工程担保合同书

时间:2025-01-17 17:54:52 夏仙 担保书 我要投稿
  • 相关推荐

工程担保合同书范本(精选17篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的工程担保合同书范本,欢迎大家分享。

工程担保合同书范本(精选17篇)

  工程担保合同书 1

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  甲方承揽的_______,工程造价为_______万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。

  一、丙方于 年 月 日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。

  二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。

  三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。

  四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。

  五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。

  六、甲方按照乙方分包工程投资额的`_______%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。

  七、工程自竣工验收合格后,保修期 两 年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。

  八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。

  九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。

  十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  身份证号码:

  代表人:(签字)

  代表人:(签字)

  年 月 日

  丙方:(盖章)

  代表人:(签字)

  身份证号码:

  年 月 日

  年 月 日

  工程担保合同书 2

  甲方(总承包方):

  乙方(担保单位):

  鉴于 (以下简称甲方)在 项目中标,为规范项目工程管理甲方将本工程内部承包给 (以下简称承包人),承包的范围为《建设工程施工合同》全部内容,依照中华人民共和国《担保法》、《物权法》为确保合同的履行,乙方愿为承包人就履行《建设工程施工合同》义务和责任提供担保

  一、保证的范围及保证金额

  承包人发生以下情形时乙方承担保证责任:

  1、在招标文件规定的投标有效期内即 年 月 日后至 年 月 日内未经甲方许可撤回投标文件;

  2、中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内签订《建设工程施工合同》;

  3、中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;

  4、招标文件规定的'投标人应支付投标保证金的其他情形。

  5、未按建设主管部门要求交纳各项费用的。

  6、未按签定的《建设工程施工合同》履行责任和义务。

  7、未履行保修责任的。

  二、保证的方式及保证期间

  乙方保证的方式为:连带责任保证。

  乙方的保证期间为:自本保函生效之日起至本工程合同终止。

  三、承担保证责任的形式

  当承包人不履行合同责任义务,乙方承但全部经济责任.

  四、本合同发生争议或纠纷时,当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:

  向 法院起诉;

  向 提起仲裁(写明仲裁机构名称)

  五、本合同由甲、乙、双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

  本担保协议自签订日生效,生效后任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

  本合同一式四份,甲、乙、丙双方各执二份。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  年 月 日

  年 月 日

  工程担保合同书 3

  供方:

  需方:

  担保方:

  依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定,经供方、需方和担保方协商一致,特订立本合同。

  第一条、供货工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、供货地点:

  4、供货量: 钢材总量大约_____吨

  第二条 产品名称、数量、单价:

  需方根据工程进度需要(钢材总量大约____吨),分期分批从供方购进所需钢材,价格随行情协商确定。 钢筋单价为:根据钢筋进场当日我的钢铁网河南省郑州市建筑钢材相应品牌及规格的价格为基准价下浮100元,含每吨50元运费(若运费根据市场行情变动,双方另行协商),不含税,货到场地由需方安排工地负责人吊卸,吊卸费用由需方承担,供方不提供任何发票。若供货当日我的钢铁网无价格的,参照前一日价格执行。

  第三条 质量要求及技术标准:

  1、供方必须按照需方的要求供应各种型号的钢材,钢材的质量必须符合国家规定的标准,若供方所供应的钢材不符合国家规定的标准,则供方必须承担责任。

  2、需方委派______(电话: )为需方收料签收人,供方凭该签收人或需方签字的凭据与需方结算、并向收料签收人提供钢材厂家合格证和材料证明书等有关证明。

  3、钢材运达现场后,需方派人对钢材的数量、型号进行验收,到场后五个工作日内进行复验,若超过需方未进行复验,供方不再承担钢材质量等相关责任。

  第四条

  需方应提前5天,以书面或传真的形式提交订货单或以其他有效方式将所需钢材型号、用量及发货时间等其他有关要求通知供方,若供方提供的钢材质量性能指标不符合国家标准或甲方要求,需方有权拒收,并要求供方更换产品,因此造成的损失由供方承担,且供货期限不予顺延。

  第五条 货款支付方式

  每批次钢材款应在运到指定地点且需方签收后当天付款,钢材到货日期以需方向供方出具的`收到条日期为准,需方每延迟一日付款,钢材价格每吨加4至5元(钢材价格在每吨4000元以下每吨加4元,价格在每吨4000元以上每吨加5元)。如需方逾期付款超过90日的,应再支付供方违约金,违约金计算方式为每批次钢材款加延期费用的和为基数乘中国人民银行一年期同期贷款基准利率的4倍。并且每批次钢材款、延期款和违约金一并结算。如果需方收到每批次钢材180日内不付清钢材欠款及违约金或者需方所欠供方钢材款累计达到200万元,经供需双方协商达不成一致意见时,供方有权停止供货。

  第六条 供货方式

  货物由供方负责运输,供方在接到需方发货通知后 5 日内将货物运送到需方指定地点。运输过程中的毁损、灭失的风险及费用由供方自行承担。货物风险自货物实际交付需方时转移,且货物移交需方之前由供方负责保管,需方负责卸货,并承担相应费用。

  第七条 违约责任:

  1、供方未按照合同约定按时提供货物的,每延期一日,延期时间在10天内的,按照当批钢材价款的1%/天的标准向需方支付违约金;延期时间超过10天的,需方有权单方解除合同,且有权要求供方赔偿需方的所有损失。

  2、若供方提供的货物质量不符合国家标准或需方要求,需方有权拒收,要求供方更换。若因此出现供货延期情形,按照上述违约条款处理;若更换超过3次(包括3次),需方有权单方解除合同,供方应赔偿因此给需方造成的所有损失,需方可在未付的钢材款中直接扣除。

  第八条 担保条款

  担保方对需方履行本合同约定的义务提供一般保证责任,担保范围为本合同内需方应支付给供方的钢材款(担保的最高限额为_____万元,超过____ 万元的部分不承担担保责任)(担保方应依据需方给供方开具的收到条或欠条为准),担保期限自本合同生效之日起至付款期满后半年。若需方未按时付款致使担保方

  承担了担保责任,担保方有权向需方追偿,并有权要求需方支付相当于担保方承担担保责任金额30%的违约金。

  第九条 争议解决方式:

  在合同履行过程中若出现争议,三方应协商解决,协商不成时,任何一方均有权提交担保方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  第十条 其他

  本合同一式三份,供方、需方、担保方各执一份。经签字盖章后生效,未尽事宜,供、需、担保方三方协商解决。

  供方:

  身份证号码:

  需方:

  身份证号码:

  担保方:

  法定代表人:

  或委托代理人:

