工程三方合作协议（精选10篇）
在社会发展不断提速的今天，协议起到的作用越来越大，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的工程三方合作协议，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程三方合作协议 1
建设方：________________________
总包方：________________________
分包方：________________________
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：
本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：
___________________________工程。
三、工程造价及工程款支付：
人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任
1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的'工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章)：_____________法人代表(或授权委托人)签署：__________________________年_____月_____日
总包方(签章)：_____________法人代表(或授权委托人)签署：__________________________年_____月_____日
分包方(签章)：_____________法人代表(或授权委托人)签署：__________________________年_____月_____日
工程三方合作协议 2
建设单位：_________________(以下简称甲方)
总包单位：_________________(以下简称乙方)
分包单位：_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将__________防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：
_________________
二、工程地点：
_________________
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资，出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_____%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占_____%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;
2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的.一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的.日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方：________________
乙方：________________
丙方：________________
___________年___________月___________日
工程三方合作协议 3
甲方：__
乙方：_____
丙方：______
甲、乙、丙三方经协商，达成协议如下：
一、杭州______装饰设计工程有限公司原股东为乙方和丙方，分别各持有杭州______装饰设计工程有限公司______%的股权，现乙方和丙方分别将其持有的部分股权赠送给甲方。其中，乙方赠送丙方______%的股权，丙方赠送给甲方______%的股权。股权赠送后，杭州______装饰设计工程有限公司各股东的持股比例如下：
甲方持有________%的股权;
乙方持有________%的股权;
丙方持有________%的股权。
股权赠送后，三方按照持股比例享受股东权利、承担股东义务。但杭州______装饰设计工程有限公司在股权赠送变更登记前所形成的债权、债务、公司资产均与甲方无关，甲方不享有任何权利，仍由乙、丙双方按照原持股比例享受权利、承担义务，甲方只对股权赠送后杭州______装饰设计工程有限公司形成的新增资产及利润享有股东权利、承担股东的义务。
二、甲、乙、丙三方一致同意，将"杭州______装饰设计工程有限公司"名称变更为"__________住宅建设工程有限公司"。
三、三方一致同意将杭州______装设计工程有限公司的经营范围变更为：住宅装饰、设计，住宅精装修、简装修以及相关住宅装饰领域一切业务，兼营建筑装饰材料等。
四、本协议签订后，由乙、丙负责责成杭州______装饰设计工程有限公司办理以上事项的变更登记手续，甲、乙、丙三方予以协助。
五、股权赠送后，__________住宅建设工程有限公司成为甲方的子公司，业务上受甲方统一指导，甲方在业务上全力支持__________住宅建设工程有限公司的全面开展，甲方在其总公司无偿提供__________住宅建设工程有限公司二间办公用房，便于工作联系。
六、甲方承诺：
甲方不再设立与__________住宅建设工程有限公司业务相同或相近的子公司或分公司;
甲方不再直接与其它同__________住宅建设工程有限公司业务相同或相近的第三方开展任何形式的'合作，若确有必要合作，甲方指令__________住宅建设工程有限公司与第三方开展合作;
甲方自己开发的或甲方承接的所有的住宅类装修甲方全部交由__________住宅建设工程有限公司办理。
以上三款所指甲方包括甲方总公司和甲方的子公司。甲方违反以上规定，应支付__________住宅建设工程有限公司违约金____万元，给__________住宅建设工程有限公司造成的损失超过违约金数额的，赔偿实际造成的损失;同时甲方自动放弃在__________住宅建设工程有限公司所享有的一切股东权利，__________住宅建设工程有限公司的股东及持股比例恢复到股权赠送前的状态。
甲方同意__________住宅建设工程有限公司可以直接以甲方名义对外承接其它甲方经营范围内的业务，甲方在业务联系、接洽等方面提供协助，非住宅类业务按甲方内部统一规定办理。
七、本协议一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，__________住宅建设工程有限公司备存一份，具有同等法律效力。
甲方：____集团有限公司
代表：________
乙方：________
丙方：________
日期：________
工程三方合作协议 4
甲方：
乙方：
丙方：
（丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表）
业主：指向丙购买本项目房屋的客户为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。
一、保修期限：
不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程实际投用之日算起。具体时间为___年。
二、保修范围：
本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方原因造成的`工程质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。
三、保修的时间性：
