不借用资质承诺书
xx-xxx-xxx-x公司： 鉴于：我自行与 （发包单位）联系承包施工 （工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
为明确相关事项，特作承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人 向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人（签字、按手印）：
担保人（签字、按手印）：
年 月 日
借用资质协议书2
甲方： 乙方： 身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方同意将公司相关资质、证件提供给乙方使用，相关条款如下：
1、甲方将本公司资质（包含企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、iso9001质量管理体系认证证书等）允许乙方使用，乙方使用甲方资质所签工程合同全称为 ；工程金额为 元；工程地点。乙方不得在具体施工中转包该项目；
如出现转包情况，甲方立即停止给予乙方工作中所需相关资料，并支付 元违约金给甲方，并承担由此带来的经济损失和法律责任。
2、乙方在工程施工中出现人员伤亡事故、安全事故由乙方全责负担，与甲方无任何责任。
3、乙方在施工过程中出现质量问题，造成工程建设方罚款或工期延误等问题，由乙方全责负担。
4、乙方不得将甲方资质转让或转借第三方使用，如经发现，甲方将终止乙方资质使用权；并追究由此给甲方造成的经济损失和法律责任。
5、甲方按乙方所签订工程施工合同总额的收取管理费 。本合同签订后，乙方向甲方支付 元作为预付款，待建设方第一次划款时，一次性支付余款部分。
6、乙方负责本工程施工中所有税金（包括国税、地税）及相关施工费用。
7、乙方与施工人员所签施工合同、与各供货商所签供货合同均由乙方公司签订，由此所产生的.债务事项，甲方不负任何责任。
8、如因乙方原因造成甲方资质在年检使用当中出现问题，由此造成的的损失由乙方负责，最低赔付 万。
9、甲方负责乙方在本工程竣工验收资料报验中提供一切便利条件。
不出借资质承诺书
原阳县扶贫开发办公室 ：
我单位在此郑重承诺：不出借公司资质，若我方有违反此承诺，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。
特此承诺
承诺人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（盖章）：
2015年4月25日
不更换项目经理承诺书
致：随县农业局：
工程公司借用资质协议书2
甲方： 日照欧瑞保温工程有限公司
乙方： （以下简称乙方）
甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 项目共同合作一事达成如下协议：
1. 乙方以甲方的名义负责实施 项目，项目由乙方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。
2. 在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由乙方自行负责，甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3. 本项目中标，乙方向甲方提供合同金额的3%作为服务管理费。本项目合同签订当日，乙方向甲方一次性支付管理服务费人民币 ￥ .00 。若延期付款，每延付一天，乙方向甲方支付管理服务费的0.1%/天的滞纳金。
4. 甲方提供合同金额发票，乙方向甲方支付由此引起的全部费用，此费用在实际开具发票时一次性付清（税款合计为￥ .00，发票金额的5.4%）；若延期付款，付延付一天，乙方向甲方支付此费用的0.1%/天的滞纳金。
5. 在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6. 未经甲方许可的情况下，乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用；乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
7. 乙方必须遵守国家制定的各项劳动保护、安全生产方面的政策、方针、严格执行有关劳动保护-法规、条例。因违章操作造成的人身及财产损失由乙方承担全部责任。
8. 乙方因此项目需要使用甲方帐户转帐，甲方指定帐户给乙方，项目款到指定帐户五个工作日内支付给乙方。
9. 未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。
10. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
日期：
资质借用承诺书
xx-xx公司：
鉴于：我 自行与（发包单位）联系了承包施工（工程项目名称），但由于我个人不能与（发包单位）订立施工合同，你公司同意我以你公司名义与（发包单位）订立施工合同，即我借用你公司执照和资质施工，你公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
特承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务，由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票，开票时，我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票，你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章，相关文件必须给你公司保留正文原件一份，否则你公司有权拒绝用章。
承诺人： （签字、按手印）
年 月 日 承诺人身份证复印件：
借用资质协议书
（借用资质协议书）
协议书
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经充分协商就****工程项目达成如下协议：
1、乙方负责工程的联系工作，甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜，由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工，直至工程竣工。甲方按招标文件规定的技术要求的——————价格收取费用（以上报价为含税完工价及其它一切施工费用）。超出的部分属乙方的收益归乙方所有，但乙方必须缴纳超出部分
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责，必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购，工程中标合同签订后5天内，乙方向甲方支付总货款的30%为预付款，乙方在甲方把该工程所需物品（物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求）全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款，余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。（甲方在该项目中应得的费用为： ）。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工（因乙方材料款不能及时到位造成除外）、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内，甲方负责免费保修。
7、违约责任，任何一方违约，违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决，协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份，甲方执一份，乙方执两份，均具同等效力；本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： 年 月日 年 月 日
【不借用资质承诺书】相关文章：
资质借用承诺书02-18
借用资质承诺书01-20
借用公司资质承诺书01-20
不转借资质承诺书02-21
借用工程资质承诺书怎么写01-20
借用资质合作协议05-19
借用资质的合作协议05-19
借用资质投标合作协议05-19
借用资质贷款合作协议05-19