  签订日期: 年 月 日

  签订地点:

  工程担保合同书 4

  抵押人:(以下简称“甲方”)

  地址:

  邮编:

  电话:

  法定代表人:

  抵押权人:(以下简称“乙方”)

  地址:

  邮编:

  法定代表人:

  电话:

  债务人:(以下简称“丙方”)

  地址:

  邮编:

  法定代表人:

  电话:

  鉴于:

  1.年 月 日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》,约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为______元,付款期限为____年。

  2.甲方自愿将其在建工程作为抵押物,用于担保丙方按期履行付款义务。经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。

  一、抵押物状况

  1.坐落位置:_________区_________街路_________号。

  2.建筑结构:_________,用途:_________。

  3.建筑面积:,占地面积:

  4.已完成部分:层数_________。建筑面积_________平方米。

  5.竣工时间:

  6.土地使用性质:_________使用年限:_________

  7.证件:

  国有土地使用证号:_________

  建设用地规划许可证号:

  建设工程规划许可证号:

  建设工程开工许可证号:

  开工许可证_________号:

  预售/销售许可证号:

  8.其他:

  二、抵押物价值及抵押率

  1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)_______元整,抵押率为百分之,实际抵押额为_____元整。

  三、担保范围

  抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。

  四、抵押登记

  1.各方应于本合同签订后5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。

  2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续。

  3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

  4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的,由各方承担各自的费用。

  五、抵押物的占有、使用与处分

  1.抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有。

  2.未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

  3.抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

  六、行使抵押权的`条件

  1.出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:

  (1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;

  (2)丙方被宣告解散、破产的。

  2.处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的,应退还甲方。

  3.乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿。

  七、抵押权的消灭

  出现下列情形之一时,抵押权消灭:

  (1)主债权消灭;

  (2)抵押权实现;

  (3)法律规定的其他情形。

  八、违约责任

  1.由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

  2.未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同。

  九、争议解决方式

  因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  工程担保合同书 5

  公司名称:(以下简称甲方)

  住所:

  法定代表人:

  公司名称:(以下简称乙方)

  住所:

  法定代表人:

  保证人名称:(以下简称丙方)

  住所:

  法定代表人:

  因甲方的请求,丙方愿意为甲方、乙方于 年 月 日签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致,订立本合同如下:

  一、丙方为甲方履行主合同的义务,即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

  二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

  三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时,以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后,将该债权转移给丙方。

  四、乙方在此同意,在甲方暂时没有能力及时还款时,若甲方能根据乙方的.要求提出合理有效的还款计划,则乙方将暂不向丙方提出代偿要求,乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款,则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

  五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。

  六、丙方机构若发生变更、撤销,丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并,由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人,如丙方破产,甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

  七、在本合同有效期内,甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时,应经三方协商同意,达成书面协议。

  八、违约责任

  丙方违反本合同第二条约定,末按期代为清偿到期债务,乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

  九、争议的解决方式:

  甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。

  十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章,并自主合同生效之日起生效。

  十一、本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

  甲方(盖章):_______________

  乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________

  乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________

  地址:___________________________

  电话:_______________________

  电话:___________________________

  传真:_______________________

  传真:___________________________

  日期:______年______月_____日

  日期:_______年_______月_______日

  丙方(盖章):_______________

  丙方代表签名:_______________

  地址:_______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  日期:______年______月_____日

  工程担保合同书 6

  甲方:_____

  法定代表人:_____________

  住址:___________________

  邮编:___________________

  联系电话:_______________

  乙方:_______

  法定代表人:_____________

  住址:___________________

  邮编:___________________

  联系电话:_______________

  本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

  鉴于甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:

  第一条为了确保乙方与_________签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第二条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

  第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:

  1.向甲方提供下列一项或数项反担保:

  经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

  以财产抵押押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订《抵押合同》。其中抵押物的有关内容见合同附件。

  经甲方认可的其他方式反担保措施。

  2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵押物。

  第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。

  第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的._________‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

  第六条担保条款的修改

  乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。

  第七条担保费用

  甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用:

  1.担保费:

  担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。

  担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。

  2.其它费用:

  甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用,由乙方支付。

  3.履约保证金:

  部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

  第八条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

  第九条违约责任

  1.甲方的责任

  如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。

  如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

  2.乙方的责任

  如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。

  如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

  第十条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方:________________

  乙方:________________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  ______年______月_____日

  ______年______月_____日

  工程担保合同书 7

  甲方(业主):__________

  乙方(担保机构):__________

  丙方(承包商):__________

  鉴于:甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》,乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构,双方各自在其能力和职责范围内,为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。

  第一条 担保额度

  乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元,本次担保合同期限为________________年。

  第二条 担保范围

  1、 甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。

  2、 若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿,则乙方承担甲方承诺支付的担保金。

  第三条 担保期限

  本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效,至承包商完成工程总价款的支付日期止。

  第四条 甲方权利和义务

  1、 甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。

  2、 甲方支付全部工程款项及材料款项,或丙方完成工程总价款的支付后,乙方即解除本合同项下承保责任。

  第五条 乙方责任和义务

  1、 乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的.履行,提高信誉度,维护甲方正当权益。

  2、 在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时,乙方应及时履行担保职责。

  3、 乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。

  第六条 丙方权利和义务

  1、 丙方应按照合同规定履行工程建设义务,并保证工程建设质量符合安全要求,并借助第三方进行侵权风险评估。

  2、 丙方应按照合同规定按时支付工程总价款,并应承担选择相应展期的风险。

  3、 丙方支付全部工程总价款后,即可视为完成工程建设项目,乙方即解除本合同项下承保责任。

  第七条 违约与约定

  1、 甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。

  2、 本合同内容如有争议,按照协商解决。

  3、 本合同附件按整体构成本合同的完整部分,与本合同具有同等法律效力。

  4、 在本合同生效期内,任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。

  第八条 其他

  1、 本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效,并附有三份具有同等法律效力的原件。

  2、 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。

  3、 本合同未尽事宜由协商解决,未协商一致的,以法律法规为准则。

  甲方签章:__________

  乙方签章:__________

  丙方签章:__________

  工程担保合同书 8

  甲方:_____________(以下简称“业主”)

  乙方:_____________(以下简称“担保人”)

  根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益,甲、乙双方经协商一致,特签订本支付担保合同,共同遵守本合同条款。

  一、担保范围

  1、 担保总额:人民币_________元整(大写:_____________元)。

  2、 担保时间:自本合同签订之日起,至______________年____月____日止。

  3、 担保对象:业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的.纠纷或违约行为。

  二、担保期限

  1、 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。

  2、 担保期限内,乙方应当确保资金安全,并严格按照本合同约定承担担保责任,直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。