1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看情况，无须重新施工的，在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工，其余不变。
3、每个维修项目完成后，经业主和甲方项目经理验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
四、维修的质量：
1、乙方负责维修的质量，每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可；所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的.保修款待一个保修期满后支付。
2、出现质量问题而导致维修的，乙方除按合同再次进行维修外，乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。
3、如经历壹次（含壹次）以上维修，仍然不能解决问题，甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。
4、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。
五、乙方维修安排：
1、工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。
2、乙方保修负责人：通讯地址：电话：传真：
3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。
六、保修款：
1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，在乙方已完成全部返修工作后（需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可），丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。
2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。
七、其它：
1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供维修服务，并按最优惠价收取费用。
2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同三方共同签署，在工程有效寿命内一直生效。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
丙方：
代表：
本保修书于：
____年____月____日签署
工程三方合作协议 5
买受人：_________________（以下简称甲方）
出卖方：_________________（以下简称乙方）
第三方：_________________（以下简称丙方）
就___项目，甲方与丙方签订施工合同，甲方与乙方签订材料采购合同。现就材料物资款的支付，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议
第一条甲方委托丙方于每月20日前，将甲方上月所领用乙方的所有材料物资款代付给乙方，代付款项的依据为三方签字确认的《工地收货单》上的金额。
第二条由丙方代付代扣的材料物资款按甲方和丙方签订施工合同的相关条款执行，丙方每月实际代付代扣甲方的'材料物资款与丙方每月支付给乙方的材料物资款差额由丙方垫付。
第三条乙方每月收到甲方委托丙方代付的材料物资款后，应于收款时开具等额材料发票给甲方，此发票由丙方转给甲方。
第四条各方签定的相关合同与本协议有冲突的，以本协议为准。
第五条本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份，各具同等法律效力，自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
附：_________________
本合同附件：_________________
甲方（盖章）
乙方（盖章）
丙方（盖章）
甲方代表：_________________乙方代表：_________________丙方代表：_________________
签约日期：_________________签约日期：_________________签约日期：_________________
工程三方合作协议 6
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
支持方（全称）：（以下简称丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：路灯亮化工程
工程地点：
工程内容：市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。
二、工程承包范围
承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的`人行道修复。
三、合同工期
开工日期：20__年11月1日
竣工日期：20__年11月30日
合同总工期30天。
四、质量标准
工程质量标准必须达到国家相关强制标准。
五、合同价款
本工程实行总价包干，总计工程价款____年____月____日____元，大写：____年____月____日，不足部分由乙方垫付，总结算时以财政评审为准。
六、结算方式：
该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应安全施工，杜绝安全事故发生。
八、双方责任
1、甲方责任：
（1）工程完工后7日内组织相关部门进行验收，超7日不验收视为验收合格。
（2）甲方负责电源接放点。
2、乙方责任：
（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）保证工期要求，确保工程如期完成。
九、特别条款
丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。
十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。
十一、合同生效
合同订立地点：
本合同叁方约定签字盖章后立即生效。
发包人（公章）：
法定代表人：
年月
支持方（公章）：
法定代表人：
年月
承包人（公章）：
法定代表人：
____年____月____日
工程三方合作协议 7
合伙人：（以下简称甲方）
身份证号码
住址合伙人：（以下简称乙方）
身份证号码
住址合伙人：（以下简称丙方）
身份证号码住址
甲、乙、丙、三方经平等协商，就合伙承包工程门窗，达成如下协议。
一、甲、乙、丙三方选定
作为代表签定____年____月____日承包合同，此合同为甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件为代签人保管，另复印两份交至合伙人。
二、合伙宗旨。
在合法合理的前提下，搞好工程，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
三、合伙期限。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式比例及银行账户：
甲、乙、丙三方现金出资，拟定总工程出资为____万元，甲方出资____万元，占出资总额的____%，乙方出资____万元，占出资总额的____%，丙方出资___万元，占出资总额的____%。
现根据工程情况，出资按两次完成，一为前期工程保证金交纳，二为材料购买及后续的各项开支。
