不定期将派出检查人员检查该监理项目的工作质量和安全文明施工方面的控制状况，并将检查结果和意见反馈给甲方。

4、监督乙方执行国家有关政策法规、监理合同示范本以及现行监理规范规定的施工阶段具体监理工作，对甲方现场监理人员的服务质量及不合格的监理人员，乙方可建议甲方作出整改或更换人员。

5、认真负责积极引导施工单位做好施工安全，控制好工程质量。及时书面通报政府有关部门对监理工作的指导性意见和措施。有责任和义务及时向甲方及施工单位提出合理的建设性书面意见或有关部门整改意见，若甲方存有疑义应向乙方做出具体的解释并做好记录。甲方在监理工作执行过程中实际造成的各种不良后果，应承担全部的经济责任。

6、乙方应尽其所能协助甲方协调、理顺与甲方合作项目与政府有关职能部门之间的关系，应付有关部门的检查并化解矛盾。如有公关费用发生，属甲方责任的，则由甲方承担，属乙方责任的，则由乙方承担。

7 、有权要求甲方及时支付监理服务费费。

8、乙方负责编制、整理、收集本工程的监理公司的内业资料

9、乙方必须配合甲方办理本工程的开、竣工及验收等所有相关手续，提供本工程必须的所有监理人员的上岗证、职称证、资格证等资料。乙方须派一位专业监理工程师长驻现场，主要是签字和监督工程质量和安全，配合和指导甲方现场监理工作。

10、如因乙方未能提供合格的监理资料、不配合工程的检查、验收工作或乙方自身管理等方面的原因造成本工程停工或不能验收，由此造成的损失应由乙方承担监理责任。

11、因乙方服务不周、内部管理不善致使公司歇业停业，造成甲方工期延误或停工，每次除赔偿甲方壹万元整（10000元/次）外，还可视情节轻重甲方有权单方终止本协议。情节严重甲方可向乙方索赔因此而产生的一切损失费用，最高不超过甲方向乙方支付的除税后的管理费。

四、监理管理费及支付方式：本项目监理费按每月壹万零伍佰元整（￥10500元）包干使用，凡本项目范围内的全部分项监理费均包含在包干价内，除按工期按月支付监理管理费用外不再增加其他公司监理服务费用。如现场派出常驻人员，甲方应另附人员成本（人员工资、保险、培训和其他福利）：总代：5000元每月，专业监理工程师3500每月，资料员2500元每月。

甲方支付给乙方管理费按每季度转帐支付一次，乙方需提供正式的监理发票。

五、双方应面向市场及时通报监理工作和工地控制方面的信息，任何一方延误信息的通报造成不良后果的，由责任方承担相应的经济和法律责任。

六、甲、乙双方若有签订《建设工程委托监理合同》或其他文本协议，仅作为办理该项目施工许可证等手续资料之用，不能作为监理方（乙方）计算监理报酬或索取其他费用的依据，同时，其他条款与本协议书相矛盾处，以本协议为准。

七、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字之日起生效。

甲方：广西荣裕盛昌置业有限公司乙方：广西建荣工程项目管理有限公司

代表：代表：

签订日期：年月日

监理公司合作协议 [篇4]

甲方：

乙方：

中国华西工程设计建设有限公司宿迁分公司（以下简称甲方）和泗洪县水利局规划设计室（以下简称乙方）共同进行泗洪县团结河整治工程现场监理，经协商，达成如下协议：

一、监理业务由甲、乙双方共同承担，甲方负责成立监理组，是业务的主体。乙方选派技术监理人员参与监理。