  三、担保条件

  1、 业主向乙方提供一份支付计划表,结合工程进度和财务状况,乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。

  2、 担保期间,乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况,并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为,应当提示业主及时采取措施。

  3、 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为,乙方应当在第一时间接收业主的求助,并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。

  四、担保责任

  1、 在担保期内,如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况,业主应当及时通知乙方,并向乙方提供相关证明材料,以便乙方及时提供担保支付服务。

  2、 担保期间,若未发生纠纷或违约行为,乙方须在担保期届满前提前退还所有押金,亦无需向甲方支付任何利息。

  3、 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为,或在申请担保服务时提供虚假材料,乙方有权解除合同,同时保留对该业主追究法律责任的权利。

  五、法律适用和争议解决

  1、 本合同适用中华人民共和国法律法规,双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成,任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

  2、 本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件,任何一方不得单方面解除合同。

  六、其他事项

  1、 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订,具有法律效力。

  2、 本合同未涉及的事项双方可另行协商,形成补充协议或其他书面文件。

  3、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方共同商定。

  甲方(业主): __________

  乙方(担保人):__________

  签字:__________________

  签字:__________________

  日期:___________________

  日期:__________________

  工程担保合同书 9

  编号:_________________

  致受益人:_________________

  鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________

  一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

  二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

  三、本保函的`有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:

  1.本保函有效期至________年________月________日止。

  四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________

  (一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

  (二)索赔通知必须同时附有:

  1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

  2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

  (三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________

  五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

  六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。

  七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

  八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:

  (一)向本行所在地的人民法院起诉。

  (二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

  十、本保函适用中华人民共和国法律。

  十一、其他条款:_________________。

  十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

  保证人(公章):_________________

  负责人或授权代理人(签字):_________________

  签发日期:_________________

  工程担保合同书 10

  保函编号:__________(工投字)第__________号

  招标人:__________

  鉴于(以下简称投标人)参加项目投标,应投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证:

  一、保证范围及方式:

  保证金额为人民币(大写)____________元。

  本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任:

  1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即__________年__________月__________日后至__________年__________月__________日前未经贵方许可撤回投标文件;

  2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。

  3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

  如果投标人未中标,本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

  二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准,在选项前的括号内填写“Y”表示选择项,填写“N”表示非选择项):

  ()1、代投标人向贵方支付投标保证金__________元;

  ()2、如果招标人选择次低标中标,本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元;

  ()3、如果贵方选择重新招标,保证人向贵方支付重新招标的`费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元。

  三、保证期间:

  保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后__________日,即至__________年__________月__________日止。

  四、代偿时间:

  本保证人在收到贵方书面索赔通知后__________日内,按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

  五、保函生效:

  自本保证人签字或盖章之日起生效。

  六、免责条款

  1、如贵方未经保证人同意修改招标文件,致使投标人不能履行义务,本保证人不承担保证责任。

  2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3、因政府的政策或命令,导致投标人不能履行义务的。

  七、争议的解决

  如因上述担保发生纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,可通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

  八、附则:

  本保函一式__________份,招标人和保证人各执__________份。

  保证人:__________

  法定代表人(或授权代理人):__________

  __________年__________月__________日

  工程担保合同书 11

  甲方:_________

  乙方:_________

  应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:

  一、保证的范围及保证金额

  我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的_______%,数额最高不超过人民币_______元(大写:_______)。

  二、保证的方式及保证期间

  我方保证的'方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:_______自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_______日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

  三、承担保证责任的形式

  我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

  四、代偿的安排

  贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

  五、保证责任的解除

  1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。

  4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起_______个工作日内,将本保函原件返还我方。

  六、免责条款

  1、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

  4、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  七、争议的解决

  因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______法院。

  八、保函的生效

  本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  工程担保合同书 12

  甲方(业主):__________

  乙方(项目公司/承包商):__________

  丙方(担保机构):__________

  根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识,为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益,保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用,丙方接受了甲方委托,同意对建筑工程进行支付担保,签订本《建筑工程业主支付担保合同》。

  一、合同的定义和范围

  本合同是甲、乙、丙三方之间的约定,主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。

  二、担保的方式和形式

  1、 担保方式:丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。

  2、 担保形式:甲、乙、丙三方所协商确定的保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的.数额为准,不得低于合同价款 10% 的金额;保函的金额以约定的数额为准。

  三、担保的期限和解除

  1、 担保期限:本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始,并持续至乙方实际完成工程交付使用,且甲方确认验收合格的日期终止。

  2、 解除的条件:当甲方验收建筑工程并确认合格时,丙方无条件解除本合同的支付担保。

  3、 违约责任:若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用;或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的,丙方将承担责任,扣除欠款后返还甲方的保证金。

  四、担保费用

  丙方对本合同所提供的支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时,丙方将不再收取任何担保费用。

  五、违约责任

  1、 若乙方没有按照约定时间内完成工程,且该行为严重影响工程进度的,甲方有权要求保险人支付保证金。同时,如果乙方的行为导致工程质量问题,甲方有权向丙方提出赔偿要求。

  2、 若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保,或未能及时响应甲方的请求或要求,则应当承担相应违约责任。

  六、解决争议

  1、 本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。

  2、 因本合同发生的争议,甲、乙、丙三方应通过协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构或者人民法院处理。

  七、其他事项

  1、 本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致,并办理相关手续后方能生效。

  2、 本合同一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方(业主):__________

  乙方(项目公司/承包商):__________

  丙方(担保机构):__________

  工程担保合同书 13

  订立合同单位:

  ________________________,以下简称借款方

  中国人民建设银行______行,以下简称贷款方

  根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)________________元,用于______________。预计用款为______年______元;______年______元;________年______元;________年_______元;_________年______元;_________年______元;

  第二条 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_________%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利息20%。

  第三条 借款方保证从_________年_________月起至________年_____________月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年______元;________年___________元;________年______元;_________年______元;_________年_______元;_________年______元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

  第四条 因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因,需要变更合同条款,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

  第五条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

  第六条 贷款方有权检查、监督贷款的`使用情况,了解借款方的经营管理,计划执行,财务活动,物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率罚息50%。

  第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  第八条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门,总行,分行各一份。

  借款方________________(盖章)

  负责人:______________________

  地址:________________________

  贷款方________________(盖章)

  负责人:______________________

  地址:________________________

  _________年_______月_______日订

  工程担保合同书 14

  承 包 人(甲方) :__________

  劳务分包人(乙方):__________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方就工程的劳务分包施工事项经协商一致,订立本分包合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________