前期工程保证金____万元由三方共同出资，其中甲方出资____万元，乙方出资____万元，丙方出资____万元，该保证金退还后继续作为三方出资入账；甲、乙、丙三方开设联名银行卡，此卡作为三方的资金存、取及工程款的唯一账号，工程款及退还后的保证金统一直接打入此账号。该账号的取现、转账及其它资金减少的情况，必须三方签字才能办理。任何一方无权要求工程方支付现金的方式给某人或打入其私人账号，如有发生，造成的`所有损失由其一方承担。
甲、乙、丙三方联名银行卡：开户银行：银行，开户名：开户账号：（此处可后续办理银行卡后添加，甲、乙、丙三方按手印确认）
五、盈余分配及债务承担：
1、盈余分配：盈余以甲乙丙三方出资为依据，按比例分配。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
3、合伙其间，任何一方不得发生以损害合伙人利益而获取个人利益的行为，如有发生，将承担合伙人的所有损失。
4、三方现金入账时，必须按时、足额的的到位，任何一方资金无法及时到位，如给合伙人造成的损失，由其一方承担。
六、退伙：
合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经三方协商同意；
七、项目日常管理
1、一个自然月必须对材料库存进行盘点、工具清点、员工工资发放清单、杂项支出清单。
2、所有的支出均需三方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙丙三方事先共同决定，三方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满。
合伙期满，甲乙丙三方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任。
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。
十、其他。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁。
合伙人（甲方）：
合伙人（乙方）：
合伙人（丙方）：
____年____月____日____年____月____日____年____月____日
工程三方合作协议 8
甲方：________
乙方：________
丙方：________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着长期合作，互利互惠的原则，通过友好协商，甲、乙、丙三方合作建筑工程项目，就有关合作事宜，特订立本合同。
一、出资比例：
甲：30万人民币，乙：30万人民币，丙：30万人民币。
二、股份分配：
一共分为三股，股份分配为：
甲：1股
乙：1股
丙：1股
三、各方的责任：
1、甲和乙的责任：
（1）、负责建筑工程的联系，与工程出资方和工程代理机构的协调
（2）、对整个工程中间出现的问题进行协调
2、丙负责：
（1）、负责与资质公司协商以及相关的.合同事宜。
（2）、负责资质公司的标书、资质等竞标的相关材料。
（3）、资质公司干工程，负责与资质公司协商利润。
（4）、资质公司不干工程，工程转包，负责与资质公司协商利润。
（5）、资质公司不干工程，工程不转包即股东干工程，负责与资质公司协商利润。要对建筑工程进行管理和监管。
3、甲、乙、丙三方要给建筑工程节约成本，诚信合作。
四、相关成本费用：
1、甲、乙双方与工程出资方和工程代理机构的协调你、公关费用先自理，结算时计入工程成本。
2、丙用于竞标的.报名费，买标书、做标书的费用等，计入工程成本。
3、工程竞标的保证金，与出资者银行的同期中等利息，所有利息计入工程成本。
4、建筑中的材料、机械、工资等计入工程成本。
5、资质公司干工程、不干工程，给予资质公司的利益计入成本。
五、违约责任
1、本协议签订后，合同任何一方不按照本协议约定履行各自义务，侵犯其他股东的利益，造成损失的，需要赔偿相关损失。
2、纠纷发生后可以协商解决，协商不成的，可以向新蔡有诉讼管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议的变更与终止：
1、三方必须同时发起修改，其他修改无效。
2、本协议终止必须所有股东同意。
七、协议补充：
本合同未尽事宜有甲、乙、丙三方共同协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、合同生效：
本合同一式三份，各人各持一份，自三方签字后生效。
甲方签字：________
乙方签字：________
丙方签字：________
________年________月________日
________年________月________日
________年________月________日
工程三方合作协议 9
建设单位：_________________(以下简称甲方)
总包单位：_________________(以下简称乙方)
分包单位：_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将__________防水工程分包给丙方施工，为明确三方的`责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：_________________。
二、工程地点：_________________。
三、工程内容：_________________。
四、工程造价：约__________万元，_____元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期：20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日，开工日期以乙方通知为准。工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
工程三方合作协议 10
甲方(简称甲方)：_________________
乙方(简称乙方)：________________
丙方(简称丙方)：_________________
根据____________年_________月_______日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下
1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的`业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：__________________分公司帐号：____________开户行：________________协议订立时间____________年_________月_______日，协议订立地点：_________________
本协议双方签定即生效，款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。
甲方(简称甲方)：_________________
乙方(简称乙方)：________________
丙方(简称丙方)：_________________
___________年_________月_______日
【工程三方合作协议】相关文章：
工程三方合作协议范本08-04
三方工程合作协议范本08-03
三方工程合作协议书03-17
工程项目三方合作协议08-04
三方工程合作协议书08-03
三方合作协议范本下载三方合作协议范本01-19
工程合作三方协议书（通用11篇）06-28
合作三方协议范本09-22
三方 合作协议08-03