  2.工程地点:__________

  3.工程类型及规模:__________

  二、劳务分包人资质情况

  建筑劳务有限公司

  资质证书号码

  发证机关:

  资质专业及等级:

  有效期至: 年 月 日

  三、劳务分包工程施工范围和工作内容

  1. 劳务分包工程施工范围:完成承包人提供的工程施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

  因劳务分包人自身原因无法满足承包人要求,承包人保留调整劳务分包作业范围的权利,劳务分包人不得由此向承包人提出任何索赔(成本、费用、利润或竣工时间延长)或其他权利主张。

  劳务分包人施工范围包括(但不限于)以下工作内容:完成承包人提供的工施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

  四、劳务分包合同价格与合同价格形式

  1.签约合同价(含增值税)人民币(大写): 元¥: 元。

  2.合同价格形式:固定总价合同清包工

  五、工期、质量、安全要求

  1.工期

  计划开工日期:20__年 月 日﹙最终以承包人发出的开工通知为准﹚。

  计划完(竣)工日期:20__ 年 月 日

  合同工期总日历天数为: 天。合同总日历天数与根据前述计划开始、完(竣)工日期计算的天数不一致的,以合同总日历天数为准。

  节点工期在专用合同条款中约定。

  2.质量标准

  质量标准:按照国家施工质量验收标准一次验收合格。

  质量创优:确保,争创。

  3.安全文明施工管理目标

  达到□省级安全文明工地 □AAA级安全文明标准化工地 要求。

  六、组成本合同的文件

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  1.中标通知书(如果有);

  2.专用合同条款及其附件;

  3.通用合同条款;

  4.投标函及其附录;

  5.劳务分包人向承包人作出的各项承诺;

  6.技术标准和要求;

  7.图纸;

  8.已标价工程量清单或预算书;

  9.其他合同文件。

  合同履行过程中,合同当事人法定代表人或授权代理人签署的有关工程的`洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分(以倒顺序时间解释)。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

  上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

  七、承诺

  1.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

  3.劳务分包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第三条约定的劳务分包工程施工内容,并在质量保修期内承担保修责任。

  4.劳务分包人承诺,合同及合同附件中的各项管理规定及制度均已完全理解并承诺严格执行。如有违反,愿按合同条款及管理规定和制度的约定接受处罚。

  5.劳务分包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,承担工程质量缺陷的连带责任。

  八、合同的生效

  1.合同订立时间: 年 月 日

  2.合同订立地点:

  3.本合同一式四份,具有同等法律效力,承包人二份,劳务分包人执 二 份,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。

  特别声明:本合同为劳务分包合同,必须加盖承包人印章方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件(涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面)必须加盖承包人印章,项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

  甲方(公章):__________乙方(公章):__________

  法定代表人或委托代理人(签字):__________ 法定代表人或委托代理人(签字):__________

  纳税人识别号:__________ 纳税人识别号:__________

  邮政编码:__________ 邮政编码:__________

  联系电话:__________ 联系电话:__________

  银行账号:__________ 银行账号:__________

  开户行名称:__________ 开户银行:__________

  单位地址:__________ 单位地址:__________

  __________年__________月__________日 __________年__________月__________日

  工程担保合同书 15

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商相互同意,甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。

  一、工程名称:500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程

  二、甲方承诺:

  1、基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金(此款将来由佟付清)外其它账务已经全部结清。

  2、基础施工中的.所有工人工资款已经全部结清。

  3、甲方和佟之间的利润分配已经结清,合作关系已经解除。

  三、乙方承诺:甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方,今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。

  四、铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐,从双方签定本协议起,既生成法律效应。

  五、此协议共一页一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字画押后立刻生效,立即具备法律效应。未尽事宜,经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。

  甲方签字:

  乙方签字:

  日期:

  工程担保合同书 16

  甲方:______

  乙方:______

  甲、乙双方经协商,就甲方______施工事宜,达成如下一致:

  一、乙方为甲方的'建筑工程进行施工

  二、工程概况:

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、工程施工范围:

  三、工程价格:

  自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。

  四、工程款的支付时间、方式:工程完成前付清工程款的-----%,尾款------年---月----日内结清。

  五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。

  六、甲方负责办理。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。

  七、工程施工期间,甲方所有提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-------。

  八、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。

  九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  十、本合同一式两份,双方各执一份。

  发包方,甲方:______

  承包方,乙方:______

  日期:__________

  日期:__________

  工程担保合同书 17

  发包人(全称):___________________

  承包人(全称):___________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和资料

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修职责。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的资料,双方约定如下:__________________。

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

  3、装修工程为________年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

  5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

  6、住宅小区内的.给排水设施、道路等配套工程为________年;

  7、其他项目保修期限约定如下:______________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修职责

  1、属于保修范围、资料的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人能够委托他人修理。

  2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4、量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  ________年____月____日

  承包人(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  ________年____月____日

《工程担保合同书范本(精选17篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【工程担保合同书】相关文章:

担保合同书11-06

【热】担保合同书06-16

担保合同书【热门】05-28

【热门】担保合同书08-11

担保合同书【热】07-17

【荐】担保合同书08-04

担保合同书【推荐】06-13

担保借款合同书09-27

担保合同书精选15篇07-01

工程担保合同书范本(精选17篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的类型越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的工程担保合同书范本,欢迎大家分享。

工程担保合同书范本(精选17篇)

  工程担保合同书 1

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  甲方承揽的_______,工程造价为_______万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。

  一、丙方于 年 月 日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。

  二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。

  三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。

  四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。

  五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。

  六、甲方按照乙方分包工程投资额的`_______%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。

  七、工程自竣工验收合格后,保修期 两 年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。

  八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。

  九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。

  十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  身份证号码:

  代表人:(签字)

  代表人:(签字)

  年 月 日

  丙方:(盖章)

  代表人:(签字)

  身份证号码:

  年 月 日

  年 月 日

  工程担保合同书 2

  甲方(总承包方):

  乙方(担保单位):

  鉴于 (以下简称甲方)在 项目中标,为规范项目工程管理甲方将本工程内部承包给 (以下简称承包人),承包的范围为《建设工程施工合同》全部内容,依照中华人民共和国《担保法》、《物权法》为确保合同的履行,乙方愿为承包人就履行《建设工程施工合同》义务和责任提供担保

  一、保证的范围及保证金额

  承包人发生以下情形时乙方承担保证责任:

  1、在招标文件规定的投标有效期内即 年 月 日后至 年 月 日内未经甲方许可撤回投标文件;

  2、中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内签订《建设工程施工合同》;

  3、中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;

  4、招标文件规定的'投标人应支付投标保证金的其他情形。

  5、未按建设主管部门要求交纳各项费用的。

  6、未按签定的《建设工程施工合同》履行责任和义务。

  7、未履行保修责任的。

  二、保证的方式及保证期间

  乙方保证的方式为:连带责任保证。

  乙方的保证期间为:自本保函生效之日起至本工程合同终止。

  三、承担保证责任的形式

  当承包人不履行合同责任义务,乙方承但全部经济责任.

  四、本合同发生争议或纠纷时,当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:

  向 法院起诉;

  向 提起仲裁(写明仲裁机构名称)

  五、本合同由甲、乙、双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

  本担保协议自签订日生效,生效后任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

  本合同一式四份,甲、乙、丙双方各执二份。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  年 月 日

  年 月 日

  工程担保合同书 3

  供方:

  需方:

  担保方:

  依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定,经供方、需方和担保方协商一致,特订立本合同。

  第一条、供货工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、供货地点:

  4、供货量: 钢材总量大约_____吨

  第二条 产品名称、数量、单价:

  需方根据工程进度需要(钢材总量大约____吨),分期分批从供方购进所需钢材,价格随行情协商确定。 钢筋单价为:根据钢筋进场当日我的钢铁网河南省郑州市建筑钢材相应品牌及规格的价格为基准价下浮100元,含每吨50元运费(若运费根据市场行情变动,双方另行协商),不含税,货到场地由需方安排工地负责人吊卸,吊卸费用由需方承担,供方不提供任何发票。若供货当日我的钢铁网无价格的,参照前一日价格执行。

  第三条 质量要求及技术标准:

  1、供方必须按照需方的要求供应各种型号的钢材,钢材的质量必须符合国家规定的标准,若供方所供应的钢材不符合国家规定的标准,则供方必须承担责任。

  2、需方委派______(电话: )为需方收料签收人,供方凭该签收人或需方签字的凭据与需方结算、并向收料签收人提供钢材厂家合格证和材料证明书等有关证明。

  3、钢材运达现场后,需方派人对钢材的数量、型号进行验收,到场后五个工作日内进行复验,若超过需方未进行复验,供方不再承担钢材质量等相关责任。

  第四条

  需方应提前5天,以书面或传真的形式提交订货单或以其他有效方式将所需钢材型号、用量及发货时间等其他有关要求通知供方,若供方提供的钢材质量性能指标不符合国家标准或甲方要求,需方有权拒收,并要求供方更换产品,因此造成的损失由供方承担,且供货期限不予顺延。

  第五条 货款支付方式

  每批次钢材款应在运到指定地点且需方签收后当天付款,钢材到货日期以需方向供方出具的`收到条日期为准,需方每延迟一日付款,钢材价格每吨加4至5元(钢材价格在每吨4000元以下每吨加4元,价格在每吨4000元以上每吨加5元)。如需方逾期付款超过90日的,应再支付供方违约金,违约金计算方式为每批次钢材款加延期费用的和为基数乘中国人民银行一年期同期贷款基准利率的4倍。并且每批次钢材款、延期款和违约金一并结算。如果需方收到每批次钢材180日内不付清钢材欠款及违约金或者需方所欠供方钢材款累计达到200万元,经供需双方协商达不成一致意见时,供方有权停止供货。

  第六条 供货方式

  货物由供方负责运输,供方在接到需方发货通知后 5 日内将货物运送到需方指定地点。运输过程中的毁损、灭失的风险及费用由供方自行承担。货物风险自货物实际交付需方时转移,且货物移交需方之前由供方负责保管,需方负责卸货,并承担相应费用。

  第七条 违约责任:

  1、供方未按照合同约定按时提供货物的,每延期一日,延期时间在10天内的,按照当批钢材价款的1%/天的标准向需方支付违约金;延期时间超过10天的,需方有权单方解除合同,且有权要求供方赔偿需方的所有损失。

  2、若供方提供的货物质量不符合国家标准或需方要求,需方有权拒收,要求供方更换。若因此出现供货延期情形,按照上述违约条款处理;若更换超过3次(包括3次),需方有权单方解除合同,供方应赔偿因此给需方造成的所有损失,需方可在未付的钢材款中直接扣除。

  第八条 担保条款

  担保方对需方履行本合同约定的义务提供一般保证责任,担保范围为本合同内需方应支付给供方的钢材款(担保的最高限额为_____万元,超过____ 万元的部分不承担担保责任)(担保方应依据需方给供方开具的收到条或欠条为准),担保期限自本合同生效之日起至付款期满后半年。若需方未按时付款致使担保方

  承担了担保责任,担保方有权向需方追偿,并有权要求需方支付相当于担保方承担担保责任金额30%的违约金。

  第九条 争议解决方式:

  在合同履行过程中若出现争议,三方应协商解决,协商不成时,任何一方均有权提交担保方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  第十条 其他

  本合同一式三份,供方、需方、担保方各执一份。经签字盖章后生效,未尽事宜,供、需、担保方三方协商解决。

  供方:

  身份证号码:

  需方:

  身份证号码:

  担保方:

  法定代表人:

  或委托代理人:

  签订日期: 年 月 日

  签订地点:

  工程担保合同书 4

  抵押人:(以下简称“甲方”)

  地址:

  邮编:

  电话:

  法定代表人:

  抵押权人:(以下简称“乙方”)

  地址:

  邮编:

  法定代表人:

  电话:

  债务人:(以下简称“丙方”)

  地址:

  邮编:

  法定代表人:

  电话:

  鉴于:

  1.年 月 日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》,约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为______元,付款期限为____年。

  2.甲方自愿将其在建工程作为抵押物,用于担保丙方按期履行付款义务。经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。

  一、抵押物状况

  1.坐落位置:_________区_________街路_________号。

  2.建筑结构:_________,用途:_________。

  3.建筑面积:,占地面积:

  4.已完成部分:层数_________。建筑面积_________平方米。

  5.竣工时间:

  6.土地使用性质:_________使用年限:_________

  7.证件:

  国有土地使用证号:_________

  建设用地规划许可证号:

  建设工程规划许可证号:

  建设工程开工许可证号:

  开工许可证_________号:

  预售/销售许可证号:

  8.其他:

  二、抵押物价值及抵押率

  1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)_______元整,抵押率为百分之,实际抵押额为_____元整。

  三、担保范围

  抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。

  四、抵押登记

  1.各方应于本合同签订后5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。

  2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续。

  3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

  4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的,由各方承担各自的费用。

  五、抵押物的占有、使用与处分

  1.抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有。

  2.未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

  3.抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

  六、行使抵押权的`条件

  1.出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:

  (1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;

  (2)丙方被宣告解散、破产的。

  2.处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的,应退还甲方。

  3.乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿。

  七、抵押权的消灭

  出现下列情形之一时,抵押权消灭:

  (1)主债权消灭;

  (2)抵押权实现;

  (3)法律规定的其他情形。

  八、违约责任

  1.由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

  2.未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同。

  九、争议解决方式

  因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  工程担保合同书 5

  公司名称:(以下简称甲方)

  住所:

  法定代表人:

  公司名称:(以下简称乙方)

  住所:

  法定代表人:

  保证人名称:(以下简称丙方)

  住所:

  法定代表人:

  因甲方的请求,丙方愿意为甲方、乙方于 年 月 日签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致,订立本合同如下:

  一、丙方为甲方履行主合同的义务,即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

  二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

  三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时,以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后,将该债权转移给丙方。

  四、乙方在此同意,在甲方暂时没有能力及时还款时,若甲方能根据乙方的.要求提出合理有效的还款计划,则乙方将暂不向丙方提出代偿要求,乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款,则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

  五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。

  六、丙方机构若发生变更、撤销,丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并,由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人,如丙方破产,甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

  七、在本合同有效期内,甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时,应经三方协商同意,达成书面协议。

  八、违约责任

  丙方违反本合同第二条约定,末按期代为清偿到期债务,乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

  九、争议的解决方式:

  甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。

  十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章,并自主合同生效之日起生效。

  十一、本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

  甲方(盖章):_______________

  乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________

  乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________

  地址:___________________________

  电话:_______________________

  电话:___________________________

  传真:_______________________

  传真:___________________________

  日期:______年______月_____日

  日期:_______年_______月_______日

  丙方(盖章):_______________

  丙方代表签名:_______________

  地址:_______________________

  电话:_______________________

  传真:_______________________

  日期:______年______月_____日

  工程担保合同书 6

  甲方:_____

  法定代表人:_____________

  住址:___________________

  邮编:___________________

  联系电话:_______________

  乙方:_______

  法定代表人:_____________

  住址:___________________

  邮编:___________________

  联系电话:_______________

  本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

  鉴于甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:

  第一条为了确保乙方与_________签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第二条按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

  第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:

  1.向甲方提供下列一项或数项反担保:

  经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

  以财产抵押押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订《抵押合同》。其中抵押物的有关内容见合同附件。

  经甲方认可的其他方式反担保措施。

  2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵押物。

  第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。

  第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的._________‰/天乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

  第六条担保条款的修改

  乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。

  第七条担保费用

  甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用:

  1.担保费:

  担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。

  担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。

  2.其它费用:

  甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用,由乙方支付。

  3.履约保证金:

  部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

  第八条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

  第九条违约责任

  1.甲方的责任

  如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。

  如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

  2.乙方的责任

  如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。

  如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

  第十条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

  本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方:________________

  乙方:________________

  法定代表人:__________

  法定代表人:__________

  ______年______月_____日

  ______年______月_____日

  工程担保合同书 7

  甲方(业主):__________

  乙方(担保机构):__________

  丙方(承包商):__________

  鉴于:甲方拟与丙方签订《建筑工程承包合同》,乙方系经有关部门批准从事担保业务的担保机构,双方各自在其能力和职责范围内,为保障甲方在建筑工程建设过程中的合法权益而订立本合同。

  第一条 担保额度

  乙方承诺以现金对甲方支付担保金________________元,本次担保合同期限为________________年。

  第二条 担保范围

  1、 甲方按照《建筑工程承包合同》约定的时间、质量、技术标准、规格和安全要求支付工程款项及材料款项。

  2、 若丙方未能按照合同约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿,则乙方承担甲方承诺支付的担保金。

  第三条 担保期限

  本次担保合同从甲方款项支付完毕之日起生效,至承包商完成工程总价款的支付日期止。

  第四条 甲方权利和义务

  1、 甲方在支付全部工程款项及材料款项之前不得要求乙方承担本合同项下担保责任。

  2、 甲方支付全部工程款项及材料款项,或丙方完成工程总价款的支付后,乙方即解除本合同项下承保责任。

  第五条 乙方责任和义务

  1、 乙方应按照合同规定保证担保金项下义务的.履行,提高信誉度,维护甲方正当权益。

  2、 在丙方未能按照约定完成工程建设或工程建设质量不符合安全要求或未对第三方侵权进行赔偿时,乙方应及时履行担保职责。

  3、 乙方应于计划偿付日期前10个工作日向甲方提供偿还担保金的书面通知。

  第六条 丙方权利和义务

  1、 丙方应按照合同规定履行工程建设义务,并保证工程建设质量符合安全要求,并借助第三方进行侵权风险评估。

  2、 丙方应按照合同规定按时支付工程总价款,并应承担选择相应展期的风险。

  3、 丙方支付全部工程总价款后,即可视为完成工程建设项目,乙方即解除本合同项下承保责任。

  第七条 违约与约定

  1、 甲、乙、丙双方承诺一方违约将受到相应惩罚。

  2、 本合同内容如有争议,按照协商解决。

  3、 本合同附件按整体构成本合同的完整部分,与本合同具有同等法律效力。

  4、 在本合同生效期内,任何一方部分或全部提前终止本合同都需提前通知其他方书面通知。

  第八条 其他

  1、 本合同自甲方、乙方、丙方三方签字盖章之日起生效,并附有三份具有同等法律效力的原件。

  2、 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章之后生效。

  3、 本合同未尽事宜由协商解决,未协商一致的,以法律法规为准则。

  甲方签章:__________

  乙方签章:__________

  丙方签章:__________

  工程担保合同书 8

  甲方:_____________(以下简称“业主”)

  乙方:_____________(以下简称“担保人”)

  根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为保障业主在建筑工程建设过程中的支付权益,甲、乙双方经协商一致,特签订本支付担保合同,共同遵守本合同条款。

  一、担保范围

  1、 担保总额:人民币_________元整(大写:_____________元)。

  2、 担保时间:自本合同签订之日起,至______________年____月____日止。

  3、 担保对象:业主向分包商或承包商支付工程款项的过程中发生的.纠纷或违约行为。

  二、担保期限

  1、 乙方向甲方提供的担保期限不得超过施工工期的1.5倍。

  2、 担保期限内,乙方应当确保资金安全,并严格按照本合同约定承担担保责任,直至业主在担保期限内完成相关工程款项的支付。

  三、担保条件

  1、 业主向乙方提供一份支付计划表,结合工程进度和财务状况,乙方可以根据该计划表向业主提供担保服务。

  2、 担保期间,乙方应当及时了解业主向分包商或承包商发放工程款项的情况,并与业主保持联系。如发现欺诈、侵占、私分等不正当行为,应当提示业主及时采取措施。

  3、 如分包商或承包商过程中出现纠纷或违约行为,乙方应当在第一时间接收业主的求助,并向业主提供必要的担保支付服务。相关费用由乙方自行承担。

  四、担保责任

  1、 在担保期内,如业主向分包商或承包商支付的工程款项存在未支付、漏支付或拖欠等情况,业主应当及时通知乙方,并向乙方提供相关证明材料,以便乙方及时提供担保支付服务。

  2、 担保期间,若未发生纠纷或违约行为,乙方须在担保期届满前提前退还所有押金,亦无需向甲方支付任何利息。

  3、 如有业主存在不诚信或恶意谋取不当利益的行为,或在申请担保服务时提供虚假材料,乙方有权解除合同,同时保留对该业主追究法律责任的权利。

  五、法律适用和争议解决

  1、 本合同适用中华人民共和国法律法规,双方争议应合法、合理而及时地协商解决。如协商不成,任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼。

  2、 本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。本合同一旦签订即为双方共同遵守的法律文件,任何一方不得单方面解除合同。

  六、其他事项

  1、 本合同的修改、补充及附加协议应由甲、乙双方经相互协商后签订,具有法律效力。

  2、 本合同未涉及的事项双方可另行协商,形成补充协议或其他书面文件。

  3、 本合同未尽事宜,由甲、乙双方共同商定。

  甲方(业主): __________

  乙方(担保人):__________

  签字:__________________

  签字:__________________

  日期:___________________

  日期:__________________

  工程担保合同书 9

  编号:_________________

  致受益人:_________________

  鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________

  一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

  二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

  三、本保函的`有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:

  1.本保函有效期至________年________月________日止。

  四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________

  (一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

  (二)索赔通知必须同时附有:

  1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

  2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

  (三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________

  五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

  六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。

  七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

  八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:

  (一)向本行所在地的人民法院起诉。

  (二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

  十、本保函适用中华人民共和国法律。

  十一、其他条款:_________________。

  十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

  保证人(公章):_________________

  负责人或授权代理人(签字):_________________

  签发日期:_________________

  工程担保合同书 10

  保函编号:__________(工投字)第__________号

  招标人:__________

  鉴于(以下简称投标人)参加项目投标,应投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证:

  一、保证范围及方式:

  保证金额为人民币(大写)____________元。

  本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任:

  1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即__________年__________月__________日后至__________年__________月__________日前未经贵方许可撤回投标文件;

  2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。

  3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

  如果投标人未中标,本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

  二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准,在选项前的括号内填写“Y”表示选择项,填写“N”表示非选择项):

  ()1、代投标人向贵方支付投标保证金__________元;

  ()2、如果招标人选择次低标中标,本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元;

  ()3、如果贵方选择重新招标,保证人向贵方支付重新招标的`费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元。

  三、保证期间:

  保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后__________日,即至__________年__________月__________日止。

  四、代偿时间:

  本保证人在收到贵方书面索赔通知后__________日内,按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

  五、保函生效:

  自本保证人签字或盖章之日起生效。

  六、免责条款

  1、如贵方未经保证人同意修改招标文件,致使投标人不能履行义务,本保证人不承担保证责任。

  2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3、因政府的政策或命令,导致投标人不能履行义务的。

  七、争议的解决

  如因上述担保发生纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,可通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

  八、附则:

  本保函一式__________份,招标人和保证人各执__________份。

  保证人:__________

  法定代表人(或授权代理人):__________

  __________年__________月__________日

  工程担保合同书 11

  甲方:_________

  乙方:_________

  应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:

  一、保证的范围及保证金额

  我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的_______%,数额最高不超过人民币_______元(大写:_______)。

  二、保证的方式及保证期间

  我方保证的'方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:_______自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_______日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

  三、承担保证责任的形式

  我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

  四、代偿的安排

  贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

  五、保证责任的解除

  1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。

  4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起_______个工作日内,将本保函原件返还我方。

  六、免责条款

  1、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

  4、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  七、争议的解决

  因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______法院。

  八、保函的生效

  本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  工程担保合同书 12

  甲方(业主):__________

  乙方(项目公司/承包商):__________

  丙方(担保机构):__________

  根据中华人民共和国法律、法规的规定以及甲、乙、丙三方共识,为保护甲方在建筑工程建设过程中的权益,保证乙方能够按照约定按时完成工程质量并交付使用,丙方接受了甲方委托,同意对建筑工程进行支付担保,签订本《建筑工程业主支付担保合同》。

  一、合同的定义和范围

  本合同是甲、乙、丙三方之间的约定,主要规定了乙方在建筑工程期间所需的支付担保。本合同适用于由甲方委托乙方建设的所有建筑工程。

  二、担保的方式和形式

  1、 担保方式:丙方通过按约定的比例向甲方提供保证金或开立保函的方式进行担保。

  2、 担保形式:甲、乙、丙三方所协商确定的保证金和保函的形式均被认为是有效的支付担保手段。保证金的金额以明确的.数额为准,不得低于合同价款 10% 的金额;保函的金额以约定的数额为准。

  三、担保的期限和解除

  1、 担保期限:本合同的支付担保期限从甲方支付完合同价款的日起开始,并持续至乙方实际完成工程交付使用,且甲方确认验收合格的日期终止。

  2、 解除的条件:当甲方验收建筑工程并确认合格时,丙方无条件解除本合同的支付担保。

  3、 违约责任:若乙方未能在合同规定的期限内完成工程交付使用;或工程质量问题导致甲方提出索赔要求的,丙方将承担责任,扣除欠款后返还甲方的保证金。

  四、担保费用

  丙方对本合同所提供的支付担保服务按照甲、乙、丙三方协商的方式和标准收取担保费用。当甲方已向乙方付清工程价款且工程完工后证明工程质量合格时,丙方将不再收取任何担保费用。

  五、违约责任

  1、 若乙方没有按照约定时间内完成工程,且该行为严重影响工程进度的,甲方有权要求保险人支付保证金。同时,如果乙方的行为导致工程质量问题,甲方有权向丙方提出赔偿要求。

  2、 若丙方在提供支付担保服务的过程中不按约定提供担保,或未能及时响应甲方的请求或要求,则应当承担相应违约责任。

  六、解决争议

  1、 本合同受中华人民共和国法律、法规的约束和保护。

  2、 因本合同发生的争议,甲、乙、丙三方应通过协商解决;协商不成的,应提交仲裁机构或者人民法院处理。

  七、其他事项

  1、 本合同的任何修改和补充均须经三方协商一致,并办理相关手续后方能生效。

  2、 本合同一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方(业主):__________

  乙方(项目公司/承包商):__________

  丙方(担保机构):__________

  工程担保合同书 13

  订立合同单位:

  ________________________,以下简称借款方

  中国人民建设银行______行,以下简称贷款方

  根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  第一条 借款方向贷款方借款人民币(大写)________________元,用于______________。预计用款为______年______元;______年______元;________年______元;________年_______元;_________年______元;_________年______元;

  第二条 自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_________%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利息20%。

  第三条 借款方保证从_________年_________月起至________年_____________月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年______元;________年___________元;________年______元;_________年______元;_________年_______元;_________年______元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

  第四条 因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因,需要变更合同条款,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

  第五条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

  第六条 贷款方有权检查、监督贷款的`使用情况,了解借款方的经营管理,计划执行,财务活动,物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率罚息50%。

  第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  第八条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门,总行,分行各一份。

  借款方________________(盖章)

  负责人:______________________

  地址:________________________

  贷款方________________(盖章)

  负责人:______________________

  地址:________________________

  _________年_______月_______日订

  工程担保合同书 14

  承 包 人(甲方) :__________

  劳务分包人(乙方):__________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规和工程所在地有关政策文件规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方就工程的劳务分包施工事项经协商一致,订立本分包合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________

  2.工程地点:__________

  3.工程类型及规模:__________

  二、劳务分包人资质情况

  建筑劳务有限公司

  资质证书号码

  发证机关:

  资质专业及等级:

  有效期至: 年 月 日

  三、劳务分包工程施工范围和工作内容

  1. 劳务分包工程施工范围:完成承包人提供的工程施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

  因劳务分包人自身原因无法满足承包人要求,承包人保留调整劳务分包作业范围的权利,劳务分包人不得由此向承包人提出任何索赔(成本、费用、利润或竣工时间延长)或其他权利主张。

  劳务分包人施工范围包括(但不限于)以下工作内容:完成承包人提供的工施工设计图纸的劳务分包工作内容(含设计变更)。

  四、劳务分包合同价格与合同价格形式

  1.签约合同价(含增值税)人民币(大写): 元¥: 元。

  2.合同价格形式:固定总价合同清包工

  五、工期、质量、安全要求

  1.工期

  计划开工日期:20__年 月 日﹙最终以承包人发出的开工通知为准﹚。

  计划完(竣)工日期:20__ 年 月 日

  合同工期总日历天数为: 天。合同总日历天数与根据前述计划开始、完(竣)工日期计算的天数不一致的,以合同总日历天数为准。

  节点工期在专用合同条款中约定。

  2.质量标准

  质量标准:按照国家施工质量验收标准一次验收合格。

  质量创优:确保,争创。

  3.安全文明施工管理目标

  达到□省级安全文明工地 □AAA级安全文明标准化工地 要求。

  六、组成本合同的文件

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  1.中标通知书(如果有);

  2.专用合同条款及其附件;

  3.通用合同条款;

  4.投标函及其附录;

  5.劳务分包人向承包人作出的各项承诺;

  6.技术标准和要求;

  7.图纸;

  8.已标价工程量清单或预算书;

  9.其他合同文件。

  合同履行过程中,合同当事人法定代表人或授权代理人签署的有关工程的`洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分(以倒顺序时间解释)。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

  上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

  七、承诺

  1.承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2.劳务分包人承诺,按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作,确保劳务作业质量和安全,不进行转包及再分包,并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

  3.劳务分包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第三条约定的劳务分包工程施工内容,并在质量保修期内承担保修责任。

  4.劳务分包人承诺,合同及合同附件中的各项管理规定及制度均已完全理解并承诺严格执行。如有违反,愿按合同条款及管理规定和制度的约定接受处罚。

  5.劳务分包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,承担工程质量缺陷的连带责任。

  八、合同的生效

  1.合同订立时间: 年 月 日

  2.合同订立地点:

  3.本合同一式四份,具有同等法律效力,承包人二份,劳务分包人执 二 份,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。

  特别声明:本合同为劳务分包合同,必须加盖承包人印章方能有效。在合同履行过程中任何有关合同性质的协议、经济往来函件(涉及工期延长、费用增加、质量降低等方面)必须加盖承包人印章,项目部印章签订的上述协议、函件等均无效。

  甲方(公章):__________乙方(公章):__________

  法定代表人或委托代理人(签字):__________ 法定代表人或委托代理人(签字):__________

  纳税人识别号:__________ 纳税人识别号:__________

  邮政编码:__________ 邮政编码:__________

  联系电话:__________ 联系电话:__________

  银行账号:__________ 银行账号:__________

  开户行名称:__________ 开户银行:__________

  单位地址:__________ 单位地址:__________

  __________年__________月__________日 __________年__________月__________日

  工程担保合同书 15

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商相互同意,甲方自愿将____省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方。

  一、工程名称:500思通线新建工程Ⅱ—4铁塔组立工程

  二、甲方承诺:

  1、基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金(此款将来由佟付清)外其它账务已经全部结清。

  2、基础施工中的.所有工人工资款已经全部结清。

  3、甲方和佟之间的利润分配已经结清,合作关系已经解除。

  三、乙方承诺:甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方,今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。

  四、铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐,从双方签定本协议起,既生成法律效应。

  五、此协议共一页一式两份,甲乙双方各持一份,甲乙双方签字画押后立刻生效,立即具备法律效应。未尽事宜,经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。

  甲方签字:

  乙方签字:

  日期:

  工程担保合同书 16

  甲方:______

  乙方:______

  甲、乙双方经协商,就甲方______施工事宜,达成如下一致:

  一、乙方为甲方的'建筑工程进行施工

  二、工程概况:

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、工程施工范围:

  三、工程价格:

  自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工______月______日。

  四、工程款的支付时间、方式:工程完成前付清工程款的-----%,尾款------年---月----日内结清。

  五、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。

  六、甲方负责办理。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。

  七、工程施工期间,甲方所有提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并-------。

  八、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。

  九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  十、本合同一式两份,双方各执一份。

  发包方,甲方:______

  承包方,乙方:______

  日期:__________

  日期:__________

  工程担保合同书 17

  发包人(全称):___________________

  承包人(全称):___________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和资料

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修职责。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的资料,双方约定如下:__________________。

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

  3、装修工程为________年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

  5、供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;

  6、住宅小区内的.给排水设施、道路等配套工程为________年;

  7、其他项目保修期限约定如下:______________。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修职责

  1、属于保修范围、资料的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人能够委托他人修理。

  2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4、量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的职责方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  ________年____月____日

  承包人(公章):____________

  法定代表人(签字):________

  ________年____月____日